44/2023-136833(2)
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4
http://www.chuvashia.arbitr.ru/
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Чебоксары Дело № А79-4450/2023 24 октября 2023 года
Резолютивная часть решения объявлена 17 октября 2023 года.
Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Владимировой О.Е.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Михайловой Е.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
общества с ограниченной ответственностью "СМК Альянс" (ОГРН <***>, ИНН <***>) 300041, <...>,
к обществу с ограниченной ответственностью "Союзстройинвест" (ОГРН <***>, ИНН <***>) 428003, <...>,
о взыскании 57613 руб. 53 коп., в отсутствие представителей сторон,
установил:
общество с ограниченной ответственностью "СМК Альянс" обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Союзстройинвест" о взыскании 80788 руб. 47 коп. процентов за пользование чужими денежными средства за период с 02.11.2021 по 30.12.2022 в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате работ по изготовлению и монтажу алюминиевых конструкций объекта: "Строительство школы на 600 мест в мкр. "Времена года – 2", в т.ч. ПИР" по адресу: Тульская область, г. Тула, в рамках договора подряда № 18/06-2021 от 18.06.2021.
Стороны в заседание суда не явились.
17.10.2023 от истца потупило ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которому истец просил взыскать с ответчика 57613 руб. 53 коп. неустойки за период с 02.11.2021 по 30.12.2022 за нарушение сроков оплаты по договору подряда № 18/06-2021 от 18.06.2021.
Уточнение иска принято судом к рассмотрению в порядке статьи 49 АПК РФ.
Ответчик в отзыве от 16.10.2023 иск не признал. Указал, что при нарушении ответчиком сроков оплаты долга наступает ответственность в виде пени (неустойки) в размере 0,02 процента в день, а не заявленные истцом проценты по ст. 395 ГК РФ.
Дело рассмотрено в отсутствие сторон по правилам статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Исследовав материалы дела, суд установил следующее.
18.06.2021 ООО "Союзстройинвест" (заказчик) и ООО "СМК Альянс" (подрядчик) заключили договор подряда № 18/06-2021, предметом которого является выполнение подрядчиком собственными и привлеченными силами, с использованием своих материалов и оборудования, в установленный договором срок полного объема работ, предусмотренного данным договором, по изготовлению и монтажу алюминиевых конструкций (далее - работы) объекта: «Строительство школы на 600 мест в мкр. «Времена года-2, в т.ч. ПИР», по адресу: Тульская область. г.Тула, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную договором цену.
Работы на объекте осуществляются в соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормами и правилами (СНиП), рабочей документацией, Спецификацией изделий (приложение № 2), Расчетом договорной цены (приложение № 1 к настоящему договору) органами государственного надзора и другими заинтересованными организациями, а также в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 1.1 договора).
Согласно пункту 1.2 договора объем, стоимость и сроки выполнения работ определены договором и приложениями, являющимися неотъемлемой его частью.
В дополнительном соглашении № 1 от 01.07.2021 к договору стороны предусмотрели дополнительный перечень работ на общую сумму 71535 руб. 26 коп.
В связи с чем, общая стоимость работ (цена договора) и их объем по настоящему договору составляет 2`557`414 руб. 63 коп. (пункт 2.1 договора в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01.07.2021).
Согласно пункту 2.4 договора оплату работ заказчик осуществляет в следующем порядке: аванс в размере 1500000 (Один миллион пятьсот тысяч) руб. для приобретения материалов; 100% оплаты от стоимости работ в течение 14 (четырнадцати) дней после подписания актов по форме КС-2, КС-3.
В соответствии с пунктом 2.5 договора оплата фактически выполненных работ подрядчиком производится по мере приемки работ. После приемки заказчиком части (этапа) работы заказчик осуществляет оплату подрядчику принятой части (этапа) выполненных работ в течение 14 (четырнадцати) дней с даты подписания заказчиком актов выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3 и получения заказчиком от подрядчика счета на оплату.
