АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

156000, <...> http://kostroma.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Дело № А31-10662/2024

г. Кострома 17 апреля 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 03 апреля 2025 года.

Полный текст решения изготовлен 17 апреля 2025 года.

Арбитражный суд Костромской области в составе председательствующего судьи Авдеевой Натальи Юрьевны, при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Владимировой С.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по иску областного государственного казённого учреждения "Центр занятости населения Костромской области" (ОГРН <***>, ИНН <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) о взыскании 161720 рублей 95 копеек пени,

при участии:

от истца: представители ФИО2 по доверенности от 10.04.2024, от ответчика: представитель не явился,

установил:

Областное государственное казённое учреждение "Центр занятости населения Костромской области" обратилось в суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании 161720 рублей 95 копеек пени по государственному контракту.

Истец исковые требования поддержал.

Ответчик представителя в суд не направил, отзыв не представил, требования

не оспорил.

Суд, руководствуясь частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрел дело в отсутствие ответчика.

Исследовав материалы дела, выслушав истца, суд установил следующие обстоятельства.

По результатам электронного аукциона 17.05.2023 между областным государственным казённым учреждением «Центр занятости населения Костромской области» (заказчик) и индивидуальным предпринимателем ФИО1 (подрядчик) заключен государственный контракт № Ф.0742.13 на выполнение работ по текущему ремонту нежилого помещения, расположенного по адресу: 157980, <...>.

Цена контракта составила 2262886 рублей 49 копеек (без НДС).

В соответствии с п. 1.2., п. 4.1.1.- 4.1.3. контракта подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить работы по текущему ремонту нежилого помещения, расположенного по адресу: 157980, Костромская область, п.г.т. Кадый,

ул.Макарьевская, д. 6, в срок не позднее 10.08.2023, а заказчик обязался принять результат работ и оплатить их.

Срок выполнения работ: со дня заключения контракта в течение 60 рабочих дней (п. 3.1 контракта).

Согласно условиям контракта подрядчик обязался:

- выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные условиями контракта, в соответствии со сметой (приложение № 1 к контракту) (п. 4.1.1. контракта);

- выполнить все работы качественно, своевременно, с использованием необходимых механизмов и оборудования, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, действующими СНиП, СанПиНам, требованиями ГОСТов, ВСН, нормами охраны труда, сертификатами соответствия, требованиями органов государственного и пожарного надзора и иными техническими нормами, техникой безопасности, противопожарными, санитарно- гигиеническими и экологическими нормами и правилами (п. 4.1.2 контракта);

В соответствии с п. 9.1 контракта подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком (п. 9.7. контракта).

В соответствии с условиями п. 2.3 контракта подрядчику платежным поручением № 316931 от 30.05.2023 перечислен аванс – 30 % от цены контракта в размере 678865 рублей 95 копеек. Окончательный расчет заказчиком произведен 25.12.2023 платежным поручением № 155581 на сумму 1571532 рублей 80 копеек.

Документ о приемке работ по текущему ремонту нежилого помещения, расположенного по адресу: 157980, <...>, подписан обеими сторонами в единой информационной системе zakupki.gov.ru 21.12.2023.

Истцом за просрочку исполнения обязательства подрядчику начислена неустойка за период с 10.08.2023 по 21.12.2023 в размере 161720 рублей 95 копеек.

22.12.2023 подрядчику выставлено требование об уплате неустоек (пеней) штрафов, которое размещено на официальном сайте государственных закупок в единой информационной системе zakupki.gov.ru.

Неисполнение требования явилось основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Оценив представленные доказательства на основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд находит требования истца подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы, предназначенные для удовлетворения государственных или

муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

Согласно ч. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить ее.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить ее.

Согласно ч. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В соответствии с ч. 9 ст. 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» сторона освобождается от уплаты неустойки' (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе неустойкой (штрафом, пеней), которой, согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с ч. 6, 7 ст. 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней); пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Аналогичная ответственность предусмотрена пунктами 9.6., 9.7 контракта.

Судом установлен факт нарушения подрядчиком сроков выполнения работ по договору, в связи с чем у заказчика имеются правовые основания для начисления пени, предусмотренной контрактом.

Расчёт пени ответчиком не оспорен, судом принимается в заявленном размере.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в полном объёме.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика.

Исходя из изложенного, руководствуясь ст. ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) в пользу областного государственного казённого учреждения "Центр занятости населения Костромской области" (ОГРН <***>, ИНН <***>) 161720 рублей 95 копеек пени.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 13086 рублей государственной пошлины.

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать по истечении десяти дней со дня вступления решения в законную силу при отсутствии у суда сведений о добровольной уплате государственной пошлины в соответствии с требованиями пункта 2 части 1 статьи 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Костромской области.

Судья Н.Ю. Авдеева