Решение по делу № А56-76444/2023 от 05.12.2023 | АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г.Санкт-Петербург

05 декабря 2023 годаДело № А56-76444/2023

Резолютивная часть решения объявлена 24 ноября 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 05 декабря 2023 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Сурков А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Канаревой Ю.Н.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" (адрес: Россия 197227, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, УЛ. ГАККЕЛЕВСКАЯ Д.21 А, ОГРН 1027809170300);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Перспектива" (адрес: Россия 195027, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ПР-КТ ШАУМЯНА Д.10, КОРП.1 ЛИТ. А, ПОМ.1-Н, ОГРН 1077847482646);

о взыскании 12 472 514,99 руб.

при участии

- от истца: ФИО1 представитель по доверенности от 09.02.2022;

- от ответчика: не явился, извещен;

установил:

Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" (далее – Общество "Россети Ленэнерго") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – Арбитражный суд) с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Перспектива" (далее – Общество "Перспектива") о взыскании по Договорам: №№ 21-11365, 21-9256, 21-9910, 21-9195, 21-11700, 21-17052, 20-16709, 21-2568, 21-2579, 21-3164, 21-3160, 21-3053, 21-3695, 21-3930, 21-4242, 21-4234, 21-9251, 21-8225, 21-10453, 21-9240, 21-11947, 21-13595, 21-8517, 21-8223, 21-11325, 21-11320, 22-433, 22-283, 22-101, 21-23705, 21-19295, 21-19313, 21-19210, 21-21692, 21-18819, 21-18429, 21-17354, 21-17356, 21-16766, 22-10784, 22-13704, 22-13701, 22-13794, 22-13800, 22-13804, 22-13803, 22-8629, 22-7291, 22-6593, 22-6510, 22-6259, 22-6262, 22-6264, 22-5802, 22-5806, 22-4982, 22-4984, 22-4564, 22-4511, 22-4510, 22-4569, 22-4562, 22-3949, 22-3950, 22-3680, 22-3682, 22-2804, 22-2607, 22-2885, 22-610, 22-706, 22-705, 21-16885, 22-993, 22-1482, 22-1650, 22-1724, 22-2057, 22-2155 на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ 12 472 514,99 руб. штрафных санкций.

В соответствии со ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса РФ суд завершил слушание в предварительном судебном заседании, и открыл судебное заседание в первой инстанции.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание своих представителей не направил, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Арбитражный суд, изучив и оценив представленные в дело доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, установил следующее.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 21-11365 от 28.06.2021 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 15.12.2021.

Согласно п. 8.1 и п. 8.1.1, п. 8.1.2 Договора при нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты санкций, перечисленных в настоящем пункте, а Подрядчик, в случае наличия соответствующего требования Заказчика обязан уплатить: за нарушение сроков выполнения работ, указанных в Календарном плане (в том числе работ по этапам) - пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, не более 50% от стоимости работ; в случае превышения сроков выполнения работ свыше 30 (тридцати) календарных дней или неоднократного превышения сроков выполнения работ, в дополнение к п. 8.1.1. Договора – пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

Цена Договора составляет: 484 000,00 руб. (п. 3.1 Договора). Стоимость невыполненных работ: 363 752,96 руб. (подтверждается актами ПИР и КС-3).

Согласно п. 3 Постановления Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 срок действия моратория на банкротство распространяется в период с 01.04.2022 по 01.10.2022.

Период просрочки составляет с 16.12.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 25.05.2023, размер санкций 248 807,02 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 21-9256 от 02.06.2021 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 12.12.2021

Согласно п. 8.1 и п. 8.1.1, п. 8.1.2 Договора: При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты санкций, перечисленных в настоящем пункте, а Подрядчик, в случае наличия соответствующего требования Заказчика обязан уплатить: за нарушение сроков выполнения работ, указанных в Календарном плане (в том числе работ по этапам) - пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, не более 50% от стоимости работ; в случае превышения сроков выполнения работ свыше 30 (тридцати) календарных дней или неоднократного превышения сроков выполнения работ, в дополнение к п. 8.1.1. Договора – пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

Цена Договора составляет: 484 000 руб. (п. 3.1 Договора). Стоимость невыполненных работ: 364 975,47 руб. (подтверждается актами ПИР и КС-3).

