Решение по делу № А73-13530/2023 от 12.10.2023

Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Хабаровск дело № А73-13530/2023

12 октября 2023 года

Арбитражный суд в составе судьи Л.А. Збарацкой

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Строй Альянс-ДВ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 680033, <...>, офис 511А)

к федеральному государственному унитарному предприятию «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 129515, <...>)

о взыскании 325 391 руб. 26 коп.

Общество с ограниченной ответственностью «Строй Альянс-ДВ» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к федеральному государственному унитарному предприятию «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» о взыскании по договору от 21.02.2023 № 11/230-23 основного долга в размере 325 391 руб. 26 коп.

Определением суда от 24.08.2023 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 АПК РФ, ответчику предложено в срок до 14.09.2023 представить отзыв на исковое заявление и документы в обоснование возражений. Срок для представления сторонами дополнительных документов, содержащих объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции установлен судом до 05.10.2023.

Стороны извещены надлежащим образом о принятии искового заявления, возбуждении производства по делу и о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.

15.09.2023 от ответчика в суд поступил отзыв на исковое заявление.

11.10.2023 арбитражный суд принял решение об удовлетворении иска в части путем подписания резолютивной части решения, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с частью 2 статьи 229 АПК РФ суд составляет мотивированное решение.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

21.02.2023 между федеральным государственным унитарным предприятием «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», заказчик и обществом с ограниченной ответственностью «Строй Альянс-ДВ», подрядчик заключен договор №11-230-23, в соответствии с которым подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение № 1 к Договору) выполнить работы по текущему ремонту помещений технического здания УКВ лит. А1 филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» (далее по тексту - «Работы»), а также сдать Результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы, соответствующие требованиям, установленным Договором.

Цена настоящего договора составляет 3 640 000 руб., без учета НДС в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (пункт 2.1. договора).

В соответствии с пунктом 4.3.4. договора, заказчик обязан принять устраненные Подрядчиком недостатки, выявленные Заказчиком в период действия срока гарантии, и (или) если в процессе выполнения Работ Подрядчиком были допущены отступления от условий настоящего Договора, и подписать предоставленный Подрядчиком Акт устранения недостатков в течение 3 (трех) рабочих дней.

В соответствии с пунктом 4.4.3. договора заказчик имеет право предъявлять претензии, связанные с ненадлежащим качеством выполненных Работ, в случае если в процессе выполнения Работ Подрядчиком были допущены отступления от условий настоящего Договора.

Требовать своевременного устранения Подрядчиком выявленных недостатков (пункт 4.4.4. договора).

В соответствии с пунктом 5.1. договора, стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

При нарушении сроков выполнения работ, указанных в п. 7.2 Договора, в том числе установленных для устранения выявленных недостатков по настоящему Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки (пункт 5.2. договора).

В соответствии с пунктом 5.4. договора, в случае переноса срока исполнения договора по вине Подрядчика, последний уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 (пяти) процентов от суммы договора за каждый месяц переноса сроков.

Неустойка за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренная условиями настоящего Договора или установленная законодательством РФ, должна быть выплачена соответствующей Стороной только при условии предварительного письменного требования другой Стороны (пункт 5.6. договора).

В соответствии с пунктом 5.13. договора, при составлении акта приемки выполненных работ, Заказчик удерживает сумму наложенных на Подрядчика неустоек (штрафов, пени) и оплачивает оказанные Подрядчиком услуги за вычетом сумм, наложенных на него неустоек (штрафа, пени).

Пунктом 6.1. договора предусмотрено, что подрядчик извещает Заказчика за 5 (Пять) календарных дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

По завершении Работ Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика оготовности Работ к сдаче. Вместе с уведомлением в адрес Заказчика направляется подписанный со Стороны Подрядчика Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет и счет-фактуру (пункт 6.3. договора).

