АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
170100, <...>
ФИО1, д. 5
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
06 мая 2025 года
г. Тверь
Дело №А66-19495/2024
Резолютивная часть объявлена 21 апреля 2025 года
Арбитражный суд Тверской области в составе: судьи Рощупкина В.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Бибиковой С.Н., при участии представителей (с использованием системы веб – конференции): истца – ФИО2, ответчика – ФИО3,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску Администрации Кимрского муниципального округа Тверской области, Тверская область, г. Кимры (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 09.09.1996г.),
к ответчику: Публичному акционерному обществу «Россети Центр», г. Москва в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго», г. Тверь (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 17.12.2004г.),
об обязании провести восстановительные работы,
УСТАНОВИЛ:
Администрация Кимрского муниципального округа Тверской области, Тверская область, г. Кимры (далее - «истец») обратилась в Арбитражный суд Тверской области с исковым заявлением к Публичному акционерному обществу «Россети Центр», г. Москва в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго», г. Тверь (далее - «ответчик») с требованием обязать ответчика ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» Кимрский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» провести работы по восстановлению нарушенного благоустройства в местах работ на основании разрешений на производство земляных работ в срок не позднее 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу, по следующим адресам: разрешение от 03.04.2024 №17 на производство земляных работ по восстановлению высоковольтной кабельной линии ТП 122 - ТП 76 на земельном участке по адресу: <...>; разрешение от 01.08.2024 №52 на производство земляных работ по восстановлению высоковольтной кабельной линии ТП 122 - ТП 76 на земельном участке по адресу: <...> в р-не д.24.
Истец и ответчик заявили ходатайства о приобщении дополнительных документов к материалам дела.
Суд
определил:
приобщить документы к материалам дела.
Истец поддержал исковые требования в полном объеме, пояснил, что повреждены небольшие участки проезжей части, считает достаточным сроком исполнения судебного акта – 10 дней с момента вступления решения в законную силу.
Ответчик иск оспорил по основаниям, изложенным в отзыве на иск, в том числе указал, что на ул. Пушкина д.24 в г. Кимры работы не выполнены, срока исполнения судебного акта – 10 дней с момента вступления решения в законную силу, недостаточно, считает необходимым увеличить данный срок до 30 дней.
Истец пояснил, что проезжая часть на ул. Пушкина, д.51 в г. Кимры восстановлена, однако комиссией не рассмотрены, документы ответчик не направил.
Суд
определил:
с учетом обстоятельств дела, на основании ст. 163 АПК РФ объявить перерыв в судебном заседании 08.04.2025г. до 14 час. 00 мин. 21.04.2025г., которое продолжить в помещении суда по адресу: <...>, каб. №25–3 (5 этаж). Суд о перерыве объявил участвующим в деле лицам, а также разместил информацию на официальном сайте Арбитражного суда Тверской области по веб-адресу: http: //tver.arbitr.ru/ в сети Интернет. 21.04.2025г. после перерыва судебное разбирательство было продолжено с участием представителя истца.
Истец заявил ходатайство о приобщении дополнительных документов к материалам дела.
Суд
определил:
приобщить документы к материалам дела.
Истец заявил в порядке ст. 49 АПК РФ ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которого просил обязать Публичное акционерное общество «Россети Центр», г. Москва в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго», г. Тверь провести работы по восстановлению нарушенного благоустройства в местах проведения земляных работ на основании разрешения от 01.08.2024г. №52 на производство земляных работ по восстановлению высоковольтной кабельной линии ТП 122 - ТП 76 на земельном участке по адресу: <...> в р-не д.24 в соответствии с п.4.15.30 и п.4.15.32 Правил благоустройства территории муниципального образования Кимрский муниципальный округ Тверской области, утвержденных решением Думы Кимрского муниципального округа от 28.11.2024г. №266.
Суд
определил:
удовлетворить ходатайство истца об уточнении исковых требований, поскольку оно не противоречит ст. 49 АПК РФ, в связи, с чем рассмотрению подлежат уточненные исковые требования.
Истец поддержал уточненные исковые требования в полном объеме, пояснил, что представителя ответчика на обследовании не было, дата с ответчиком была согласована по телефону и эту дату предложил ответчик.
Ответчик заявил письменное ходатайство об отложении судебного разбирательства.
Истец возражал против ходатайства ответчика об отложении судебного разбирательства, считает, что оснований для отложения судебного заседания нет.