Период просрочки составляет с 16.12.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 25.05.2023, размер санкций 251 103,12 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 21-9910 от 02.06.2021 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 12.12.2021

Цена Договора составляет: 484 000 руб. (п. 3.1 Договора). Стоимость невыполненных работ: 306 374,74 руб. (подтверждается актами ПИР и КС-3).

Период просрочки составляет с 16.12.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 25.05.2023, размер санкций: 209 560,32 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 21-9195 от 25.05.2021 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 25.11.2021

Цена Договора составляет: 494 000 руб. (п. 3.1 Договора). Стоимость невыполненных работ: 136 073,48 руб. (подтверждается актами ПИР и КС-3).

Период просрочки составляет с 26.11.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 25.05.2023, размер санкций: 98 517,20 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 21-11700 от 15.05.2021 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 03.11.2021

Цена Договора составляет: 315 000 руб. (п. 3.1 Договора). Стоимость невыполненных работ: 237 144,16 руб. (подтверждается актами ПИР и КС-3).

Период просрочки составляет с 26.11.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 25.05.2023, размер санкций: 98 517,20 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 21-17052 от 20.07.2021 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 03.11.2021

Период просрочки составляет с 09.11.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 25.05.2023, размер санкций: 179 755,26 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 20-16709 от 18.11.2020 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора № 20-16709, срок завершения работ – не позднее 18.02.2021.

Согласно пунктам 8.1, 8.1.1, 8.1.2 Договора № 20-16709, при нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору № 20-16709 Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты санкций, перечисленных в пункте 8.1.1, а Подрядчик в случае наличия соответствующего требования Заказчика обязан уплатить: за нарушение сроков выполнения работ, указанных в Календарном плане (в том числе работ по этапам) – пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 50% от стоимости работ; в случае превышения сроков выполнения работ свыше 30 (тридцати) календарных дней или неоднократного превышения сроков выполнения работ, в дополнение к п. 8.1.1. Договора № 20-16709 – пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

Цена Договора № 20-16709 составляет: 494 000 руб. (п. 3.1 Договора). Стоимость невыполненных работ: 35 675,74 руб. (подтверждается актами ПИР и КС-3).

В адрес Подрядчика направлено уведомление о расторжении от 25.05.2023.

Период просрочки составляет с 19.02.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 25.05.2023, размер санкций: 45 807,64 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 21-2568 от 15.02.2021 (далее – Договор № 21-2568) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора № 21-2568, срок завершения работ – не позднее 15.04.2021.

Согласно п. 8.1 и п. 8.1.1 Договора № 21-2568 при нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору № 21-2568 Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты санкций, перечисленных в пункте 8.1.1, а Подрядчик, в случае наличия соответствующего требования Заказчика обязан уплатить: за несоблюдение срока начала и /или окончания работ, в том числе по этапам – пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора № 21-2568 за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Цена Договора № 21-2568 составляет 494 000 руб. (п. 3.1 Договора № 21-2568). Стоимость невыполненных работ: 406 234,47 руб. (подтверждается актами ПИР и КС-3). В адрес Подрядчика направлено уведомление о расторжении от 25.05.2023.

Период просрочки составляет с 16.04.2021 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 25.05.2023, размер санкций: 476 106,78 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 21-2579 от 15.02.2021 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора № 21-2579, срок завершения работ – не позднее 15.04.2021

Согласно п. 8.1 и п. 8.1.1 Договора № 21-2579: При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты санкций, перечисленных в настоящем пункте, а Подрядчик, в случае наличия соответствующего требования Заказчика обязан уплатить: за несоблюдение срока начала и /или окончания работ, в том числе по этапам – пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Цена Договора № 21-2579 составляет: 494 000 руб. (п. 3.1 Договора). Стоимость невыполненных работ: 233 070 руб. (подтверждается актами ПИР и КС-3). В адрес подрядчика направлено уведомление о расторжении от 25.05.2023.

