Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Москва

05 ноября 2025 года Дело № А40-169472/25-141-1338

Резолютивная часть решения объявлена 30 октября 2025г.

Мотивированное решение изготовлено 05 ноября 2025г.

Арбитражный суд в составе судьи Авагимяна А.Г.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Руденок А.Ю.

рассмотрел дело по иску АО «Промгидромеханизация» (ИНН <***>)

к ИП ФИО1 (ИНН <***>)

о взыскании 12 669 915руб. 00коп.

В судебное заседание явились:

от истца – не явился, извещен,

от ответчика – не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

АО «Промгидромеханизация» обратилось с исковым заявлением к ИП ФИО1 о взыскании 9 064 150руб. 00коп. неосновательного обогащения, 1 342 000руб. 00коп. неустойки, 2 263 765руб. 00коп. процентов за пользование чужими денежными средствами и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму долга с применением ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, за период с 17.05.2025г. по дату фактической оплаты долга по договору №ВОД-78/2023 от 05.06.2023г.

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания.

Спор рассматривается в соответствии со ст. 156 АПК РФ в отсутствие представителей сторон.

Оценив материалы дела, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, между истцом и ответчиком заключен договор №ВОД-78/2023 от 05.06.2023г.

В соответствии с вышеуказанным договором ответчик обязался выполнять работы, а истец принимать и оплачивать их.

Так, истец свои обязательства по перечислению аванса на сумму 9 064 150руб. 00коп. исполнил надлежащим образом, что подтверждается платежными поручениями, приобщенными к материалам дела.

Согласно п. 2.1. договора заказчик передает, а подрядчик принимает территорию для производства работ по акту. Подрядчик обязуется выполнить предусмотренные договором работы в следующие сроки: начальный срок - с момента передачи строительной площадки; конечный срок -31.08.2023.

Однако ответчик свои обязательства в соответствии с условиями договора и в сроки, установленные договором, не исполнил.

Согласно п. 13.1. договор действует до 31.12.2023г. С окончанием срока действия договора прекращаются обязательства сторон по нему.

Претензией №08-1280 от 24.03.2025г., истец уведомил ответчика о возврате неотработанного аванса.

Согласно ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Учитывая, что у суда отсутствуют основания признать, что денежные средства приобретены ответчиком на законных основаниях, то 9 064 150руб. 00коп. являются неосновательным обогащением и подлежат взысканию с ответчика в судебном порядке.

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки, предусмотренной п. 10.2. договора, согласно которому в случае просрочки выполнения работ, в том числе просрочки завершения отдельных этапов, заказчик вправе потребовать уплаты подрядчиком пеней в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки, что по расчету истца составляет 1 342 000руб. 00коп. за период с 01.09.2023г. по 31.12.2023г.

Размер неустойки судом проверен, признан правильным и соответствующим последствиям нарушения обязательства, в связи с чем подлежащим взысканию с ответчика в судебном порядке в заявленной сумме.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Так, истец просит взыскать 2 263 765руб. 00коп. процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ за период с 09.01.2024г. по 16.05.2025г.

Размер процентов судом проверен, признан правильным и подлежащим удовлетворению в заявленной сумме в судебном порядке.

Кроме того, истец просит взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму долга с применением ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, за период с 17.05.2025г. по дату фактической оплаты долга.

Согласно п. 3 ст. 395 ГК РФ проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Согласно п. 48 постановления пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств» сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Таким образом, суд считает возможным удовлетворить заявленное требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму долга в размере 9 064 150руб. 00коп. с применением ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, за период с 17.05.2025г. по дату фактической оплаты долга.

Учитывая, что исковые требования удовлетворены, то судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика в порядке ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 309, 310, 330, 395, 1102 ГК РФ, ст.ст. 110, 123, 156, 167-171, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>) в пользу Акционерного общества «Промгидромеханизация» (ИНН <***>) 9 064 150руб. 00коп. неосновательного обогащения, 1 342 000руб. 00коп. неустойки, 2 263 765руб. 00коп. процентов за пользование чужими денежными средствами и 351 699руб. 00коп. расходов по уплате госпошлины.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>) в пользу Акционерного общества «Промгидромеханизация» (ИНН <***>) проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму долга в размере 9 064 150руб. 00коп. с применением ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, за период с 17.05.2025г. по дату фактической оплаты долга.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья А.Г. Авагимян