Статьей 158 АПК РФ предусмотрено, что арбитражный суд откладывает судебное разбирательство в случаях, предусмотренных данным Кодексом, а также в случае неявки в судебное заседание лица, участвующего в деле, если в отношении этого лица у суда отсутствуют сведения об извещении его о времени и месте судебного разбирательства (часть 1). В случае, если лицо, участвующее в деле и извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, заявило ходатайство об отложении судебного разбирательства с обоснованием причины неявки в судебное заседание, арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает причины неявки уважительными (часть 3). Так же арбитражный суд может отложить судебное разбирательство по ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с неявкой в судебное заседание его представителя по уважительной причине (часть 4).
На основании части 5 статьи 158 АПК РФ суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.
Данная норма не носит императивного характера. Вопрос об удовлетворении или неудовлетворении ходатайства об отложении слушания дела решается судом с учетом всех обстоятельств дела по своему внутреннему убеждению. Более того, согласно части 3 статьи 158 АПК РФ ходатайство об отложении судебного разбирательства должно быть обосновано уважительной причиной.
Таким образом, отложение судебного разбирательства является правом суда, а не его обязанностью. При рассмотрении соответствующего ходатайства суд учитывает фактические обстоятельства и исходит из необходимости разрешения спора в установленные процессуальные сроки.
Суд
определил:
ходатайство ответчика об отложении судебного разбирательства в соответствии со статьями 158 и 159 АПК РФ отклонить, так как оно является необоснованным, ввиду отсутствия безусловных оснований для отложения судебного разбирательства.
Как следует из материалов дела, Администрацией Кимрского муниципального округа Тверской области начальнику Кимрского РЭС Филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» ФИО4 в соответствии с приложенным планом (схемой), Правилами благоустройства на территории муниципального образования городского округа «Город Кимры Тверской области», утвержденными решением Кимрской городской Думы от 20.11.2018 г. № 194, было выдано разрешение от 01.08.2024 г. №52 на производство земляных работ по восстановлению высоковольтной кабельной линии ТП 122 - ТП 76 на земельном участке по адресу: <...> в районе д.24. Срок начала работ - 05.08.2024 г., срок окончания работ - 07.08.2024 г. Срок восстановления благоустройства после завершения работ -10.08.2024 г.
В соответствии с выданным разрешением ответственное лицо за проведение земляных работ ответчика - ФИО4 обязуется соблюдать все указанные в Разделе 15 Правил благоустройства на территории муниципального образования городского округа «Город Кимры Тверской области» требования, выполнить работы в срок, установленный в разрешении, и подтверждает, что данные работы полностью обеспечены необходимыми материалами, рабочей силой и необходимым ограждением в соответствии с ГОСТом, гарантирует ведение работ, а также восстановление дорожного покрытия и элементов внешнего благоустройства прилегающей территории после окончания земляных работ в соответствии со строительными нормами и Правилами благоустройства на территории муниципального образования городского округа «Город Кимры Тверской области». В случае невыполнения обязательств по настоящему разрешению несет ответственность в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.
Как указывает истец, по истечении предусмотренного вышеуказанным разрешением срока, Кимрским РЭС Филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» комплекс работ по восстановлению нарушенного благоустройства по указанному адресу не выполнен, разрешение на производство земляных работ не закрыто.
В адрес ответчика было направлено предписание №357 б/д об устранении выявленных нарушений в сфере благоустройства, оставленное без внимания ПАО «Россети Центр», г. Москва в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго».
Кроме того, в адрес ответчика направлялись письма исх. №5109 от 10.07.2024 г. и №8072 от 11.09.2024 г. о необходимости выполнить работы по восстановлению нарушенного благоустройства.
29 октября 2024 года истец направил ответчику претензию исх.№9408 от 29.10.2024 г. с требованием в течение 10 дней со дня получения претензии выполнить работы по восстановлению благоустройства в месте проведения земляных работ, в том числе по адресу: <...> в р-не д. 24.
В установленный срок ответчик комплекс работ по восстановлению нарушенного благоустройства не выполнил.
Истец, ссылаясь на вышеизложенное, обратился в суд с настоящим иском с требованием обязать Публичное акционерное общество «Россети Центр», г. Москва в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго», г. Тверь провести работы по восстановлению нарушенного благоустройства в местах проведения земляных работ на основании разрешения от 01.08.2024г. №52 на производство земляных работ по восстановлению высоковольтной кабельной линии ТП 122 - ТП 76 на земельном участке по адресу: <...> в р-не д.24 в соответствии с п.4.15.30 и п.4.15.32 Правил благоустройства территории муниципального образования Кимрский муниципальный округ Тверской области, утвержденных решением Думы Кимрского муниципального округа от 28.11.2024г. №266 (в редакции уточнения).