Период просрочки составляет с 16.04.2021 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 25.05.2023 размер санкций 273 158,04 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 21-3164 от 19.02.2021 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора № 21-3164, срок завершения работ – не позднее 19.04.2021

Согласно п. 8.1 и п. 8.1.1 Договора № 21-3164: При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты санкций, перечисленных в настоящем пункте, а Подрядчик, в случае наличия соответствующего требования Заказчика обязан уплатить: за несоблюдение срока начала и /или окончания работ, в том числе по этапам – пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Цена Договора № 21-3164 составляет: 494 000 руб. (п. 3.1 Договора). Стоимость невыполненных работ: 233 070 руб. (подтверждается актами ПИР и КС-3). В адрес подрядчика направлено уведомление о расторжении от 25.05.2023.

Период просрочки составляет с 20.04.2021 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 25.05.2023 размер санкций 271 293,48 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 21-3160 от 19.02.2021 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора № 21-3160, срок завершения работ – не позднее 19.04.2021

Согласно п. 8.1 и п. 8.1.1 Договора № 21-3160: При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты санкций, перечисленных в настоящем пункте, а Подрядчик, в случае наличия соответствующего требования Заказчика обязан уплатить: за несоблюдение срока начала и /или окончания работ, в том числе по этапам – пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Цена Договора № 21-3160 составляет: 494 000 руб. (п. 3.1 Договора). Стоимость невыполненных работ: 297 185,40 руб. (подтверждается актами ПИР и КС-3). В адрес подрядчика направлено уведомление о расторжении от 25.05.2023.

Период просрочки составляет с 20.04.2021 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 25.05.2023 размер санкций 345 923,80 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 21-3053 от 25.02.2021 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора № 21-3053, срок завершения работ – не позднее 25.04.2021

Согласно п. 8.1 и п. 8.1.1 Договора № 21-3053: При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты санкций, перечисленных в настоящем пункте, а Подрядчик, в случае наличия соответствующего требования Заказчика обязан уплатить: за несоблюдение срока начала и /или окончания работ, в том числе по этапам – пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Цена Договора № 21-3053 составляет: 494 000 руб. (п. 3.1 Договора). Стоимость невыполненных работ: 80 819,02 руб. (подтверждается актами ПИР и КС-3). В адрес подрядчика направлено уведомление о расторжении от 25.05.2023.

Период просрочки составляет с 27.04.2021 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 25.05.2023 размер санкций 417 388,51 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 21-3695 от 01.03.2021 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора № 21-3695, срок завершения работ – не позднее 01.05.2021

Согласно п. 8.1 и п. 8.1.1 Договора № 21-3695: При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты санкций, перечисленных в настоящем пункте, а Подрядчик, в случае наличия соответствующего требования Заказчика обязан уплатить: за несоблюдение срока начала и /или окончания работ, в том числе по этапам – пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Цена Договора № 21-3695 составляет: 494 000 руб. (п. 3.1 Договора). Стоимость невыполненных работ: 417 388,51 руб. (подтверждается актами ПИР и КС-3). В адрес подрядчика направлено уведомление о расторжении от 25.05.2023.

Период просрочки составляет с 12.05.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 с 25.05.2023 размер санкций 520 524,86 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 21-3930 от 04.03.2021 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора № 21-3930, срок завершения работ – не позднее 04.05.2021

Согласно п. 8.1 и п. 8.1.1 Договора: При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты санкций, перечисленных в настоящем пункте, а Подрядчик, в случае наличия соответствующего требования Заказчика обязан уплатить: за несоблюдение срока начала и /или окончания работ, в том числе по этапам – пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Цена Договора № 21-3930 составляет: 494 000 руб. (п. 3.1 Договора). Стоимость невыполненных работ: 80 819,02 руб. (подтверждается актами ПИР и КС-3). В адрес подрядчика направлено уведомление о расторжении от 25.05.2023.

Период просрочки составляет с 12.05.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 с 25.05.2023 размер санкций 90 517,30 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 21-4242 от 11.03.2021 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора № 21-4242, срок завершения работ – не позднее 11.05.2021

Согласно п. 8.1 и п. 8.1.1 Договора № 21-4242: При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты санкций, перечисленных в настоящем пункте, а Подрядчик, в случае наличия соответствующего требования Заказчика обязан уплатить: за несоблюдение срока начала и /или окончания работ, в том числе по этапам – пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Цена Договора № 21-4242 составляет: 494 000 руб. (п. 3.1 Договора). Стоимость невыполненных работ: 204 156,97 руб. (подтверждается актами ПИР и КС-3). В адрес подрядчика направлено уведомление о расторжении от 25.05.2023.

