Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ул. Мира, 27, <...>, сайт http://www.hmao.arbitr.ru
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ г. Ханты-Мансийск
20 февраля 2025 г. Дело № А75-19718/2024
Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе: судьи Кубасовой Э.Л., при ведении протокола заседания секретарем Махмудовой М.В., рассмотрев в заседании арбитражного суда первой инстанции в помещении Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры дело по иску государственного казенного учреждения Тюменской области «Управление капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 04.04.2003, адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, <...>) к обществу с ограниченной ответственностью «РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 02.11.2020, адрес: 111024, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ш. Энтузиастов, д. 7, этаж/ком. 2/2А) о взыскании неустойки 7 660 846 руб. 00 коп., по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ» к государственному казенному учреждению Тюменской области «Управление капитального строительства» о признании договорных обязательств прекращенными, расторжении контракта
третьи лица: казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Управление капитального строительства», общество с ограниченной ответственностью «СТРАЙКЕР»
Руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
решил:
исковые требования государственного казенного учреждения Тюменской области «Управление капитального строительства» оставить без удовлетворения.
Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ» удовлетворить.
Расторгнуть государственный контракт от 29.05.2023 № 016720000342300285517/23к на поставку медицинских изделий (системы внешней ортопедической фиксации, многоразового использования), ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществление техническое обслуживание медицинских изделий, заключенный между государственным казенным учреждением Тюменской области «Управление капитального строительства» и обществом с ограниченной ответственностью «РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ».
Обязательства государственного казенного учреждения Тюменской области «Управление капитального строительства» и общества с ограниченной ответственностью «РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ» по государственному контракту от 29.05.2023 № 0167200003423002855-17/23к признать прекращенными.
Взыскать с государственного казенного учреждения Тюменской области «Управление капитального строительства» в пользу общества с ограниченной ответственностью «РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ» в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины 50 000 рублей 00 копеек.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца после принятия решения. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через суд, принявший решение.
Судья Э.Л.Кубасова