Рассмотрев представленные по делу материалы, заслушав пояснения представителей истца, ответчика, суд пришел к следующим выводам:
В соответствии с ч. 1 ст. 64, ст. ст. 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств. Статьей 65 АПК РФ установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.
В силу пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.
В соответствии с пп. 5, 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Закон №131-ФЗ) к вопросам местного значения муниципального, городского округа относятся: утверждение правил благоустройства территории муниципального, городского округа, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории муниципального, городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории муниципального, городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального, городского округа; дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального, городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального, городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В целях решения вопросов местного значения и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Закона №131-ФЗ органы местного самоуправления наделены полномочиями по изданию муниципальных правовых актов.
Для организации благоустройства и озеленения территории города Кимры Тверской области Решением Думы Кимрского муниципального округа №266 от 28.11.2024г. «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Кимрский муниципальный округ Тверской области» утверждены Правила благоустройства на территории муниципального образования Кимрский муниципальный округ Тверской области (действующие на момент рассмотрения дела и вынесения решения суда, далее - Правила благоустройства 2024 года).
Со дня вступления в силу настоящего решения признано утратившим силу Решение Кимрской городской Думы от 20.11.2018г. №194 «Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области».
Правила благоустройства 2024 года разработаны в рамках реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и устанавливают единые нормы и требования в сфере благоустройства, в том числе требования к созданию, содержанию, развитию объектов и элементов благоустройства, в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечню работ по благоустройству (включая освещение улиц, уборку и озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм) и периодичность их выполнения, порядок участия собственников зданий (помещений в них), строений и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, обязательные к исполнению для органов местного самоуправления Кимрского муниципального округа Тверской области, юридических и физических лиц, являющихся собственниками, правообладателями расположенных на территории Кимрского муниципального округа Тверской области земельных участков, зданий, строений и сооружений, в том числе для юридических лиц, обладающих указанными объектами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также требований к обеспечению чистоты и порядка на территории Кимрского муниципального округа Тверской области.
Раздел 15 Правил благоустройства 2024 года определяет порядок проведения земляных работ.
Согласно п.4.15.1. Правил благоустройства 2024 года на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, государственной собственности до разграничения хозяйствующим субъектам и физическим лицам запрещается проведение всех видов земляных работ (производство дорожных, строительных, аварийных и прочих работ) без письменного разрешения (согласования), выданного в соответствии с нормативными правовыми актами администрации округа, или после окончания его срока действия в случае отсутствия разрешения на строительство на участке проведения земляных работ (Приложение №4).
Ответственность за нарушение правил подготовки и проведения земляных работ несут:
- заказчик – за нарушения при получении разрешения на производство земляных работ, а так же за невосстановление асфальтового покрытия, газонов, зеленых насаждений, подземных инженерных коммуникаций, подземных инженерных сооружений, объектов наружного освещения, иных объектов благоустройства, поврежденных в ходе проведения земляных, ремонтных и дорожных работ, за исключением случаев строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства;
- лицо, осуществляющее земляные работы – за нарушение правил проведения земляных работ.
В соответствии с п.4.15.2. Правил благоустройства 2024 года, для согласования сроков проведения земляных работ в муниципальной собственности, государственной собственности до разграничения заинтересованные лица обязаны ежегодно в срок до 1 февраля текущего года представить в соответствующий орган заявки на производство земляных работ на текущий календарный год с обязательным указанием вида работ, места их проведения (со схемой с привязкой к местности), размеров земельного участка под производство земляных работ и планируемых сроков их выполнения.
Исходя из положений п.4.15.3. Правил благоустройства 2024 года, на основании заявок составляется план производства земляных работ муниципального образования на текущий календарный год, согласованный с планом строительства и ремонта дорожного покрытия, элементов внешнего благоустройства территории, прилегающей к месту проведения земляных работ (далее - План). План утверждается уполномоченным лицом и предоставляется соответствующим заинтересованным организациям и лицам. План является основным документом для выдачи разрешений на производство земляных работ (за исключением разрешений на аварийные земляные работы).
