АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

E-mail: info@crimea.arbitr.ru

http://www.crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Симферополь

26 июля 2023 года

Дело № А83-15515/2022

Резолютивная часть решения объявлена 19 июля 2023 года.

В полном объеме решение изготовлено 26 июля 2023 года.

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Куртлушаева М.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Маленькой Е.А., рассмотрев заявление (исковое заявление):

Индивидуального предпринимателя ФИО1

к Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному застройщику «Керчь девелопмент»

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: Индивидуальный предприниматель ФИО2

о взыскании 1 240 948,30 руб.

с участием представителей: не явились.

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее - предприниматель) обратился в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному застройщику «Керчь девелопмент», согласно которого (с учетом уточнения исковых требований) просит взыскать задолженность в сумме 1240599,00 руб. и пеню в размере 391990,60 руб.

Исковые требования мотивированы ненадлежащим выполнением ответчиком своих обязательств по оплате полученного товара согласно договору от 08.06.2021 № 19.

Ответчик отзыв на иск суду не предоставил.

От третьего лица в адрес суда письменные пояснения не поступали.

Будучи надлежащим образом извещенными, представители участников в итоговое судебное заседание не явились.

Учитывая то, что неявка в судебное заседание сторон, извещенных надлежащим образом, не препятствует рассмотрению дела по существу в их отсутствие (ч. 3, ч. 5 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), суд рассмотрел дело в отсутствие представителей, по имеющимся в материалах дела документам.

Исследовав материалы дела, судом были установлены следующие обстоятельства.

08.06.2021 между Индивидуальным предпринимателем ФИО1 (Поставщик), Индивидуальным предпринимателем ФИО2 (Получатель) и Обществом с ограниченной ответственностью Специализированным застройщиком «Керчь девелопмент» (Покупатель) заключён договор поставки №19 (далее - Договор).

Согласно пункту 1.1. Договора, Поставщик обязуется поставить, Получатель - принять, а Покупатель - оплатить строительные материал для использования их в предпринимательской деятельности в ассортименте, указанном в Спецификации к настоящему Договору.

Пунктом 1.5 Договора определено, что поставляемый Товар предназначен для дальнейшего использования на объекте ЖК «Чкалово парк» расположенный на земельном участке по адресу: Республика Крым, города Керчь, на пересечении Куль-Обинского шоссе, Индустриального шоссе и ул. Чкалова кадастровый номер 90:19:010105:16960.

В разделе 2 Договора сторонами согласована цена договора и порядок расчётов. Так, цена договора сформирована исходя из планируемого объема и номенклатуры закупаемых материалов и цен, действующих на дату заключения Договора и составляет 2 482 500,00 руб.

Согласно пункту 2.2. Договора, расчёты осуществляются в течение 15 банковских дней с момента принятия Товара Получателем и подписания сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа.

Судом установлено, что ИП ФИО1 поставлен товар на сумму 1 240 599,00 руб., что подтверждается подписанными сторонами УПД №14751 от 10.11.2021 на сумму 233 700,00 руб., УПД №14752 от 10.11.2021 на сумму 587 600,00 руб. УПД №14755 от 10.11.2021 на сумму 13 7001,00 руб., УПД №14756 от 10.11.2021 на сумму 10 000,00 руб., УПД №16791 от 06.12.2021 на сумму 497 200,00 руб., УПД № 16792 от 06.12.2021 на сумму 61 500,00 руб., УПД № 16812 от 06.12.2021 на сумму 237 300,00 руб., УПД № 16813 от 06.12.2021 на сумму 86 100,00 руб., УПД № 17232 от 06.10.2021 на сумму 13 600,00 руб., УПД № 2036 от 03.02.2022 на сумму 27 500,00 руб, УПД № 2037 от 03.02.2022 на сумму 1 000,00 руб.

Письмом № 262 от 23.03.2022 ответчик уведомил истца о возможности погашать образовавшуюся задолженность частями, либо после сдачи объекта строительства в эксплуатацию и раскрытия счетов ЭСКРОУ.

12.05.2022 истец вручил ответчику претензию № 18 с требованием погасить задолженность в размере 1 240 599,00 руб. в течение 10 календарных дней.

В связи с тем, что задолженность в указанном размере осталась не погашенной, истец обратился с настоящим исковым заявлением в арбитражный суд.

Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о частичном удовлетворении исковых требований.

По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (статья 506 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее - ГК РФ).

Согласно пункту 5 статьи 454 ГК РФ к отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия) положения, предусмотренные параграфом 1 главы 30 Кодекса, применяются, если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В силу статьи 455 ГК РФ товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи с соблюдением правил, предусмотренных статьей 129 настоящего Кодекса. Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара.

