203/2023-64661(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

153022, г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, 59-Б

http://ivanovo.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ Дело № А17-10739/2022

г. Иваново 19 июля 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 12 июля 2023 года

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Ильичевой Оксаны Александровны,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Молозиной Т.А. рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «Инженерные сети» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к акционерному обществу «Газпром газораспределение Иваново» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

об обязании АО «Газпром газораспределение Иваново» демонтировать незаконную врезку в принадлежащий ООО «Инженерные сети» газопровод низкого давления протяженностью 1 702 м., расположенный в д. Конохово Ивановского р-на Ивановской обл., осуществленную в целях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства - нежилого помещения по адресу: Ивановский р-н, д. Конохово, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010418:195, об обязании АО «Газпром газораспределение Иваново» восстановить газопровод ООО «Инженерные сети» в том виде, в котором он существовал до нарушения права,

и встречное исковое заявление

акционерного общества «Газпром газораспределение Иваново» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Инженерные сети» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

об обязании выдать согласие АО «Газпром газораспределение Иваново» на подключение через принадлежащий ООО «Инженерные сети» газопровод «Строительство сетей и сооружений на территории жилого поселка (площадью 13 га) и прилегающих у д. Конохово Ивановского района Ивановской области (II очередь). Корректировка» объекта капитального строительств, расположенного по адресу Ивановский район, д. Конохово, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010418:195, в течение 3-х рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу;

в случае неисполнения в течение 3-хдневного срока с даты принятия решения суда, согласие на подключение объекта капитального строительств, расположенного по адресу Ивановский район, д. Конохово, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010418:195, считать полученным;

о сохранении врезки в принадлежащий ООО «Инженерные сети» газопровод низкого давления протяженностью 1702 м, расположенный в д. Конохово Ивановского района Ивановской области, осуществленную в целях подключения (технологического

код для идентификации:

присоединения) объекта капитального строительства по адресу Ивановский район, д. Конохово, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010418:195, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, Пачиков Артур Валерьевич,

при участи в судебном заседании (после перерыва):

от ООО «Инженерные сети» – представителя ФИО2 по доверенности от 09.11.2022, диплому (в подтверждении смены фамилии представлена копия справки о заключении брака), паспорту,

от АО «Газпром газораспределение Иваново» – представителя ФИО3 по доверенности от 01.01.2023, диплому (в подтверждении смены фамилии представлена копия справки о заключении брака), паспорту,

от третьего лица – представителя ФИО4 по доверенности от 16.03.2023, диплому, паспорту.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные сети» (далее – ООО «Инженерные сети», истец по первоначальному иску) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к акционерному обществу «Газпром газораспределение Иваново» (далее – АО «Газпром газораспределение Иваново», ответчик по первоначальному иску) об обязании АО «Газпром газораспределение Иваново» демонтировать незаконную врезку в принадлежащий ООО «Инженерные сети» газопровод низкого давления протяженностью 1 702 м., расположенный в д. Конохово Ивановского р-на Ивановской обл., осуществленную в целях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства – нежилого помещения по адресу: Ивановский р-н, д. Конохово, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010418:195, об обязании АО «Газпром газораспределение Иваново» восстановить газопровод ООО «Инженерные сети» в том виде, в котором он существовал до нарушения права.

Одновременно с подачей заявления в суд от истца поступило ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета АО «Газпром газораспределение Иваново» осуществлять действия по исполнению договоров подключения (технологического присоединения), в соответствии с выданными техническими условиями путем подключения газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства третьих лиц к газопроводу, принадлежащему ООО «Инженерные сети» без получения согласия основного абонента ООО «Инженерные сети»; а также в виде запрета АО «Газпром газораспределение Иваново» заключать договоры подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газопроводу основного абонента ООО «Инженерные сети» и выдачу технических условий, предусматривающих подключение абонентов к газопроводу ООО «Инженерные сети» без получения согласия основного абонента ООО «Инженерные сети» до вступления в законную силу судебного акта, вынесенного по итогам рассмотрения спора.

Определением суда от 18.11.2022 исковое заявление принято к производству, назначено предварительное судебное заседание на 12.01.2023.

Определением суда от 18.11.2022 в удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер обществу с ограниченной ответственностью «Инженерные сети» отказано.

Определением суда от 12.01.2023 в соответствии со статьями 51, 136, 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО1 (далее – ФИО1, третье лицо), судебное заседание арбитражного суда первой инстанции назначено на 27.02.2023.

Протокольными определениями суда от 27.02.2023, 29.03.2023, 26.04.2023 в порядке статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные заседания откладывались на 29.03.2023, 26.04.2023, 05.06.2023, соответственно.

Акционерное общество «Газпром газораспределение Иваново» (далее – АО «Газпром газораспределение Иваново» истец по встречному иску) обратилось в арбитражный суд со встречным исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Инженерные сети» (далее – ООО «Инженерные сети», ответчик по встречному иску) об обязании выдать согласие АО «Газпром газораспределение Иваново» на подключение через принадлежащий ООО «Инженерные сети» газопровод «Строительство сетей и сооружений на территории жилого поселка (площадью 13 га) и прилегающих у д. Конохово Ивановского района Ивановской области (II очередь). Корректировка» объекта капитального строительств, расположенного по адресу Ивановский район, д. Конохово, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010418:195, в течение 3-х рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу; в случае неисполнения в течение 3-хдневного срока с даты принятия решения суда, согласие на подключение объекта капитального строительств, расположенного по адресу Ивановский район, д. Конохово, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010418:195, считать полученным; о сохранении врезки в принадлежащий ООО «Инженерные сети» газопровод низкого давления протяженностью 1702 м, расположенный в д. Конохово Ивановского района Ивановской области, осуществленную в целях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства по адресу Ивановский район, д. Конохово, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010418:195.