Пункт 4.15.9. Правил благоустройства 2024 года устанавливает, что без предварительного оформления разрешения на производство земляных работ (по аварийной телефонограмме) начинается производство аварийно-восстановительных работ на подземных сооружениях и коммуникациях, зданиях, дорогах, мостовых, гидротехнических и прочих инженерных сооружениях, промышленных объектах с последующим представлением заявки на согласование производства земляных работ в течение одного рабочего дня после аварии. Согласование производства земляных работ в этом случае выдается в течение трех рабочих дней. Одновременно с отправкой аварийной бригады эксплуатирующая организация должна известить об аварии телефонограммой Администрацию округа, дежурного оперативно-диспетчерской службы территориального органа, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, организации, имеющие смежные с местом аварии подземные сети и сооружения, службу Государственной инспекции безопасности дорожного движения при необходимости ограничения или закрытия проезда. Заказчик и лицо, осуществляющее земляные работы, обязаны в течение одного дня с даты аварии обеспечить информирование населения муниципального образования о причинах, сроках начала и завершения земляных работ, о лице, осуществляющем земляные работы, о контактных данных конкретных должностных лиц, ответственных за производство земляных работ, путем размещения объявлений в местах проведения земляных работ, на досках объявлений, путем объявления по телевидению, радио и обнародования указанной информации иным образом.
В соответствии с п. 4.15.5. Правил благоустройства 2024 года, юридические лица и граждане, получившие разрешения на производство земляных работ, обязаны привести конструкции дорожных одежд и других элементов благоустройства после производства работ в соответствии с действующим законодательством.
В разрешении (согласовании) на производство земляных работ указываются сроки начала и окончания работ, сроки засыпки траншей и котлованов, сроки восстановления благоустройства после завершения работ, иные промежуточные сроки выполнения земляных работ, способ проведения земляных работ, места складирования строительных материалов и оборудования с указанием конкретных мест на плане, вида и объема складируемых строительных материалов и оборудования (п. 4.15.11. Правил благоустройства 2024 года).
Истцом было выдано ответчику соответствующее разрешение от 01.08.2024 г. №52 на производство земляных работ по восстановлению высоковольтной кабельной линии ТП 122 - ТП 76 на земельном участке по адресу: <...> в районе д.24 на основании Решения Кимрской городской Думы от 20.11.2018г. №194 «Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области», которое утратило силу в связи с принятием Решения Думы Кимрского муниципального округа №266 от 28.11.2024г. «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Кимрский муниципальный округ Тверской области».
В выданном разрешении был указан срок выполнения восстановления благоустройства по окончании земляных работ – 10.08.2024 г.
Мероприятия по восстановлению благоустройства в местах проведения земляных работ не были выполнены ответчиком, что последним не отрицается. Доказательств обратного суду применительно к ст. 65 АПК РФ не представлено.
В соответствии с пунктом 360 Правил благоустройства, утвержденных решением Кимрской городской Думы от 20.11.2018г. №194, действующих ранее заказчик, лицо, осуществляющее земляные работы, обязаны восстановить асфальтовое покрытие, газоны, зеленые насаждения, подземные инженерные коммуникации, подземные инженерные сооружения, объекты наружного освещения, иные объекты благоустройства, поврежденные в ходе проведения земляных, ремонтных и дорожных работ, за исключением случаев строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, в течение 3 суток с момента окончания ремонтных работ.
Согласно п. 4.15.16 Правил благоустройства 2024 года при восстановлении покрытия дорог и тротуаров места производства земляных работ должны послойно засыпаться песком и щебнем с уплотнением каждого слоя с последующим восстановлением твердого покрытия согласно технологии и в зависимости от типа и качества покрытия. Уровни старого и восстановленного покрытия должны быть в одной плоскости, линия стыка - прямой.
Засыпка траншей и котлованов должна производиться с обязательным составлением акта при участии представителя Администрации г. Кимры в срок не более суток со дня окончания производства работ.
Производство земляных работ на землях общего пользования считается оконченным с момента приемки земельного участка, предоставленного под производство земляных работ, в соответствии с настоящими Правилами благоустройства 2024 года.
Заказчик, лицо, осуществляющее земляные работы, обязаны восстановить асфальтовое покрытие, газоны, зеленые насаждения, подземные инженерные коммуникации, подземные инженерные сооружения, объекты наружного освещения, иные объекты благоустройства, поврежденные в ходе проведения земляных, ремонтных и дорожных работ, за исключением случаев строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, в течение 3 суток с момента окончания ремонтных работ (п. 4.15.30 Правил благоустройства 2024 года).