В соответствии с пунктом 6.4. договора, Уполномоченный представитель филиала Заказчика обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в п.6.3. настоящего Договора, осмотреть с участием Подрядчика выполненные на объекте Работы и при отсутствии замечаний уполномоченный представитель филиала Заказчика подписывает Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки выполненных работ.

При обнаружении недостатков в Работе Сторонами составляется Акт о выявленных недостатках с указанием характера таких недостатков, объема, срока, необходимого для их устранения, который не должен превышать 30 (Тридцати) календарных дней. При этом недостатки Работы подлежат устранению за счет Подрядчика.

Срок выполнения Работ, предусмотренный настоящим Договором составляет: 45 (сорок пять) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора (пункт 7.2. договора).

Подрядчиком в адрес заказчика направлено уведомление от 24.04.2023 № 14 о завершении работ и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

10.05.2023 в ходе приемки Работ, выполненных Истцом по Договору, Ответчиком выявлены отступления от Договора, ухудшающие результат Работ, о чем составлен соответствующий Акт от 10.05.2023 № 2.

Заказчиком в адрес подрядчика направлено письмо от 11.05.2023 №11-09/3106 о недостатках выявленных в ходе приемки выполненных работ.

По факту выявленных недостатков в адрес Заказчика Подрядчик направил письмо от 12.05.2023 № 16 о согласовании продления сроков выполнения работ до 23.05.2023.

Подрядчиком в адрес заказчика направлено уведомление от 23.05.2023 №19 об устранении выявленных недостатков, о приемке объекта строительства.

Заказчиком в адрес подрядчика направлено письмо от 24.05.2023 №11-09/3455 о недостатках выявленных в ходе приемки выполненных работ.

25.05.2023 в ходе приемки выполненных ООО «Строй Альянс-ДВ» работ Заказчиком повторно выявлены недостатки выполненных работ, о чем составлен акт от 25.05.2023 №2.

Подрядчиком выполнены работы по договору, а также дополнительных работы на сумму 3 920 376 руб. 61 коп., что подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 30.05.2023 №1 на сумму 3 920 376 руб. 61 коп., актами о приемке выполненных работ от 30.05.2023 №1 на сумму 3 640 000 руб., от 30.05.2023 №1 на сумму 280 376 руб. 61 коп., подписанными заказчиком без замечаний и заверенными оттиском печати.

Письмом от 02.06.2023 №11-09/3711 заказчик направил в адрес подрядчика акт о приемки выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат.

Заказчиком в адрес подрядчика направлена претензия от 02.06.2023 №11-11/3710 о нарушении подрядчиком срока выполнения работ, об оплате выполненных работ в размере 3 594 985 руб. с учетом удержания штрафных санкций.

Истцом ответчику направлена претензия от 04.07.2023 №37 с требованием оплаты основного долга в размере 325 391 руб. 26 коп.

В ответе на претензию от 13.07.2023 №11-11/4730 заказчик указал на нарушение подрядчиком срока выполнения работ, об оплате выполненных работ с учетом удержания штрафных санкций.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Отношения сторон основаны на обязательствах подряда и регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также общими положениями гражданского законодательства об исполнении обязательств.

В силу пункта 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711настоящего Кодекса.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Пунктом 1 статьи 753 ГК РФ установлено, что заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

В силу пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

В силу статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Вопрос оценки доказательств в силу части 1 статьи 71 АПК РФ является компетенцией суда, рассматривающего дело.

Оценив и исследовав представленные доказательства, суд установил, чтоподрядчиком выполнены работы по договору от 21.02.2023 № 11/230-23 на сумму 3 920 376 руб. 61 коп., в том числе дополнительные работы на сумму 280 376 руб. 61 коп., которые оформлены отдельной сметой.

Из отзыва ответчика и расчета пени следует, что заказчиком начислена неустойка из расчета цена договора (с учетом дополнительного соглашения № 1) - 3 920 376 руб. 61 коп., НДС не облагается.

Дополнительное соглашение, подписанное в установленном законом порядке суду ответчиком не представлено.