Период просрочки составляет с 12.05.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 с 25.05.2023 размер санкций 228 655,80 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 21-4234 от 11.03.2021 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора № 21-4234, срок завершения работ – не позднее 11.05.2021

Согласно п. 8.1 и п. 8.1.1 Договора № 21-4234: При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты санкций, перечисленных в настоящем пункте, а Подрядчик, в случае наличия соответствующего требования Заказчика обязан уплатить: за несоблюдение срока начала и /или окончания работ, в том числе по этапам – пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Цена Договора № 21-4234 составляет: 494 000 руб. (п. 3.1 Договора). Стоимость невыполненных работ: 80 819,02 руб. (подтверждается актами ПИР и КС-3). В адрес подрядчика направлено уведомление о расторжении от 25.05.2023.

Период просрочки составляет с 12.05.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 с 25.05.2023 размер санкций 90 517,30 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 21-9251 от 05.03.2021 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора № 21-9251, срок завершения работ – не позднее 05.08.2021

Согласно п. 8.1 и п. 8.1.1 Договора № 21-9251: При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты санкций, перечисленных в настоящем пункте, а Подрядчик, в случае наличия соответствующего требования Заказчика обязан уплатить: за несоблюдение срока начала и /или окончания работ, в том числе по этапам – пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Цена Договора № 21-9251 составляет: 494 000 руб. (п. 3.1 Договора). Стоимость невыполненных работ: 175 513,51 руб. (подтверждается актами ПИР и КС-3). В адрес подрядчика направлено уведомление о расторжении от 25.05.2023.

Период просрочки составляет с 06.08.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 с 25.05.2023 размер санкций 166 386,82 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 21-8225 от 13.05.2021 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора № 21-8225, срок завершения работ – не позднее 13.12.2021

Согласно п. 8.1 и п. 8.1.1 Договора № 21-8225: При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты санкций, перечисленных в настоящем пункте, а Подрядчик, в случае наличия соответствующего требования Заказчика обязан уплатить: за несоблюдение срока начала и /или окончания работ, в том числе по этапам – пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Цена Договора № 21-8225 составляет: 494 000 руб. (п. 3.1 Договора). Стоимость невыполненных работ: 360 751,58 руб. (подтверждается актами ПИР и КС-3). Работы заверены 01.08.2022 (подтверждается КС-3). В адрес подрядчика направлено уведомление о расторжении от 25.05.2023.

Период просрочки составляет с 11.01.2022 по 31.03.2022, размер санкций 57 720,26 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 21-10453 от 20.05.2021. (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора № 21-10453, срок завершения работ – не позднее 20.08.2021

Согласно п. 8.1 и п. 8.1.1 Договора № 21-10453 : При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты санкций, перечисленных в настоящем пункте, а Подрядчик, в случае наличия соответствующего требования Заказчика обязан уплатить: за несоблюдение срока начала и /или окончания работ, в том числе по этапам – пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Цена Договора № 21-10453 составляет: 484 000 руб. (п. 3.1 Договора). Стоимость невыполненных работ: 363 099,20 руб. (подтверждается актами ПИР и КС-3). В адрес подрядчика направлено уведомление о расторжении от 25.05.2023.

Период просрочки составляет с 21.08.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 с 25.05.2023 размер санкций 333 325,06 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 21-9240 от 28.05.2021. (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора № 21-9240, срок завершения работ – не позднее 28.08.2021

Согласно п. 8.1 и п. 8.1.1 Договора № 21-9240: При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты санкций, перечисленных в настоящем пункте, а Подрядчик, в случае наличия соответствующего требования Заказчика обязан уплатить: за несоблюдение срока начала и /или окончания работ, в том числе по этапам – пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Цена Договора № 21-9240 составляет: 494 000 руб. (п. 3.1 Договора). Стоимость невыполненных работ: 261 831,06 руб. (подтверждается актами ПИР и КС-3). В адрес подрядчика направлено уведомление о расторжении от 25.05.2023.

