АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 358000, г. Элиста, ул. Сусеева, 10

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

13 октября 2023 года Дело № А22-3670/2022

Арбитражный суд Республики Калмыкия в составе судьи Джамбиновой Л.Б., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мергесовым А.А., рассмотрев в судебном заседании, в режиме онлайн-заседания с использованием информационной системы «Картотека арбитражных дел», материалы дела по исковому заявлению Министерства здравоохранения Республики Калмыкия (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Стройинвест» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами, третьи лица: Республиканская служба финансово-бюджетного контроля (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), Бюджетное учреждение Республики Калмыкия "Республиканский психоневрологический диспансер" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>),

при участии в судебном заседании: от истца – представителя ФИО1, (по доверенности от 09.01.2023), от ответчика – представителя ФИО2, (по доверенности от 14.10.2022г., с использованием личных устройств доступа к видеоконференц-связи),

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Министерства здравоохранения Республики Калмыкия (ОГРН <***>, ИНН <***>) – удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Стройинвест» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу Министерства здравоохранения Республики Калмыкия (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку (пени, штраф) в размере 1 607 025 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований здравоохранения Республики Калмыкия – отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Стройинвест» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета сумму государственной пошлины в размере 29070 рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции (часть 1 статьи 180 АПК РФ).

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца после его принятия в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ, в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Ессентуки) через Арбитражный суд Республики Калмыкия.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (г. Краснодар) через Арбитражный суд Республики Калмыкия в порядке, предусмотренном главой 35 АПК РФ, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Л.Б. Джамбинова