Определением суда от 27.04.2023 встречное исковое заявление оставлено без движения, поскольку подано с нарушением требований, установленных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, истцу по встречному иску предложено устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления встречного искового заявления без движения.

Определением суда от 24.05.2023 встречное исковое заявление АО «Газпром газораспределение Иваново» принято к производству.

Протокольным определением суда от 05.06.2023 в соответствии со статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание откладывалось на 05.07.2023.

Протокольным определением от 05.07.2023 на основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлялся перерыв до 12.07.2023.

В судебном заседании представитель истца по первоначальному иску поддержал исковые требования в полном объеме, а также заявил возражения по встречным исковым требованиям по основаниям, изложенным в иске, дополнительных пояснениях от 27.02.2023, пояснениях по спору от 27.03.2023, от 01.06.2023, отзыве на встречный иск от 11.07.2023 указав следующее.

Истцу на праве собственности на основании договора купли-продажи от 01.03.2021 принадлежит газопровод низкого давления, ответчиком в результате длительной переписки между ООО «Инженерные сети» и АО «Газпром газораспределение Иваново» произведено незаконное подключение конечного абонента – ФИО1 к газораспределительной сети ООО «Инженерные сети». Истец по первоначальному иску указал, что не осуществляет транспортировку газа в транзитном потоке, поскольку его газораспределительные сети являются тупиковыми и используются исключительно для газоснабжения конечных потребителей. Со ссылкой на технические условия от 10.01.2014 № 2 ООО «Инженерные сети» указало, что газопровод рассчитан для газификации 43 жилых домов и торгового центра, то есть пропускная способность газопровода полностью зарезервирована за владельцем газопровода – за истцом. Приобретая газопровод, ООО

«Инженерные сети» также приобрело и все его мощности (пропускную способность) для использования в собственной деятельности по своему усмотрению. Свободной пропускной способности в рассматриваемом газопроводе нет. При этом каждое технологическое присоединение объективно имеет вполне конкретные технические характеристики. ООО «Инженерные сети» предлагало АО «Газпром газораспределение Иваново» выкупить газопровод, что является самостоятельным путем разрешения проблемы подключения конечных потребителей. Ответчик ответил отказом.

По мнению истца по первоначальному иску, в случае выдачи согласия на подключение или в случае подключения кого-либо без согласия собственника (как в настоящем споре) собственник газопровода утрачивает возможность использования соответствующей части пропускной способности газопровода.

ООО «Инженерные сети» заявило возражения относительно удовлетворения встречного иска, указав, что оснований для признания противоправными действий ООО «Инженерные сети» по отказу в выдаче согласия на подключение к существующим газораспределительным сетям не имеется. По мнению ответчика по встречному иску, ООО «Инженерные сети» не обязано давать согласие на подключение к собственному газопроводу, кроме как в добровольном порядке и на условиях, которые считает для себя приемлемыми, в том числе на основании договорных отношений, носящих возмездный характер. ООО «Инженерные сети» отклонило доводы истца по встречному иску о наличии пропускной способности газопровода, принадлежащего ООО «Инженерные сети». По мнению ответчика по встречному иску, АО «Газпром газораспределение Иваново» не представлено доказательств отсутствия иной технической возможности для подключения абонентов, в том числе третьего лица.

В судебном заседании представитель АО «Газпром газораспределение Иваново» поддержал встречные исковые требования в полном объеме, а также заявил возражения по первоначальным исковым требованиям по основаниям, изложенным во встречном исковом заявлении, отзыве от 29.12.2022, дополнении к отзыву от 22.02.2023, дополнительных пояснениях от 28.06.2023, указав следующие обстоятельства.

АО «Газпром газораспределение Иваново» является газораспределительной организацией, в силу чего на него возложены функции Исполнителя услуги по подключению (технологическому присоединению) подтверждается фактом владения на праве собственности газораспределительной сетью на территории Ивановской области (в том числе межпоселковым газопроводом высокого давления, расположенным в Ивановском районе Ивановской области от д.Конохово до д.Кривцово, кадастровый номер 37:05:000000:1004, к которому присоединен газопровод ООО «Инженерные сети».

Фактическим обоснованием заявленных требований является наличие технической возможности подключения объекта капитального строительства, принадлежащего третьему лицу, к существующей системе газораспределения, а также, нахождение сети газораспределения ООО «Инженерные сети» непосредственно у границы земельного участка ФИО1

Истцом по встречному иску указано, что газораспределительная система ООО «Инженерные сети» не является обособленным объектом газового хозяйства, так как присоединена непосредственно к газораспределительной системе АО «Газпром газораспределение Иваново», то есть является ее частью и одновременно является наиболее оптимальным местом подключения объекта капитального строительства третьего лица, она обладает достаточной пропускной способностью, обеспечивающей техническую возможность для подключения новых потребителей газа с сохранением условий газоснабжения существующих потребителей газа.

По мнению истца по встречному иску, в связи с тем, что с помощью газораспределительной системы ООО «Инженерные сети» осуществляется газификация жилых домов в д.Конохово, собственник указанной газораспределительной системы не вправе препятствовать технологическому присоединению к указанной системе при наличии

ее пропускной способности. Собственник газораспределительной системы обязан в установленный Правилами срок направить в газораспределительную организацию согласие на подключение объекта через принадлежащие ему сети газораспределения и (или) газопотребления.