Период просрочки составляет с 31.08.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 с 25.05.2023 размер санкций 235 124,3 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 21-11947 от 09.07.2021. (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора № 21-11947, срок завершения работ – не позднее 16.09.2021

Согласно п. 8.1 и п. 8.1.1 Договора № 21-11947: При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты санкций, перечисленных в настоящем пункте, а Подрядчик, в случае наличия соответствующего требования Заказчика обязан уплатить: за несоблюдение срока начала и /или окончания работ, в том числе по этапам – пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Цена Договора № 21-11947 составляет: 380 000 руб. (п. 3.1 Договора). Стоимость невыполненных работ: 42 769,93 руб. (подтверждается актами ПИР и КС-3). В адрес подрядчика направлено уведомление о расторжении от 25.05.2023.

Период просрочки составляет с 17.09.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 с 25.05.2023 размер санкций 36 953,22 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 21-13595 от 05.06.2021. (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора № 21-13595, срок завершения работ – не позднее 05.10.2021

Согласно п. 8.1 и п. 8.1.1 Договора № 21-13595: При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты санкций, перечисленных в настоящем пункте, а Подрядчик, в случае наличия соответствующего требования Заказчика обязан уплатить: за несоблюдение срока начала и /или окончания работ, в том числе по этапам – пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Цена Договора № 21-13595 составляет: 494 000 руб. (п. 3.1 Договора). Стоимость невыполненных работ: 351 058,70 руб. (подтверждается актами ПИР и КС-3). В адрес подрядчика направлено уведомление о расторжении от 25.05.2023.

Период просрочки составляет с 06.10.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 с 25.05.2023 размер санкций 289 974,48 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 21-8517 от 11.05.2021 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора № 21-8517, срок завершения работ – не позднее 11.10.2021

Согласно п. 8.1 и п. 8.1.1 Договора № 21-8517: При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты санкций, перечисленных в настоящем пункте, а Подрядчик, в случае наличия соответствующего требования Заказчика обязан уплатить: за несоблюдение срока начала и /или окончания работ, в том числе по этапам – пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Цена Договора № 21-8517 составляет: 484 000 руб. (п. 3.1 Договора). Стоимость невыполненных работ: 378 900,77 руб. (подтверждается актами ПИР и КС-3). В адрес подрядчика направлено уведомление о расторжении от 25.05.2023.

Период просрочки составляет с 12.10.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 с 25.05.2023 размер санкций 308 425,22.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 21-8223 от 13.04.2021. (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора № 21-8223, срок завершения работ – не позднее 13.10.2021

Согласно п. 8.1 и п. 8.1.1 Договора № 21-8223: При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты санкций, перечисленных в настоящем пункте, а Подрядчик, в случае наличия соответствующего требования Заказчика обязан уплатить: за несоблюдение срока начала и /или окончания работ, в том числе по этапам – пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Цена Договора № 21-8223 составляет: 484 000 руб. (п. 3.1 Договора). Стоимость невыполненных работ: 84 715,13 руб. (подтверждается актами ПИР и КС-3). В адрес подрядчика направлено уведомление о расторжении от 25.05.2023.

Период просрочки составляет с 14.10.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 с 25.05.2023 размер санкций 68 619,26 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 21-11325 от 18.06.2021 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора № 21-11325, срок завершения работ – не позднее 18.10.2021

Согласно п. 8.1 и п. 8.1.1 Договора № 21-11325: При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты санкций, перечисленных в настоящем пункте, а Подрядчик, в случае наличия соответствующего требования Заказчика обязан уплатить: за несоблюдение срока начала и /или окончания работ, в том числе по этапам – пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Цена Договора № 21-11325 составляет: 494 000 руб. (п. 3.1 Договора). Стоимость невыполненных работ: 322 209,53 руб. (подтверждается актами ПИР и КС-3). В адрес подрядчика направлено уведомление о расторжении от 25.05.2023.

Период просрочки составляет с 19.10.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 с 25.05.2023 размер санкций 135 650,21 руб.

