АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
<...>
http://www.kursk.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
Резолютивная часть решения
г. Курск
14 января 2026 года Дело № А35-1866/2025
Арбитражный суд Курской области в составе судьи Арцыбашевой Т.Ю., при ведении протокола секретарем судебного заседания Кофановой Ю.Г., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску
акционерного общества «Почта России» в лице УФПС Курской области - филиала акционерного общества «Почта России» (ИНН <***>, ОГРН <***>)
к обществу с ограниченной ответственностью «Светлана» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)
о взыскании неустойки за нарушение сроков устранения недостатков в размере 729829,44 руб., неустойки в размере 1528916,49 руб. за ненадлежащее исполнение обязательств за период с 16.12.2024 по 14.01.2026, продолжив начисление с 15.01.2026 по день фактического исполнения обязательств,
об обязании в срок не превышающий 90 календарных дней со дня принятия решения суда восстановить кровлю автотранспортного подразделения (гаража), расположенного по адресу: 305014, <...>,
о взыскании судебной неустойки за каждый день неисполнения решения суда по настоящему делу в размере 5000 руб.,
о взыскании убытков по оплате оказанных услуг по проведению строительно-технической экспертизы в размере 70000 руб., а также расходов по уплате государственной пошлины (с учетом принятого судом уточнения от 23.12.2025),
В открытом судебном заседании приняли участие представители:
от истца: ФИО1 по доверенности от 05.06.2025, сроком действия до 29.05.2028, представлен диплом о высшем юридическом образовании, паспорт (участие с использованием системы веб-конференции);
от ответчика: ФИО2 по доверенности от 21.10.2024 сроком действия по 31.12.2026, представлен диплом о высшем юридическом образовании, паспорт (участие с использованием системы веб-конференции).
Руководствуясь статьями 4, 17, 27-28, 49, 110, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Уточненные исковые требования акционерного общества «Почта России» в лице УФПС Курской области - филиала акционерного общества «Почта России» удовлетворить частично.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Светлана» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу акционерного общества «Почта России» в лице УФПС Курской области - филиала акционерного общества «Почта России» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку за нарушение сроков устранения недостатков в размере 729829,44 руб., неустойку в размере 1528916,49 руб. за ненадлежащее исполнение обязательств за период с 16.12.2024 по 14.01.2026, продолжив начисление с 15.01.2026 по день фактического исполнения обязательств, денежные средства в размере 70000 руб. по оплате оказанных услуг за проведение строительно-технической экспертизы, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 94862 руб.
Обязать общество с ограниченной ответственностью «Светлана» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в срок, не превышающий 90 календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу, восстановить кровлю автотранспортного подразделения (гаража), расположенного по адресу: 305014, <...>, а именно:
1. Произвести демонтажные работы:
- произвести разборку покрытий кровель из рулонных материалов – 721,05 кв. м; - произвести разборку покрытий и оснований: цементно-бетонных – 82,92 куб. м;
- произвести разборку деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия – 721,05 кв. м.
2. Произвести ремонтные работы:
- антисептирование древесины: водными растворами (бревен-стропил) – 727,65 кв. м;
- устройства по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного – 721,05 кв. м (из доски необрезной лиственных пород (ольха), естественной влажности, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25,32,40 мм, сорт 2 – 18,96 куб. м);
- установка элементов каркаса: из брусьев (прогоны: брусы 50 x50 мм, шаг 600 мм – 3,31 куб. м (из брусков обрезных хвойных пород (ель, сосна) естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт 2 – 3,08 куб. м);
- огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2,Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 (прогонов) – 264,74 кв. м (составом огнебиозащитным пропиточным для древесины, на водной основе, плотность при +20 градусов 1,115г/см3, 2 группа огнезащитной эффективности, расход 300 г/м2 - 0,1090 т);
- устройство пароизоляции: прокладочной в один слой – 758,97 кв. м (из пленки полиэтиленовой, толщина 0,2-0,5 мм – 834,867 кв. м);
- устройство обрешетки с прозорами из брусков – 758,97 кв. м (из доски обрезной хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт 2. - 3,036 куб. м);
- огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 – 303,5 кв. м (составом огнебиозащитным пропиточным для древесины, на водной основе, плотность при +20 градусов 1,115 г/см3, 2 группа огнезащитной эффективности, расход 300 г/м2 - 0,125 т);
- монтаж кровельного покрытия; из профилированного листа при высоте здания до 25м – 758,97 кв. м (с применением шурупов самонарезающих стальных окрашенных с шестигранной головкой в сборке с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 14 мм, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 38 мм – 7589 шт.; профнастила оцинкованного с лакокрасочным или полимерным покрытием с21-1000-0,7 – 834,87 кв. м; конька плоского из оцинкованной окрашенной стали для металлочерепичной кровли, толщина стали 0,5 мм, ширина ската 200x200, длина 2000 мм (конек и парапет) - 42 шт.);
- гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов – 21,7 м (с применением герметика полиуретанового нетвердеющего эластичного, высокоустойчивого к агрессивным средам, для герметизации и уплотнения резьбовых и фланцевых соединений, металлических и пластмассовых деталей и частей – 4,23 кг).
3. Вывоз мусора:
- погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную – 199 т;
- перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км – 199 т.
- разобрать и вывезти с территории остатки сорванной крыши и сломанных ей деревьев.
При неисполнении обязательств по восстановлению кровли автотранспортного подразделения (гаража), расположенного по адресу: 305014, <...> в срок, не превышающий 90 календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу, взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Светлана» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) судебную неустойку за каждый день неисполнения решения суда по настоящему делу в размере 500 рублей.
В удовлетворении остальной части требований отказать.
Возвратить акционерному обществу «Почта России» в лице УФПС Курской области - филиала акционерного общества «Почта России» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 13924 руб., уплаченную платежным поручением № 4462 от 06.03.2025.
Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в кассационную инстанцию в Арбитражный суд Центрального округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Судья Т.Ю. Арцыбашева