Третье лицо (ФИО1) в отзыве на первоначальный иск от 22.03.2023, а также в отзыве на встречное исковое заявление от 27.06.2023, указал на отсутствие оснований для удовлетворении требований, заявленных истцом по первоначальному иску, поддержал доводы АО «Газпром газораспределение Иваново» по встречному иску, указав, что исходя из смысла положений Закона «О газоснабжении в Российской Федерации» собственник газораспределительной сети не может отказать в доступе к указанной сети путем транспортировки по ней газа, предназначенного потребителям, при наличие технической возможности.

Изучив имеющиеся документы, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

АО «Газпром газораспределение Иваново» является собственником газораспределительной сети на территории Ивановской области, в том числе межпоселковым газопроводом высокого давления, расположенным в Ивановском районе Ивановской области от д. Конохово до д. Кривцово, кадастровый номер 37:05:000000:1004.

ООО «Инженерные сети» на праве собственности принадлежит сооружение с кадастровым номером 37:05:010418:957, назначение – иное сооружение (газопровод низкого давления), протяженностью 1 702 м., наименование – «Строительство сетей и сооружений на территории жилого поселка (площадью 13 га) и прилегающих участках у д. Конохово Ивановского района Ивановской области» 1 этап газопровод, год завершения строительства – 2019 год, расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Конохово, на основании договора купли-продажи газопровода от 01.03.2021, в редакции дополнительного соглашения от 28.05.2021, заключенного с ООО «Жилищностроительный кооператив Конохово», что подтверждается выпиской из ЕГРН.

Согласно акту приема-передачи к договору купли-продажи газопровода от 01.03.2021, продавец передал покупателю всю документацию, имеющую отношение к предмету купли-продажи.

Между АО «Газпром газораспределение Иваново» (исполнитель) и ООО «Инженерные сети» (заказчик) заключен договор на техническое обслуживание газопроводов, сооружений на них, газового оборудования и оказания услуг аварийно-диспетчерской службы от 01.04.2021 № 70-00000335, по условиям которого предметом договора являются работы по техническому обслуживанию газового оборудования и газопроводов, выполняемые по графику (ам), согласованному (ым) с заказчиком, а также оказание услуг аварийно-диспетчерской службы, в объеме согласно смете, являющейся приложением № 1 (объект обслуживания: распределительный газопровод к ИЖС (в составе: распределительный газопровод к ИЖС, расположенный (ая) по адресу: Ивановский р-н, у д. Конохово).

Техническое обслуживание газопроводов, сооружений на них, газового оборудования осуществляется исполнителем в пределах границ, установленных в акте об установлении границы зоны технического обслуживания системы газоснабжения (приложение № 2), которое является неотъемлемой частью настоящего договора (п. 1.1 договора от 01.04.2021).

Во исполнение принятых на себя обязательств, стороны договора от 01.04.2021 подписали приложение № 1 (смета) и приложение № 2 (акт), по условиям последнего АО «Газпром газораспределение Иваново» (филиал в г. Иваново и Ивановском районе) обслуживает: газопровод низкого давления от места врезки в газопровод низкого давления до отключающих устройств на вводах в жилых домах, включая краны.

На основании обращения ООО «Риэлт-Профи» от 21.02.2013, писем ООО «Газпром межрайгаз Иваново» от 05.03.2013 № 07-1-620/12, от 06.03.2013 № 07-152-637/12, для

строительства газораспределительной сети и газификации 43 жилых домов, торгового центра с установкой газового оборудования: котлов (котлогенераторов) мощностью не более 67 кВт каждый – 43 шт., плит – 43 шт., счетчиков – 43 шт., (для жилых домов), котлов (котлогенераторов) общей мощностью не более 130 кВт (для торгового центра), по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Конохово, строительство индивидуальных жилых домов и торгового центра, с указанием места присоединения: запроектированный подземный газопровод природного газа высокого давления II категории диаметр 225х20,5 мм (ПЭ 80SDR 11), Рраб.=0,5 Мпа, в районе д. Конохово, точное место присоединения определить при проектировании, лимит на отпуск газа установлен в количестве: 1,019 тыс.т.у.у/год – для жилых домов, 0,0354 тыс. т.у.т/год – для торгового центра выданы технические условия № 81 от 06.03.2013.

АО «Газпром газораспределение Иваново» взамен ранее выданных ООО «Риэлт- Профи» ОАО «Ивановоблгаз» технических условий от 06.03.2013 № 81, выданы ООО «ЖСК Конохово» технические условия № 2 от 10.01.2014 для строительства газораспределительной сети для газификации 43 жилых домов и торгового центра по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Конохово, с указанием места присоединения: проектируемый газопровод природного газа низкого давления IV категории (сталь10) , Рраб.=0,002 Мпа, после отключающего устройства Ду150 мм на выходе из ГРПШ, в районе земельного участка с кадастровым номером 37:05:010418:230, пуск газа будет произведен после ввода в эксплуатацию проектируемого газопровода.

Согласно акту приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 20.02.2015 филиалом АО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Шуя предъявлен, а приемочной комиссией принят законченный строительством объект – межпоселковый газопровод высокого давления от д. Кривцово до д. Конохово Ивановского района Ивановской области (проект 372, разработанный ООО «Сентябрь», строительство начато в 2013 году, закончено в 2014 году), считается принятым с 20.02.2015.

ООО «ЖСК Конохово» обратилось 22.10.2015 в АО «Газпром газораспределение Иваново» с заявлением о переоформлении и продлении технических условий от 10.01.2014 № 2, с указанием на осуществление корректировки ПСД газораспределительной сети для газификации 43 жилых домов и торгового центра.

