Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г.Санкт-Петербург

12 мая 2025 года Дело № А56-16306/2025

Резолютивная часть решения объявлена 23 апреля 2025 года.

Полный текст решения изготовлен 12 мая 2025 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Ким Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Телешовой Е.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "Гром-Опт" (адрес: 192102, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ, НАБ РЕКИ ВОЛКОВКИ, Д. 15, ЛИТЕРА Д, ПОМЕЩ. 2Н, ОФИС 18, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 10.01.2019, ИНН: <***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Сириус" (адрес: 190121, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА, УЛ ПСКОВСКАЯ, Д. 3, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 3Н, ОФИС 2, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 29.03.2021, ИНН: <***>)

о взыскании

при участии

- от истца: ФИО1 по доверенности от 17.01.2025,

- от ответчика: не явился, извещен,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Гром-Опт" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Сириус" о взыскании 3 000 300 руб. задолженности, 969 302,40 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, сумму процентов за пользование чужими денежными средствами по дату фактического исполнения обязательства.

В судебное заседание 23.04.2025 явился представитель Истца, поддержал требования. Ответчик, извещенный о времени и месте судебного заседания, не явился.

В соответствии с частью 4 статьи 137 АПК РФ суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству, завершил предварительное судебное заседание и, в отсутствие возражений сторон, открыл судебное разбирательство.

Как следует из материалов дела, между обществом с ограниченной ответственностью "Гром-Опт" (далее также - Истец/Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Сириус" (далее также - Ответчик/Подрядчик) заключен Договор подряда №04Э-2022 от 01.04.2022 (далее - Договор 1), по условиям которого Подрядчик обязуется выполнить из своих материалов, собственными силами и средствами работы по проверке и отладке электрооборудования в офисных и складских помещениях, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Волковки, д. 13, согласно калькуляциям по объектам в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим договором цену.

На основании п. 1.2 Договора 1 наименование и объем работ, выполняемых подрядчиком, определяются в калькуляциях, которые составляются на каждый Объект соответственно и являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.

01.04.2022 между Заказчиком и Подрядчиком заключено Дополнительное соглашение №1 к Договору 1, на основании которого объект выполнения работ расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Волковки, д. 13, здание К, 2 этаж; срок проведения работ с 01.04.2022 г. по 20.04.2022 г., при этом общая стоимость работ (с учетом материалов) составляет 756 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 126 000 рублей 00 копеек. Согласно п. 7 настоящего соглашения Заказчик оплачивает до 08.04.2022 г. аванс в размере 302 400 рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 50 400 рублей 00 копеек.

01.04.2022 между Заказчиком и Подрядчиком заключено Дополнительное соглашение №2 к Договору 1, на основании которого объект выполнения работ расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Волковки, д. 13, здание И, 2 этаж; срок проведения работ с 01.04.2022 г., по 20.04.2022 г., при этом общая стоимость работ (с учетом материалов) составляет 324 200 рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 54 033 рубля 33 копейки, согласно п. 7 указанного дополнительного соглашения № 2 оплачивается в размере 100 % до 08.04.2022 г.

01.04.2022 между Заказчиком и Подрядчиком заключено Дополнительное соглашение №3 к Договору 1, на основании которого объект выполнения работ расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Волковки, д. 13, здание И, 1 этаж; сроки проведения работ в период с 01.04.2022 г. по 20.04.2022 г., стоимостью 493 200 рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 82 200 рублей 00 копеек, при этом, Истец вносит сумму аванса в размере 147 960 рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 24 660 рублей 00 копеек, в срок до 08.04.2022 г.

На основании платежного поручения №1444 от 08.04.2022 Заказчик произвел Подрядчику полную оплату стоимости работ по Договору 1 в рамках Дополнительного соглашения №3.

01.04.2022 между Заказчиком и Подрядчиком заключено Дополнительное соглашение №4 к Договору 1, на основании которого объект выполнения работ расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Волковки, д. 13, здание Н (склады 1, 2, 3); сроки проведения работ: с 01.04.2022 г. по 20.04.2022 г., общей стоимость работ в размере 496 400 рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 82 733 рубля 33 копейки. При этом Истец оплачивает аванс в размере 148 920 рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 24 820 рублей 00 копеек в срок до 08.04.2022 г.

Согласно Платежному поручению № 1445 от 08.04.2022 Заказчик произвел Подрядчику полную оплату стоимости работ по Договору 1 в рамках Дополнительного соглашения №4.

Таким образом, сумма денежных средств, оплаченных Истцом в пользу Ответчика, составила: 2 069 800 руб.