Начало исполнения обязательств по договору - 21.02.2023.

Дата окончания исполнения обязательств по договору - 28.04.2023.

Фактическая дата исполнения обязательств по договору - 31.05.2023

Количество дней просрочки - 33 (тридцать три) календарных дня.

- Пункт 5.2. - пени за нарушение сроков выполнения работ, в размере 0,1% от цены Договора, за каждый день просрочки:

3 920 376,61 х 0,1% х 33 = 129 372 (сто двадцать девять тысяч триста семьдесят два) рубля 43 копейки;

- Пункт 5.4. – штраф за перенос срока исполнения обязательств, в размере 5 (пяти) процентов за каждый месяц переноса:

3 920 376.61 х 5% = 196 018 (сто девяносто шесть тысяч восемнадцать) рублей 83 копейки.

Неустойка по Договору составляет: 129 372,43 + 196 018 = 325 391 руб. 26 копеек.

Оплата выполненных работ по договору (за вычетом суммы неустойки) осуществлена заказчиком 09.06.2023.

Из содержания положений пункта 1 статьи 314 ГК РФ следует, что обязательство должно быть исполнено в определенный договором срок.

В соответствии со статьей 329 ГК РФ одним из способов обеспечения обязательств является неустойка.

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

При нарушении сроков выполнения работ, указанных в п. 7.2 Договора, в том числе установленных для устранения выявленных недостатков по настоящему Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки (пункт 5.2. договора).

Суд отмечает, что при расчете заказчиком пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, в период просрочки исполнения обязательства не подлежат включению дни, потребовавшиеся заказчику для приемки выполненной работы (ее результатов) и оформления итогов такой приемки.

В пункте 6.4. договора предусмотрено 10 рабочих дней на приемку выполненного результата работ.

Таким образом, из расчетного периода пени подлежит исключению период на приемку результата работ – 10 дней.

Ответчиком не доказано изменение стоимости работ по договору в размере 3 920 376 руб. 61 коп., согласованное в установленном законом порядке, дополнительное соглашение к договору не представлено.

Таким образом, расчет неустойки следует производить из стоимости работ по договору, установленной в пункте 2.1.

Аналогичная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.10.2019 № 305-ЭС19-12786.

Расчет пени произведен судом, исходя из количества дней просрочки (начисление за периоды с 11.05.2023 по 31.05.2023, 21 день) в размере 0,1% от цены договора 3 640 000 руб. за каждый день просрочки, составляет 76 440 руб.

Расчет произведен судом, исходя из условий договора, 5% от цены договора 3 640 000 руб., составляет 182 000 руб.

Исследовав и оценив представленные в дело доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, установив, что подрядчиком нарушен срок по выполнению работ, принимая во внимание наличие оснований для привлечения подрядчика к гражданско-правовой ответственности в виде неустойки, предусмотренной пунктом 5.2, 5.4. договора, подлежащей удержанию из стоимости выполненных работ в размере 258 440 руб., суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска, о взыскании основного долга составляющего недоплату по договору в размере 258 440 руб.

Исковое требование истца о взыскании основного долга подлежит удовлетворению частично в размере 66 951 руб. 26 коп. (325 391 руб. 26 коп. – 258 440 руб.)

В части 1 статьи 110 АПК РФ установлено, что в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере 1 956 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 129515, <...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строй Альянс-ДВ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 680033, <...>, офис 511А) по договору от 21.02.2023 № 11/230-23 основной долг в размере 66 951 руб. 26 коп., судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере 1 956 руб.

В удовлетворении требований в остальной части иска отказать.

Арбитражный суд составляет мотивированное решение по заявлению лица, участвующего в деле, которое может быть подано в течение пяти дней со дня размещения настоящего решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции – Арбитражный суд Дальневосточного округа только по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 АПК РФ.

Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае составления мотивированного решения арбитражного суда решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы. В случае подачи апелляционной жалобы решение арбитражного суда первой инстанции, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья Л.А. Збарацкая