АО «Газпром газораспределение Иваново» письмом от 08.02.2016 № СМ-026-1-22/8 сообщило ООО «ЖСК Конохово» о действительности требований технических условий орт 10.01.2014 № 2.

Между ООО «ЖСК Конохово» (заказчик) и АО «Газпром газораспределение Иваново» (подрядчик) заключен договор подряда от 21.12.2015 № 04/295пм, по условиям которого подрядчик принял на себя обязательства выполнить по заданию заказчика следующие работы: строительство системы газоснабжения на территории жилого поселка (площадью 13 га) и прилегающих участках у д. Конохово Ивановского района Ивановской области, согласно проекту № 400 ООО «Техногазпроект» и смете (приложение № 1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Работы по врезке вновь построенного газопровода в действующий газопровод предметом настоящего договора не являются (п. 1.1 договора от 21.12.2015 № 04/295пм).

Кроме того, между ООО «ЖСК Конохово» (заказчик) и АО «Газпром газораспределение Иваново» (подрядчик) 13.02.2017 заключен договор подряда № 04/025пм, по условиям которого подрядчик принял на себя обязательства выполнить по заданию заказчика следующие работы: строительство системы газоснабжения на территории жилого поселка (площадью 13 га) и прилегающих участках у д. Конохово Ивановского района Ивановской области, согласно проекта № 400 ООО «Техногазпроект» и смете (приложение № 1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Работы по врезке вновь построенного газопровода в действующий газопровод предметом настоящего договора не являются (п. 1.1 договора от 13.02.2017 №

04/025пм). Стоимость работ определена сторонами в размере 2 789 901 руб. (п. 3.1 договора от 13.02.2017 № 04/025пм). Срок выполнения работ по договору до 31.09.217 (п. 4.1 договора от 13.02.2017 № 04/025пм).

АО «Газпром газораспределение Иваново» утверждена, а ООО «ЖСК Конохово» согласована локальная смета на строительство системы газоснабжения на территории жилого поселка (площадью 13 га) и прилегающих участках у д. Конохово Ивановского района Ивановской области, сметная стоимость составила 2 789,901 тыс.руб. в ценах 2016 года.

ООО «Техногазпроект» на основании заказа ООО «ЖСК Конохово» в 2018 году разработана проектная документация «Проектная документация на строительство сетей и сооружений на территории жилого поселка (площадью 13 га) и прилегающих у д. Конохово Ивановского района Ивановской области (II очередь) Корректировка» (заказ № 06/18-ТКР», по условиям тома 2 раздела 3 которой диаметр проектируемого газопровода выбран на основании гидравлического расчета, выполненного в проекте АК «Сентябрь» по дог. 42с/10-ТРК в 2011, расход газа на 43 жилых дома составляет 187 куб.м. в час.

Филиалом АО «Газпром газораспределение Иваново» в Ивановском районе подготовлен строительный паспорт газопровода, согласно которому газопровод (газовый ввод) построен в соответствии с проектом, разработанным ООО «Техногазпроект» № 06/18, строительство начато 21.06.2017, окончено – 13.09.2017.

Согласно акту приемки законченного строительство объекта газораспределительной сети от 12.03.2019 предъявленный к приемке законченный строительством объект – строительство сетей и сооружений на территории жилого поселка (площадью 13 га) и прилегающих участках у д. Конохово Ивановского района Ивановской области (II очередь. Корректировка), строительство осуществлено в соответствии с проектом № 06/18, разработанным ООО «Техногазпроект», приемочная комиссия пришла к выводу о том, что строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями СП62-13330-2011, техническим регламентом «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

ООО «ЖСК Конохово» на построенный объект – сооружение (газопровод низкого давления) получен технический план, подготовленный кадастровым инженером ФИО5 08.04.2019.

ФИО1 на праве собственности принадлежит земельный участок с кадастровым номером 37:05:010418:195, площадью 2010+/-31, расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Беляницкое сельское поселение, <...> земельный участок № 2, с видом разрешенного использования – для объектов жилой застройки. Категория земель – земли населенных пунктов, что подтверждается выпиской из ЕГРН.

Решением Ивановского районного суда Ивановской области от 10.09.2021 по делу № 2-142/2021, вступившим в законную силу 19.10.2021, ФИО1 отказано в иске к ООО «ЖСК Конохово» и ООО «Инженерные сети» об устранении препятствий в подключении к сети газораспределения (газопотребления).

ФИО1 06.04.2022 обратился в АО «Газпром газораспределение Иваново» с заявкой на заключение договора на подключение (технологическое подсоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по адресу: Ивановский район, д. Конохово, кадастровый номер земельного участка 37:05:010418:195.

Между АО «Газпром газораспределение Иваново» и ФИО1 12.04.2022 на основании технических условий от 11.04.2022 № 70-000953, заключен договор № 70К-0421 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения. Сторонами 16.08.2022 подписано дополнительном соглашение о продлении срока выполнения мероприятий по

подключению домовладения Пачикова А.В. до 31.12.2022. Договор № 70К-0421 оплачен Пачиковым А.В. в полном объеме 19.04.2022.

Согласно акту приемки законченного строительства объекта газораспределительной системы от 10.10.2022, составленным АО «Газпром газораспределение Иваново», ФИО1 и представителем проектной организации ООО «ПромГаз Спецстрой», принят предъявленный к приемке объект – сеть газопотребления жилого дома по адресу: Ивановский район, д. Конохово, кадастровый номер земельного участка 37:05:010418:195.