Согласно п. 2.2 Договора № 21-11325, срок завершения работ – не позднее 18.10.2021

Согласно п. 8.1 и п. 8.1.1 Договора№ 21-11325: При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты санкций, перечисленных в настоящем пункте, а Подрядчик, в случае наличия соответствующего требования Заказчика обязан уплатить: за несоблюдение срока начала и /или окончания работ, в том числе по этапам – пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Цена Договора № 21-11325 составляет: 484 000 руб. (п. 3.1 Договора). Стоимость невыполненных работ: 342 193,46 руб. (подтверждается актами ПИР и КС-3). В адрес подрядчика направлено уведомление о расторжении от 25.05.2023.

Период просрочки составляет с 19.10.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 с 25.05.2023 размер санкций 420 213,58 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда от 14.01.2022 № 22-433 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 14.04.2022.

Цена Договора составляет: 497 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.10.2022 по 23.05.2023, размер санкций 116 298,00 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-283 от 13.01.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 13.04.2022

Цена Договора составляет: 498 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.10.2022 по 23.05.2023, размер санкций 116 532, 00 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-101 от 10.01.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 10.04.2022

Цена Договора составляет: 485 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.10.2022 по 23.05.2023, размер санкций 113 490, 00 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 21-23705 от 10.01.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 10.04.2022

Цена Договора составляет: 497 700 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.10.2022 по 23.05.2023, размер санкций 116 461,80 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 21-19295 от 08.11.2021 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 08.03.2022

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 10.03.2022 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 23.05.2023, размер санкций 127 744 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 21-19313 от 08.11.2021 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 08.03.2022

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 10.03.2022 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 23.05.2023, размер санкций 127 744 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 21-19210 от 01.11.2021 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 01.03.2022

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.03.2022 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 23.05.2023, размер санкций 131 736 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 21-21692 от 25.11.2021 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 25.02.2022

Цена Договора составляет: 437 504, 80 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 26.02.2022 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 23.05.2023, размер санкций 117 251,28 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 21-18819 от 22.10.2021 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 22.01.2022

Цена Договора составляет: 368 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 25.01.2022 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 23.05.2023, размер санкций 110 400 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 21-18429 от 19.10.2021 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 19.01.2022

Цена Договора составляет: 490 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 20.01.2022 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 23.05.2023, размер санкций 149 450 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 21-17354 от 04.10.2021 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 04.01.2022

Цена Договора составляет: 490 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 11.01.2022 по 31.03.2023 и с 02.10.2022 по 23.05.2023, размер санкций 332 712 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 21-17356 от 04.10.2021 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 04.01.2022

Цена Договора составляет: 490 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 11.01.2022 по 31.03.2023 и с 02.10.2022 по 23.05.2023, размер санкций 332 712 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 21-16766 от 23.09.2021 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 23.12.2021.

Цена Договора составляет: 480 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 24.12.2021 по 31.03.2023 и с 02.10.2022 по 23.05.2023, размер санкций: 159 360 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-10784 от 28.06.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 28.11.2022

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 29.11.2022 по 29.05.2023, размер санкций 90 818 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-13704 от 10.08.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 10.01.2023

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 11.01.2023 по 29.05.2023, размер санкций 69 860 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-13701 от 10.08.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 10.01.2023

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 11.01.2023 по 29.05.2023, размер санкций 69 860 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-13794 от 15.08.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 15.01.2023

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 17.01.2023 по 29.05.2023, размер санкций 66 367 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-13800 от 15.08.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 15.01.2023

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 17.01.2023 по 29.05.2023, размер санкций 66 367 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-13804 от 15.08.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 15.01.2023

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 17.01.2023 по 29.05.2023, размер санкций 66 367 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-13803 от 15.08.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 15.01.2023

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 17.01.2023 по 29.05.2023, размер санкций 66 367 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-8629 от 30.05.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 30.10.2022

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 31.10.2022 по 29.05.2023, размер санкций 105 289 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-7291 от 05.05.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 05.10.2022

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 06.10.2022 по 29.05.2023, размер санкций 118 263 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-6593 от 25.04.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 25.09.2022

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.10.2022 по 29.05.2023, размер санкций 119 760 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-6510 от 25.04.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 25.09.2022

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.10.2022 по 29.05.2023, размер санкций 119 760 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-6259 от 20.04.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 20.09.2022

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.10.2022 по 29.05.2023, размер санкций 119 760 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-6262 от 20.04.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 20.09.2022