Приемка земельного участка, предоставленного под производство земляных работ, производится Администрацией г. Кимры только после восстановления благоустройства по окончании земляных работ в течение пяти рабочих дней на основании акта выполненных работ по фактически разрушенным и восстановленным дорожным покрытиям, элементам внешнего благоустройства (п. 4.15.31 Правил благоустройства 2024 года).
Доказательств исполнения обязательств по восстановлению нарушенного асфальтового покрытия, в том числе, документа, свидетельствующего о выполнении данных работ, о приемке таких работ, либо отсутствие обязанности проведения восстановительных работ, ответчик в материалы дела в нарушение статьи 65 АПК РФ не представил. При этом ответчиком не оспаривается сам факт совершения им разрытий, перечисленных в иске.
Суд, оценив доводы и возражения сторон, а также доказательства, представленные сторонами в обоснование своих требований и возражений, в соответствии со статьей 71 АПК РФ на предмет их относимости, допустимости, достоверности в отдельности, а также достаточности и взаимной связи в их совокупности, на основе установления фактических обстоятельств по делу, применения норм материального и процессуального права, сделал вывод о наличии оснований для удовлетворения требований истца в полном объеме.
Оценивая возражения ответчика в части необходимости увеличения срока проведения работ по восстановлению дорожного покрытия, суд исходит из следующего.
Согласно п. 4.15.32 Правил благоустройства 2024 года, при проведении земляных работ в зимний период нарушенные элементы благоустройства должны быть восстановлены в зимнем варианте (засыпан песок, уложен и уплотнен щебень, поверх уложены железобетонные плиты) и сданы по акту в срок, определенный в соответствии с разрешением на производство земляных работ. Окончательное восстановление поврежденных элементов благоустройства территории (асфальт, тротуарная плитка, бордюры, газоны, клумбы, иные участки озеленения) должно быть завершено после окончания зимнего периода в согласованные сроки, но не позднее 1 мая.
В данном случае суд считает, что в течение 10 дней произвести земляные работы затруднительно, нерационально в связи с неблагоприятными погодными условиями и возможностью приведения в негодность работ осадками. Суд считает возможным увеличить срок производства восстановительных работ, в том числе учитывая отсутствие возражений истца против увеличения указанного срока, до тридцати дней с даты вступления решения суда в законную силу.
С учетом того, что настоящее решение вступит в законную силу не ранее начала июня 2025 года, тридцатидневный срок истечет в июле 2025 года. У ответчика с момента вынесения решения будет достаточно времени для выполнения мероприятий, установленных Правилами благоустройства в части восстановления поврежденных элементов благоустройства территории.
По правилам ст. 110 АПК РФ, в связи с удовлетворением иска, суд относит на ответчика государственную пошлину по делу в сумме 50 000 руб. 00 коп., которая подлежит взысканию с него в доход федерального бюджета РФ, поскольку при подаче иска истец государственную пошлину не оплачивал, в соответствии с подп. 1 п.1 ст. 333.37 НК РФ истец освобожден от уплаты государственной пошлины.
Руководствуясь ст. ст. 65, 70, 110, 121-123, 156, 163, 167-170, 176 АПК РФ, суд,
РЕШИЛ:
Обязать Публичное акционерное общество «Россети Центр», г. Москва в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго», г. Тверь (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 17.12.2004 г.) в тридцатидневный срок с момента вступления настоящего решения в законную силу провести работы по восстановлению нарушенного благоустройства в местах проведения земляных работ на основании разрешения от 01.08.2024г. №52 на производство земляных работ по восстановлению высоковольтной кабельной линии ТП 122 - ТП 76 на земельном участке по адресу: <...> в р-не д.24 в соответствии с п.4.15.30 и п.4.15.32 Правил благоустройства территории муниципального образования Кимрский муниципальный округ Тверской области, утвержденных решением Думы Кимрского муниципального округа от 28.11.2024г. №266.
Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Центр», г. Москва в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго», г. Тверь (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 17.12.2004 г.) в доход федерального бюджета РФ 50 000 руб. 00 коп. государственной пошлины в установленном порядке.
Исполнительные листы выдать взыскателям в порядке ст. 319 АПК РФ после вступления решения в законную силу.
Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд г. Вологда в месячный срок со дня его принятия.
Судья: В.А. Рощупкин