Во исполнение условий договора от 12.04.2022 № 70К-0421 между АО «Газпром газораспределение Иваново» и ФИО1 12.10.2022 подписан акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования.

Между ФИО1 (заказчик) и АО «Газпром газораспределение Иваново» (исполнитель) 17.10.2022 заключен договор о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного (внутридомового) газового оборудования № 70-00004397, предметом которого является техническое обслуживание и ремонт внутридомового оборудования теплогенератора (котла-колонки) Вольф (Wolf) 35, бытового газового счетчика Сигма G4, расположенных по адресу: <...> (п. 1.1. договора от 17.10.2022).

Между ООО «Газпром межрегионгаз Иваново» (поставщик), АО «Газпром газораспределение Иваново» (ГРО) и ФИО1 (абонент) заключен договор поставки газа для обеспечения коммунально - бытовых нужд граждан от 17.10.2022 № 010115731.

Фактическое подключение жилого дома ФИО1 осуществлено 28.10.2022, актом установки пломб.

С целью подключения газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства, принадлежащего третьему лицу, АО «Газпром газораспределение Иваново» письмом от 23.11.2021 № Ив – 5837 обратилось к ООО «Инженерные сети» об осуществлении подключения к принадлежащему ООО «Инженерные сети» газопроводу объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановский район, д. Конохово, кадастровый номер земельного участка 37:05:010418:955.

В ответ на запрос ООО «Инженерные сети» письмом от 17.12.2021 сообщило, что готово заключить с АО «Газпром газораспределение Иваново» договор, предусматривающий выдачу согласия на подключение возмездно, то есть на условиях компенсации ООО «Инженерные сети» затрат на приобретение и обслуживание газопровода в размере 300 000 рублей за одно стандартное подключение (мощность газоиспользующего оборудования не более 67 к ВТ), либо рассмотреть вопрос о передаче газопровода в собственность АО «Газпром газораспределение Иваново».

АО «Газпром газораспределение Иваново» письмом от 11.04.2022 № Ив -2111 вновь направило в ООО «Инженерные сети» запрос о подключении к принадлежащему ООО «Инженерные сети» газопроводу объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановский район, д. Конохово, кадастровый номер земельного участка 37:05:010418:195.

Письмом от 24.04.2022 ООО «Инженерные сети» повторно сообщило о возможности подключения на условиях, указанных ранее.

АО «Газпром газораспределение Иваново» письмом от 17.06.2022 № Ив -3518 обратилось в адрес ООО «Инженерные сети» с вопросом о подключении к принадлежащему ООО «Инженерные сети» газопроводу объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановский район, д. Конохово, кадастровый номер земельного участка 37:05:010418:189.

ООО «Инженерные сети» письмом от 02.08.2022 сообщило об отсутствии обязанности дачи согласия на подключение к собственному газопроводу кроме как в добровольном порядке и на условиях, которые считает приемлемыми.

АО «Газпром газораспределение Иваново» письмом от 18.07.2022 № Ив-4065 сообщило об отклонении предлагаемых истцом условий.

АО «Газпром газораспределение Иваново» письмом от 18.08.2022 № Ив-4712 обратилось к ООО «Инженерные сети» с запросом о подключении к принадлежащему ООО «Инженерные сети» газопроводу объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановский район, д. Конохово, кадастровый номер земельного участка 37:05:010418:179.

ООО «Инженерные сети» письмом от 02.09.2022 направило аналогичный предыдущим ответ.

АО «Газпром газораспределение Иваново» письмом от 21.09.2022 № Ив-5276 обратилось к ООО «Инженерные сети» с запросом о подключении к принадлежащему ООО «Инженерные сети» газопроводу объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановский район, д. Конохово, кадастровый номер земельного участка 37:05:010418:193.

ООО «Инженерные сети» 28.09.2022 направило АО «Газпром газораспределение Иваново» аналогичный предыдущим ответ.

Истцом по первоначальному иску указано, что ООО «Инженерные сети» 17.08.2022 стало известно о факте подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства – нежилого помещения по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д.Конохово, на земельном участке с кадастровым номером: 37:05:010418:195 к сети газораспределения ООО «Инженерные сети».

В связи с тем, что согласия на данное подключение ООО «Инженерные сети» не давало, истец по первоначальному иску считает, что врезка в принадлежащий ООО «Инженерные сети» газопровод осуществлена АО «Газпром газораспределение Иваново» незаконно.

ООО «Инженерные сети» обратилось к АО «Газпром газораспределение Иваново» 29.08.2022 с претензией от 25.08.2022 с требование о незамедлительном демонтаже незаконной врезки, осуществленной к принадлежащему истцу газопроводу, в целях подключения объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010418:195 и восстановления указанного газопровода.

Проектным отделом АО «Газпром газораспределение Иваново» в 2023 году произведен гидравлический расчет Ивановская область, Ивановский район, д. Конохово, заказ 04-01-01/178-23, по условиям которого учтены следующие общие данные:

Гидравлический расчет сети газораспределения, расположенной по адресу Ивановская область, Ивановский район, д. Конохово выполнен в программе Zulu Gas 8.0 (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014615348 от 26.05.2014, используемой по лицензионному договору от 05.07.2021 № 6854/21/10-10/183) с целью определения возможности подключения объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010418:195 к сети газораспределения в д. Конохово.

Максимальная нагрузка на сеть газораспределения в соответствии с проектом: «Строительство сетей и сооружений на территории жилого поселка (площадью 13га) и прилегающих участках у д. Конохово Ивановского района Ивановской области», составляет 187куб.м./час.