Статьей 516 ГК РФ установлено, что покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями. Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (статья 310 ГК РФ).

Задолженность в сумме 1240599,00 руб. признана ответчиком путем подписания Акта сверки взаимных расчетов, составленного на основании предоставленных универсально-передаточных актов.

На основании изложенного, требование о взыскании суммы основного долга подлежит удовлетворению в заявленном размере.

Пунктом 5.2 Договора предусмотрено, что в случае просрочки исполнения Покупателем обязанности по оплате поставленных товаров, он уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,5 % от суммы неуплаченного товара за каждый день просрочки.

В силу статьи 329 Гражданского кодекса РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В соответствии с п. 1 статьи 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Истец просит взыскать пеню в сумме 391990,60 руб., из расчета 0,1% за каждый день просрочки платежа с учетом применения моратория на начисление штрафных санкций, согласно следующего расчета:

по УПД № 14751 от 10.11.2021, с 01.12.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 09.03.2023 – 65202,30 руб.

по УПД № 14752 от 10.11.2021, с 01.12.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 09.03.2023

- 163940,40 руб.

по УПД № 14755 от 10.11.2021, с 01.12.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 09.03.2023

- 3822,30 руб.

по УПД № 14756 от 10.11.2021, с 01.12.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 09.03.2023 -

2790,00 руб.

по УПД № 16791 от 06.12.2021, с 28.12.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 09.03.2023 – 49885,60 руб.

по УПД № 16792 от 06.12.2021, с 28.12.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 09.03.2023 -

15559,50 руб.

по УПД № 16812 от 06.12.2021, с 28.12.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 09.03.2023 – 60036,90 руб.

по УПД № 16813 от 06.12.2021, с 28.12.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.202 по 09.03.2023 - 21783,30 руб.

по УПД № 17232 от 06.12.2021, с 28.12.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 09.03.2023 – 3440,80 руб.

по УПД № 2036 от 03.02.2022, с 25.02.2022 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 09.03.2023 - 5335,50 руб.

по УПД № 2038 от 03.02.2022, с 25.02.2022 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 09.03.2023 -

194,00 руб.

Однако, по расчетам суда, в соответствии со ст. 193 ГК РФ, датой начала периода просрочки по товарным накладным от 03.02.2022 будет являться – 26.02.2022.

В связи с чем, неустойка за указанный период составит 391961,60 руб., а именно:

по УПД № 14751 от 10.11.2021, с 01.12.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 09.03.2023 – 65202,30 руб.

по УПД № 14752 от 10.11.2021, с 01.12.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 09.03.2023

- 163940,40 руб.

по УПД № 14755 от 10.11.2021, с 01.12.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 09.03.2023

- 3822,30 руб.

по УПД № 14756 от 10.11.2021, с 01.12.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 09.03.2023 -

2790,00 руб.

по УПД № 16791 от 06.12.2021, с 28.12.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 09.03.2023 – 49885,60 руб.

по УПД № 16792 от 06.12.2021, с 28.12.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 09.03.2023 -

15559,50 руб.

по УПД № 16812 от 06.12.2021, с 28.12.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 09.03.2023 – 60036,90 руб.

по УПД № 16813 от 06.12.2021, с 28.12.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.202 по 09.03.2023 - 21783,30 руб.

по УПД № 17232 от 06.12.2021, с 28.12.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 09.03.2023 – 3440,80 руб.

по УПД № 2036 от 03.02.2022, с 26.02.2022 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 09.03.2023 - 5307,50 руб.

по УПД № 2038 от 03.02.2022, с 26.02.2022 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 09.03.2023 -

193,00 руб.

В остальной части исковых требований о взыскании пени суд отказывает, в связи с ошибочным определением истцом даты начала периода просрочки исполнения обязательства.

В соответствии со ст.110 АПК РФ государственная пошлина в сумме 29326,00 руб. подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Кроме того, истцу подлежит возврату из федерального бюджета государственная пошлина в сумме 23,00 руб. в связи с уменьшением размера исковых требований в части взыскания неустойки.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд именем Российской Федерации

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить частично.

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Керчь девелопмент» (ИНН <***>) в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>) задолженность по договору поставки от 08.06.2021№ 19 в размере 1 240 599,00 руб., пеню в размере 391961,60 руб. и судебные расходы, связанные с оплатой государственной пошлины, в сумме 29326,00 руб.

3. В удовлетворении остальной части исковых требований – отказать.

4. Возвратить Индивидуальному предпринимателю ФИО1 из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 23,00 руб. согласно платежному поручению № 245 от 10.03.2023, о чем выдать справку.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, <...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, <...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья М.И. Куртлушаев