АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть
г. Магадан Дело № А37-599/2023 30 октября 2023 г.
Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи А.М. Марчевской,
при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Л.В. Кобеляцкой,
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана (ОГРН 1054900003366, ИНН 4909013773, адрес: 685000, г. Магадан, пр-кт Карла Маркса, д. 62-А)
к обществу с ограниченной ответственностью «Форвард» (ОГРН 1057421019787, ИНН 7446045308, адрес: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр-кт Карла Маркса, д. 114, кв. 5)
с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Магаданского областного государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы» (ОГРН 1094910002285, ИНН 4909104029, адрес: 685000, г. Магадан, ул. Портовая, д. 8)
о взыскании 59 989 рублей 65 копеек
при участии в заседании представителей до объявления перерыва 18 октября 2023 г. и по окончании перерыва 24 октября 2023 г.:
от истца – Н.В. Подкопаева, начальник юридического отдела, доверенность от 08 июня 2023 г. № 422, паспорт, диплом;
от ответчика, от третьего лица – не явились; по окончании перерыва 30 октября 2023 г.: от лиц, участвующих в деле, - не явились;
Руководствуясь статьями 41, 49, 110, 112, 156, 159, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
1. Удовлетворить ходатайство истца, Департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана, от 18 октября 2023 г. № 2854 об уменьшении суммы иска. Считать суммой иска по настоящему делу – 59 989 рублей 65 копеек (неустойка (пени) за период с 21 ноября 2020 г. по 02 апреля 2021 г.).
2. Взыскать с ответчика, общества с ограниченной ответственностью «Форвард» (ОГРН <***>, ИНН <***>), в пользу истца, Департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана (ОГРН <***>, ИНН <***>), сумму неустойки (пени) в размере 59 989 рублей 65 копеек, о чём выдать исполнительный лист истцу по его ходатайству после вступления решения в законную силу.
3. Взыскать с ответчика, общества с ограниченной ответственностью «Форвард» (ОГРН <***>, ИНН <***>), в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2400 рублей 00 копеек. Исполнительный лист выдать налоговому органу по истечении десяти дней после вступления решения в законную силу, при отсутствии в деле информации о том, что государственная пошлина уплачена добровольно.
4. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Магаданской области.
5. Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного округа через Арбитражный суд Магаданской области при условии, что оно было предметом рассмотрения Шестого арбитражного апелляционного суда или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Судья А.М. Марчевская