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.10.2022 по 29.05.2023, размер санкций 119 760 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-6264 от 20.04.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.10.2022 по 29.05.2023, размер санкций 119 760 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-5802 от 15.04.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 15.09.2022

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.10.2022 по 29.05.2023, размер санкций 119 760 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-5806 от 15.04.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 15.09.2022

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.10.2022 по 29.05.2023, размер санкций 119 760 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-4982 от 01.04.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 01.09.2022

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.10.2022 по 29.05.2023, размер санкций 119 760 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-4984 от 01.04.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 01.09.2022

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.10.2022 по 29.05.2023, размер санкций 119 760 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-4564 от 25.03.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 25.08.2022

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.10.2022 по 29.05.2023, размер санкций 119 760 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-4511 от 25.03.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 25.08.2022

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.10.2022 по 29.05.2023, размер санкций 119 760 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-4510 от 25.03.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 25.08.2022

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.10.2022 по 29.05.2023, размер санкций 119 760 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-4569 от 25.03.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 25.08.2022

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.10.2022 по 29.05.2023, размер санкций 119 760 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-4562 от 25.03.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 25.08.2022

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.10.2022 по 29.05.2023, размер санкций 119 760 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-3949 от 15.03.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 15.07.2022

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.10.2022 по 29.05.2023, размер санкций 119 760 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-3950 от 15.03.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 15.07.2022

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.10.2022 по 29.05.2023, размер санкций 119 760 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-3680 от 10.03.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 10.07.2022

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.10.2022 по 29.05.2023, размер санкций 119 760 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-3682 от 10.03.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 10.07.2022

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.10.2022 по 29.05.2023, размер санкций 119 760 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-2804 от 22.02.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 22.06.2022

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.10.2022 по 29.05.2023, размер санкций 119 760 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-2607 от 20.02.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 20.06.2022

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.10.2022 по 29.05.2023, размер санкций 119 760 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-2885 от 25.02.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 25.06.2022

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.10.2022 по 29.05.2023, размер санкций 119 760 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-610 от 25.01.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 25.04.2022

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.10.2022 по 29.05.2023, размер санкций 119 760 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-706 от 28.01.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 28.06.2022

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.10.2022 по 29.05.2023, размер санкций 119 760 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-705 от 28.01.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 28.06.2022

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.10.2022 по 29.05.2023, размер санкций 119 760 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 21-16885 от 30.12.2021 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 30.04.2022.

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.10.2022 по 29.05.2023, размер санкций 119 760 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-993 от 30.01.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 30.06.2022

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.10.2022 по 29.05.2023, размер санкций 119 760 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-1482 от 04.02.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 04.06.2022

Цена Договора составляет: 480 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.10.2022 по 29.05.2023, размер санкций 115 200 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-1650 от 05.02.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 05.06.2022

Цена Договора составляет: 492 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.10.2022 по 29.05.2023, размер санкций 118 080 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-1724 от 08.02.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 08.06.2022

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.10.2022 по 29.05.2023, размер санкций 119 760 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-2057 от 15.02.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 15.06.2022

Цена Договора составляет: 490 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.10.2022 по 29.05.2023, размер санкций 117 600 руб.

Между ООО «Перспектива» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор подряда № 22-2155 от 15.02.2022 (далее – Договор) на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Согласно п. 2.2 Договора, срок завершения работ – не позднее 15.06.2022

Цена Договора составляет: 499 000 руб. (п. 3.1 Договора).

Период просрочки составляет с 02.10.2022 по 29.05.2023, размер санкций 119 760 руб.

Общий размер штрафных санкций по всем Договорам составляет 12 472 514,99 руб.

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Согласно статье 702 ГК РФ (по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу статьи 711 ГК РФ сдача результата работ заказчику является основанием для возникновения у него обязательства по оплате принятых работ.

Пунктом 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат).

Пунктом 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» разъяснено, что основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в частности в случае просрочки исполнения.

При указанном положении требования о взыскании штрафных санкций надлежит удовлетворить.

В силу пункта 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Судом проверен представленный истцом расчет неустойки и признан верным.

В соответствии с пунктом 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Перспектива» (ОГРН <***>) в пользу публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» (ОГРН <***>) 12 472 514,99 руб. штрафных санкций, а также 85 363,00 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сурков А.А.