Арбитражный суд Калининградской области
Рокоссовского ул., д. 2, <...>
http://kaliningrad.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Калининград
Дело №
А21-6723/2025
«27»
августа
2025 года
Резолютивная часть решения объявлена
«13»
августа
2025 года
Решение изготовлено в полном объеме
«27»
августа
2025 года
Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.
при ведении протокола судебного заседания ФИО1
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «АТЛАНТИС» к предпринимателю ФИО2 о взыскании 2 560 295 рублей
при участии в заседании:
от ФИО3 по доверенности
от ответчика: н/я
установил.
Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ «АТЛАНТИС» обратилось в суд с иском (уточненным) к предпринимателю ФИО2 о взыскании неосновательного обогащения в сумме 1 741 697,28 рублей, неустойки в сумме 522 509,18 рублей.
Дело рассмотрено в порядке статьи 156 АПК РФ.
Судом установлено.
Между сторонами был заключен договор подряда от 18.09.2024 года №69/24.
По условиям договора предприниматель (подрядчик) обязался изготовить и смонтировать маршевую наружную лестницу на объекте по адресу: <...>, а общество (заказчик) обязалось работы принять и оплатить.
В соответствии с пунктом 1.2 договора срок выполнения работ 90 рабочих дней со дня получении авансового платежа.
В соответствии с пунктом 2.1 договора его цена согласована 2 448 138,97 рублей.
В соответствии с пунктом 5.1 договора в случае нарушения срока выполнения работ подрядчик уплачивает пени в размере 0,5% от суммы договора за каждый день просрочки.
По платежному поручению от 11.10.2024 № 11644 заказчик перечислил на счет подрядчика авансовый платеж в сумме 1 741 697,28 рублей.
Претензией от 24.04.2025 года заказчик заявил отказ от исполнения договора подряда и просил возвратить авансовый платеж, оплатить неустойку.
В связи с тем, что денежные средства не возращены, заказчик обратился в суд с настоящим иском.
Ответчик неоднократно извещался судом, представителя в суд не направил, пояснений не представил.
Суд рассмотрел дело по имеющимся в деле документам.
Согласно статье 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В пункте 1 статьи 425 ГК РФ установлено, что договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.
Односторонний отказ от исполнения договора подряда допускается статьями 717, 715 ГК РФ, условиями договора.
После прекращения договора полученный по нему аванс утрачивает платежную функцию и подлежит возврату на основании статьи 1102 ГК РФ.
В материалы дела не представлено доказательств того, какой объем работ был выполнен подрядчиком до прекращения действия договора.
Отсутствуют доказательства предъявления к сдаче результата работ (направления акта) .
При таких основаниях неотработанный подрядчиком авансовый платеж подлежит взысканию в качестве неосновательного обогащения по положениям статьи 1102 ГК РФ.
Согласно уточненному расчету заказчика за период с 26.02.2025 по 26.04.2025 года за нарушение срока выполнения работ по положениям пункта 5.1 договора подлежит уплате неустойка в сумме 522 509,18 рублей.
Расчет неустойки проверен судом, признан обоснованным.
Подрядчик ходатайств в отношении неустойки не заявил.
Требования заказчика в части неустойки в сумме 522 509,18 рублей подлежат удовлетворению на основании положений статьи 330 ГК РФ, положений договора.
Решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.
Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с предпринимателя ФИО2 в пользу общества с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ «АТЛАНТИС» неосновательное обогащение в сумме 1 741 697,28 рублей, неустойку в сумме 522 509,18 рублей, расходы по госпошлине в сумме 92 926 рублей.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ «АТЛАНТИС» из Федерального бюджета госпошлину в сумме 8883 рублей.
Решение может быть обжаловано в месячный срок в арбитражный апелляционный суд.
Судья О.Н.Шкутко