АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ резолютивная часть
г. Воронеж Дело № А14-9179/2023 «17» октября 2023 г.
Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Семенова Г.В.
при ведении протокола судьей Семеновым Г.В. (в отсутствие возражений участников процесса)
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Администрации Россошанского муниципального района Воронежской области, Воронежская обл., г. Россошь (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление № 1», Воронежская обл., г. Россошь (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки
Руководствуясь статьями 65, 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление № 1», Воронежская обл., г. Россошь (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Администрации Россошанского муниципального района Воронежской области, Воронежская обл., г. Россошь (ОГРН <***>, ИНН <***>) 25 000 руб. неустойки по муниципальному контракту № 0831600005422000097-1 от 26.07.2022.
В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление № 1», Воронежская обл., г. Россошь (ОГРН <***>, ИНН <***>) 2 000 руб. государственной пошлины в доход Федерального бюджета.
Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия через суд, вынесший судебный акт.
Судья Г.В. Семенов