39/2023-126573(1)
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Именем Российской Федерации РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ
г. Сыктывкар 28 ноября 2023 года Дело № А29-10080/2023
Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Бебякиной Е.А.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания тяжких О.А., рассмотрев в судебном заседании дело
по иску общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания «Гестия» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)
к обществу с ограниченной ответственностью «Фортис» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)
о взыскании неустойки,
руководствуясь статьями 49, 110, 167-171, 176, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить частично.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Фортис» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания «Гестия» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) неустойку в сумме 36 616 руб. 28 коп., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 10 323 руб.
В остальной части иска отказать.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания «Гестия» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) государственную пошлину в сумме 6 286 руб., уплаченную по платежному поручению
№ 624 от 16.08.2023. Настоящее решение является основанием для возврата указанной суммы из федерального бюджета.
Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г. Киров) с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объеме.
Судья Е.А. Бебякина