Кроме того, 01.04.2022 между Заказчиком и Подрядчиком заключен Договор подряда № 04К-2022 (далее - Договор 2), на основании которого Подрядчик обязуется выполнять из своих материалов и материалов заказчика (Приложение № 2), собственными силами и средствами работы по обслуживанию и монтажу кондиционеров в офисных помещениях, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Волковки, д. 13, согласно калькуляции в соответствии с условиями настоящего договора, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

На основании п. 1.2 Договора 2 наименование и объем работ, выполняемых подрядчиком, определяется Приложением № 1 – Калькуляция, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Согласно п. 3.1 и п. 3.2 Договора 2 датой начала работ определено 04.04.2022 г., датой окончания работ определено 22.04.2022 г.

В соответствии с п. 4.1 Договора 2 общая стоимость работ по настоящему Договору составляет 420 900 рублей 00 копеек, в том числе НДМ (20%) в размере 70 150 рублей 00 копеек.

На основании платежного поручения №1439 от 08.04.2022 Заказчик произвел в оплату Подрядчику в сумме 420 900 руб.

Также 04.04.2024 между Заказчиком и Подрядчиком заключен Договор подряда № 04В-2022 (далее - Договор 3), на основании которого подрядчик обязуется выполнить из своих материалов, собственными силами и средствами работы по монтажу вентиляционных коробов и вытяжных вентиляторов в офисных помещениях, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Волковки. Д. 13, литера К (2ой этаж), литера И (2ой этаж), согласно калькуляции в соответствии с условиями настоящего Договора, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

На основании п. 1.2 Договора 3 наименование и объем работ, выполняемых подрядчиком, определяется Приложением № 1 – Калькуляция, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

В соответствии с п. 2.1.1 Договора 3 подрядчик обязуется выполнять работы с надлежащим качеством, в объеме, определяемом заявкой заказчика, в сроки, определенные заявкой заказчика, в соответствии с настоящим Договором.

На основании п. 3.1 и п. 3.2 Договора 3 сторонами определена дата начала работ: 12.04.2022 г. и дата окончания работ 26.04.2022 г.

В соответствии с п. 4.1 и п. 4.3 Договора 3 общая стоимость работ по настоящему договору составляет 509 600 рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 84 933 рубля 34 копейки.

При этом, в соответствии с п. 4.4 Договора 3 заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания договора оплачивает первый платеж в размере 152 880 рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 25 480 рублей 00 копеек.

В связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий договоров Заказчиком в адрес последнего направлены претензии с требованием о возврате авансов.

Оставление претензия без удовлетворения стало основанием для обращения в суд с настоящим исковым заявлением.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд приходит к следующим выводам.

Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и иных правовых актов.

При буквальном толковании пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) применяются положения, предусмотренные настоящим параграфом Кодекса.

Пунктом 1 статьи 708 ГК РФ предусмотрено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

По общему правилу доказательством сдачи подрядчиком результатов работы и приемки его заказчиком может являться акт, удостоверяющий приемку выполненных работ (статьи 720, 753 Кодекса).

Основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ является сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики рассмотрения споров по договору строительного подряда").

Принимая во внимание, что в материалы дела представлены платежные поручения, подтверждающие перечисление Заказчиком Подрядчику авансовых платежей по Договорам на сумму 3 000 300 руб., а также учитывая, что каких-либо доказательств, свидетельствующих о выполнении Подрядчиком работ на данную сумму, полученную в качестве предварительной оплаты по договору в материалах дела не имеется, равно как и не имеется доказательств в подтверждение факта возврата Ответчиком Истцу денежных средств в указанной сумме, суд находит исковые требования в указанной части подлежащими удовлетворению.

Согласно пункту 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

На основании указанного положения ГК Истцом начислены проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 969 302,40 руб. по состоянию на 21.02.2025.

Расчет процентов судом проверен, признан арифметически верным, Ответчиком не оспорен.

Таким образом, требование Истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами подлежит удовлетворению, в связи с чем с Ответчика в пользу Истца надлежит взыскать 969 302,40 руб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 395 ГК РФ проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

При данных обстоятельствах требование о дальнейшем начислении процентов за пользование чужими денежными средствами по дату фактического исполнения обязательства подлежит удовлетворению.

С учетом того, что Истцу при обращении в арбитражный суд с настоящим иском предоставлена отсрочка уплаты госпошлины, сумма госпошлины подлежит взысканию с Ответчика в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

исковое заявление удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сириус" (ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Гром-Опт" (ИНН: <***>) 3 000 300 руб. задолженности, 969 302,40 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 21.02.2025 с последующим начислением процентов по дату фактического исполнения обязательства.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сириус" (ИНН: <***>) в доход федерального бюджета 144 088 руб. государственной пошлины за рассмотрение иска.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Е.В.Ким