До подключения к сети газораспределения объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010418:195 суммарный расход газа потребителей, подключенных к сети, составлял 27,93 куб.м./час.

После подключения к сети газораспределения объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010418:195, суммарный расход газа составляет 30,68 куб.м./ч.

Согласно гидравлической схемы (лист 2) давление в узлах (крайних точках газопровода, ранее подключенных потребителях) до подключения объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010418:195 составлял 2,5 кПа. В

результате подключения объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010418:195 давление в узлах (лист 3) составляет 2,48 кПа. Минимальное допустимое давление 1,3 кПа.

На основании указанных данных проектным отделом АО «Газпром газораспределение Иваново» сделан вывод о том, что в результате гидравлического расчета установлено, что при подключении объекта на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010418:195 к сети газораспределения в д. Конохово сохранятся условия газоснабжения для потребителей газа, объекты капитального строительства которых подключены, а также для заявителей, которым ранее были выданы технические условия и подключение которых не завершено.

Истец полагает, что незаконная врезка в принадлежащий газопровод нарушает право собственности, которое может быть восстановлено путем демонтажа незаконной врезки, в связи с чем общество обратилось в суд с первоначальным иском. В свою очередь отсутствие согласия ООО «Инженерные сети» лишает истца по встречному иску возможности подключения жилого дома третьего лица к жизненно необходимой коммуникационной системе газоснабжения. Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения АО «Газпром газораспределение Иваново» в суд со встречным иском.

Заслушав представителей сторон, проанализировав представленные сторонами документы, а также подлежащие применению к рассматриваемым правоотношениям положения действующего законодательства, суд считает требования истца по первоначальному иску необоснованными и не подлежащими удовлетворению, а требования истца по встречному иску обоснованными и подлежащими удовлетворению в силу следующего.

Согласно статье 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации основной задачей судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

Необходимым условием применения того или иного способа защиты гражданских прав является обеспечение восстановления нарушенного права.

В соответствии с абзацем 3 статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется, в том числе, путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

В соответствии с положениями статьи 304 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

Пунктами 45, 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» разъяснено, что применяя статью 304 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу которой собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения, судам необходимо учитывать следующее.

В силу статей 304, 305 Гражданского кодекса Российской Федерации иск об устранении нарушений права, не связанных с лишением владения, подлежит удовлетворению в случае, если истец докажет, что он является собственником или лицом, владеющим имуществом по основанию, предусмотренному законом или договором, и что

действиями ответчика, не связанными с лишением владения, нарушается его право собственности или законное владение.

Такой иск подлежит удовлетворению и в том случае, когда истец докажет, что имеется реальная угроза нарушения его права собственности или законного владения со стороны ответчика.

Правовые, экономические и организационные основы отношений в области газоснабжения в Российской Федерации определены Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 69- ФЗ).

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ система газоснабжения - имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения, поставок газа;

газораспределительная система - имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям;

газотранспортная организация - организация, которая осуществляет транспортировку газа и у которой магистральные газопроводы и отводы газопроводов, компрессорные станции и другие производственные объекты находятся на праве собственности или на иных законных основаниях.

охранная зона газопровода - зона с особыми условиями использования территории, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Приведенные понятия в системе действующего правового регулирования направлены, в том числе на обеспечение определенности правового статуса участников правоотношений в сфере газоснабжения, к числу которых относятся и собственники газораспределительных сетей и газотранспортные организации, и на формирование экономически обоснованных цен (тарифов) в сфере газоснабжения.

В соответствии со статьей 27 Федерального № 69-ФЗ организации – собственники систем газоснабжения обязаны обеспечить, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, недискриминационный доступ любым организациям, осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации, к свободным мощностям принадлежащих им газотранспортных и газораспределительных сетей в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Предназначенный для транспортировки указанными организациями газ должен соответствовать требованиям, утвержденным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства определяют Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 (далее – Правила № 1314).

Пунктом 8 Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.04.2021 Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, публичным акционерным обществам и иными газораспределительным организациям поручено обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от

внутрипоселковых газопроводов, в случае наличия соответствующей заявки, определив критерии и условия такого подключения (технологического присоединения).

Во исполнение указанного поручения Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 утверждены Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее – Правила № 1547).

В соответствии с пунктом 2 Правил № 1547:

- «подключение (технологическое присоединение)» - это совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, осуществления предпринимательской (профессиональной) деятельности;

- «исполнитель» - газораспределительная организация, владеющая на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства или сети газораспределения заявителей, а в случае, если подключение возможно к существующим сетям газораспределения или газопотребления основных абонентов, - газораспределительная организация, с сетями которой технологически связаны сети газораспределения или газопотребления, к которым планируется подключение объектов капитального строительства заявителей, в том числе через сети других основных абонентов;

- «основной абонент» - юридическое или физическое лицо, которое не оказывает услуги по транспортировке газа, владеющее на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве сетью газораспределения и (или) газопотребления.

Согласно пункту 5 Правил № 1547 подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

Для заключения договора о подключении заявитель направляет на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявку о подключении с описью вложения.

В пункте 30 Правил № 1547 установлено, что исполнитель определяет техническую возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства на основании данных о загрузке сетей газораспределения, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, данных о загрузке и наличии дефицита пропускной способности газотранспортной системы, опубликованных в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам», а также данных о загрузке и наличии дефицита пропускной способности технологически связанных с сетью газораспределения исполнителя иных сетей газораспределения.

Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства существует, если при подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства заявителя сохранятся условия газоснабжения для потребителей газа, объекты капитального строительства которых на дату подачи заявки о подключении (технологическом присоединении) подключены к сети газораспределения исполнителя, а также для заявителей, которым ранее были выданы технические условия, на указанную дату не утратившие силу, и которые на дату рассмотрения заявки о подключении (технологическом присоединении) не завершили подключение.

В соответствии с пунктом 48 Правил № 1547 в случае, если подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства возможно только к существующим сетям газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащим основному абоненту, исполнитель обращается к такому основному абоненту в целях осуществления подключения заявителя.

Исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки на подключение направляет соответствующий запрос основному абоненту и одновременно уведомляет заявителя о направлении указанного запроса.

Основной абонент в течение 3 рабочих дней после получения соответствующего запроса от исполнителя направляет согласие на подключение объекта через принадлежащие ему сети газораспределения и (или) газопотребления заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим подтвердить его получение исполнителем.

Основной абонент (юридическое лицо) не вправе препятствовать подключению (технологическому присоединению) к принадлежащим ему сетям газораспределения и (или) газопотребления при наличии пропускной способности таких сетей.

В силу пункта 121 Правил № 1547 срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках до газификации, определяемый программой газификации, не может выходить за пределы 2022 года.

Частью 3 статьи 27 Федерального закона № 69-ФЗ определено, что юридические лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании газораспределительными сетями и их объектами и (или) сетями газопотребления и их объектами, не вправе препятствовать транспортировке и подаче газа по указанным сетям и их объектам потребителям, а также технологическому присоединению к указанным сетям и их объектам при наличии пропускной способности таких сетей.

В соответствии с пунктом 11 Положения об обеспечении доступа организаций к местным газораспределительным сетям, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1370, поставщики и покупатели газа имеют право на подключение газопроводов-отводов и подводящих газопроводов к местной газораспределительной сети при наличии свободной мощности на ее соответствующих участках.

Местной газораспределительной сетью является система газопроводов и сооружений, предназначенная для газоснабжения покупателей газа в пределах одного территориального образования (субъекта Российской Федерации, города, района и т.д.) (пункт 3 вышеуказанного Положения об обеспечении доступа организаций к местным газораспределительным сетям).

Соответствующее правовое регулирование основано на технологической специфике газоснабжения, а также технической и экономической нецелесообразности устройства самостоятельных газопроводов для каждого частного лица, непосредственно подсоединенных к сетям газоснабжающей организации.

Таким образом, из приведенных правовых норм следует, что газопровод относится к имуществу, в отношении которого действует специальный правовой режим, обусловленный его функциональным назначением, в связи с чем правомочия собственника указанного имущества ограничены в законодательном порядке.

Материалами дела установлено и не оспаривается сторонами, что АО «Газпром газораспределение Иваново» обладает статусом исполнителя в соответствии с критериями, перечисленными Правилами подключения, на основании того, что является газораспределительной организацией, которая включена в реестр субъектов естественных монополий, осуществляющих транспортировку газа по трубопроводам, владеет на законном основании сетями газораспределения на территории Ивановской области (в том числе межпоселковым газопроводом высокого давления, расположенным в Ивановском районе Ивановской области от д. Конохово до д. Кривцово, кадастровый номер

37:05:000000:1004), АО «Газпром газораспределение Иваново» выполняет эксплуатацию и развитие газораспределительной системы в соответствии с Постановлением Правительства Ивановской области от 28.12.220 № 678-п «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ивановской области на 2020-2023 годы», на территории Ивановской области АО «Газпром газораспределение Иваново» установлены соответствующие тарифные ставки для подключения (технологического присоединения) (на 2022 год – Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.12.2021 № 61-г/1, на 2023 год - Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 28.12.2022 № 65г/1).

Таким образом, применительно к спорным правоотношениям реализация АО «Газпром газораспределение Иваново» функций исполнителя услуги по подключению (технологическому присоединению) требует наличия письменного согласия основного абонента – ООО «Инженерные сети».

С учетом изложенного, из приведенных правовых норм следует, компенсация основному абоненту за подключение не предусмотрена, догазификация населенных пунктов Российской Федерации осуществляется без привлечения денежных средств граждан.

Материалами дела установлено, что оценка наличия или отсутствия технической возможности подключения объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании существующих параметров системы газоснабжения и зависит от давления в газораспределительной сети, длины и диаметра газопровода, количества газифицированных объектов, мощности газоиспользующего оборудования планируемых к подключению объектов, погодных условий и других показателей.

ООО «Инженерные сети» в обоснование первоначальных исковых требований ссылался на техническую документацию в отношении спорного газопровода, а именно:

- технические условия от 10.01.2014 № 2, выданные в замен технических условий от 06.03.2013 № 81;

- проектную документацию на строительство сетей и сооружений на территории жилого поселка (площадью 13 га) и прилегающих у д. Конохово Ивановского района Ивановской области (II очередь) Корректировка» (заказ № 06/18-ТКР);

- акт приемки законченного строительство объекта газораспределительной сети от 12.03.2019.

АО «Газпром газораспределение Иваново» в обоснование доводов относительно наличия пропускной способности в газопроводе с кадастровым номером 37:05:010418:957, предоставлен гидравлический расчет (Ивановская область, Ивановский район, д. Конохово, заказ 04-01-01/178-23), выполненный проектным отделом АО «Газпром газораспределение Иваново» в 2023 году.

Следовательно, АО «Газпром газораспределение Иваново» указывает на наличие пропускной способности в спорном газопроводе.