Зачет аванса производится пропорционально стоимости принятых работ, исчисляемой как произведение суммы перечисленных авансов на отношение стоимости выполненных работ в отчетном периоде к общей стоимости работ по договору (пункт 2.6 договора).
Согласно пункту 3.1 договора начало производства работ: в течение 3-х дней после перечисления аванса на приобретение материалов и передачи фактических проемов для осуществления замера конструкций.
В соответствии с пунктом 3.2 договора срок изготовления конструкций: 21 рабочий день.
Срок выполнения работ: 10 рабочих дней (пункт 3.3 договора).
Срок окончания работ по дополнительному соглашению № 1 от 01.07.2021 – 31.07.2021.
Оплата выполненных работ по дополнительному соглашению № 1 от 01.07.2021: в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов выполненных работ КС-2, справок о стоимости выполненных работ КС-3 и предоставления счета на оплату.
В рамках дела № А79-10100/2021 рассмотрено требование ООО "СМК Альянс" к ООО "Союзстройинвест" о взыскании 694745 руб. 53 коп., в том числе 681011 руб. 38 коп. долга по оплате работ в рамках договора подряда № 18/06-2021 от 18.06.2021, 13734 руб. 15 коп. неустойки за период с 23.08.2021 по 01.11.2021; а также встречное исковое заявление ООО "Союзстройинвест" к ООО "СМК Альянс" о взыскании 235098 руб. 83 коп. неустойки за период с 10.08.2021 по 04.05.2022 за нарушение сроков передачи исполнительной документации по договору подряда № 18/06-2021 от 18.06.2021.
Решением Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии от 08.06.2023 по делу № А79-10100/2021, оставленным без изменения Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2022, иск удовлетворен. С ООО "Союзстройинвест" в пользу ООО "СМК Альянс" взыскано 681 011 (Шестьсот восемьдесят одна тысяча одиннадцать) руб. 38 коп. долга, 13 734 (Тринадцать тысяч семьсот тридцать четыре) руб. 15 коп. неустойки за период с 24.08.2021 по 01.11.2021, 16 895 (Шестнадцать тысяч восемьсот девяносто пять) руб. расходов по государственной пошлине. Обществу с ограниченной ответственностью "Союзстройинвест" в удовлетворении встречного иска отказано.
В силу части 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.
В рамках настоящего дела истцом заявлено требование о взыскании 57613 руб. 53 коп. неустойки за период с 02.11.2021 по 30.12.2022 за нарушение сроков оплаты по договору подряда № 18/06-2021 от 18.06.20216.
Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств допускается в исключительных случаях, прямо указанных в законе.
Согласно статье 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
В силу пункта 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.
В силу пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (статья 330 ГК РФ).
Пунктом 7.2 договора предусмотрено, что в случае нарушения заказчиком сроков оплаты принятых работ по договору заказчик уплачивает подрядчику неустойку в размере 0,02% от стоимости принятых заказчиком, но не оплаченных работ, указанных в Приложении/Приложениях к договору за каждый день просрочки.
Поскольку просрочка исполнения ответчиком своих обязательств по оплате подтверждена материалами дела, основания для привлечения ответчика к ответственности у истца имеются.
Проверив расчет начисления пени, суд признает его неверным, поскольку истцом не учтен мораторий, введенный Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами".
В связи с чем, суд удовлетворяет требование истца о взыскании неустойки частично в сумме 32 688 руб. 54 коп. за период с 02.11.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 30.12.2022.
Расходы по уплате государственной пошлины суд относит на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям по правилам статьи 110 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
РЕШИЛ:
иск удовлетворить частично.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Союзстройинвест" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СМК Альянс" 32 688 (Тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят восемь) руб. 54 коп. неустойки за период с 02.11.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 30.12.2022, 1 308 (Одна тысяча триста восемь) руб. расходов по государственной пошлине.
В остальной части в иске отказать.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "СМК Альянс" из федерального бюджета 927 (Девятьсот двадцать семь) руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению № 108 от 25.04.2023.
Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.
Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.
Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.
Судья О.Е. Владимирова