Вместе с тем, согласно ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Суд принимает во внимание, что ООО «Инженерные сети» в материалы дела контррасчет гидравлического расчета не представил, ходатайство о фальсификации представленных в материалы дела АО «Газпром газораспределение Иваново» доказательств в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в суде не заявлял, как и о назначении судебной экспертизы по делу в порядке, предусмотренном статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно представленному в материалы дела гидравлическому расчету, газопровод, принадлежащий ООО «Инженерные сети», обладает достаточной пропускной

способностью, обеспечивающей техническую возможность для подключения новых потребителей газа с сохранением условий газоснабжения существующих потребителей газа.

АО «Газпром газораспределение Иваново» в материалы дела представлена заявка ФИО1 на технологическое подключение, заключенный договор о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения, неоднократные обращения АО «Газпром газораспределение Иваново» от 11.04.2022, от 17.06.2022, от 18.08.2022, от 21.09.2022 к ООО «Инженерные сети», как собственнику сооружения с кадастровым номером 37:05:010418:957.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая, что статьей 27 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» № 69-ФЗ предусмотрена необходимость обеспечения лицами – собственниками сетей газоснабжения, недискриминационного доступа любых лиц к свободным мощностям принадлежащих им газораспределительных сетей, принимая во внимание то обстоятельство, что подобное подключение жителей является единственным вариантом присоединения, учитывая наличие пропускной способности сети для подключения потребителей, суд приходит к выводу о том, что несогласование ответчиком по встречному иску подключения к газопроводу-источнику выступает препятствием исполнителю в реализации мероприятий по социальной газификации. Отказ в удовлетворении встречного иска противоречит требованиям законодательства Российской Федерации в сфере газоснабжения и подключения к газораспределительным сетям.

При этом судом учтено, что в соответствии с пунктом 48 Правил № 1547 основной абонент (юридическое лицо) не вправе препятствовать подключению (технологическому присоединению) к принадлежащим ему сетям газораспределения и (или) газопотребления при наличии пропускной способности таких сетей.

Учитывая, что с помощью сетей, принадлежащих истцу по первоначальному иску, осуществляется газификация жилых домов д. Конохово, суд приходит к выводу, что ООО «Инженерные сети», как собственник газораспределительной сети и (или) сети газопотребления, не вправе препятствовать транспортировке и подаче газа по указанным сетям и к объектам потребителя, а также технологическому присоединению к указанным сетям при наличии пропускной способности таких сетей, а также не вправе требовать компенсацию за подключение, поскольку действующее законодательство не предусматривает выдачу согласия основным абонентом на условиях компенсации его затрат по эксплуатации газопровода.

Проанализировав представленные документы в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд приходит к выводам о том, что поскольку ООО «Инженерные сети» необоснованно уклонялось от дачи согласия на подключение объекта, принадлежащего третьему лицу, к газораспределительным сетям, непосредственно располагающихся вблизи земельного участка с кадастровым номером 37:05:010418:195, а также запроектированных на подключение 43 жилых домов в д. Конохово, с учетом наличия пропускной способности указанной газораспределительной сети, АО «Газпром газораспределение Иваново» как исполнитель в соответствии с критериями, перечисленными Правилами № 1547, предприняло все необходимые меры к получению согласия основного абонента (ООО «Инженерные сети»), в связи с чем отсутствуют оснований для удовлетворения первоначального иска и о наличие оснований для удовлетворения требований истца по встречному иску в полном объеме.

Истцом по первоначальному иску уплачена госпошлина в размере 6 000 руб. В соответствии со ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по госпошлине и иные судебных расходы в связи с отказом в удовлетворении первоначального иска относятся на истца.

Истцом по встречному иску уплачена госпошлина в размере 6 000 руб. В соответствии со ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по госпошлине относятся на ответчика ООО «Инженерные сети» в связи с удовлетворением встречного иска.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. В удовлетворении первоначального иска отказать.

Судебные расходы по первоначальному иску отнести на общество с ограниченной ответственностью «Инженерные сети» (ИНН <***>, ОГРН <***>).

2. Встречный иск удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Инженерные сети» (ИНН <***>, ОГРН <***>) выдать согласие АО «Газпром газораспределение Иваново» (ИНН <***>, ОГРН <***>) на подключение через принадлежащий ООО «Инженерные сети» газопровод «Строительство сетей и сооружений на территории жилого поселка (площадью 13 га) и прилегающих у д. Конохово Ивановского района Ивановской области (II очередь). Корректировка» объекта капитального строительства, расположенного по адресу Ивановский район, д. Конохово, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010418:195, в течение 3-х рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу.

В случае неисполнения в течение 3-хдневного срока с даты принятия решения суда, согласие на подключение объекта капитального строительства, расположенного по адресу Ивановский район, д. Конохово, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010418:195, считать полученным.

Сохранить врезку в принадлежащий обществу с ограниченной ответственностью «Инженерные сети» (ИНН <***>, ОГРН <***>) газопровод низкого давления протяженностью 1702 м, расположенный в д. Конохово Ивановского района Ивановской области, осуществленную в целях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства по адресу Ивановская область, Ивановский район, д. Конохово, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010418:195.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инженерные сети» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу акционерного общества «Газпром газораспределение Иваново» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 6 000 руб. госпошлины по встречному иску.

На решение суда первой инстанции в течение месяца со дня принятия может быть подана апелляционная жалоба в суд апелляционной инстанции – Второй арбитражный апелляционный суд (статья 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). На вступившее в законную силу решение суда может быть подана кассационная жалоба в суд кассационной инстанции – Арбитражный суд Волго – Вятского округа - в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения (статья 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) при условии, что решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области.

Судья О.А. Ильичева Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 27.02.2023 10:45:00

Кому выдана Ильичева Оксана Александровна