Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ул. Мира д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

г. Ханты-Мансийск

19 октября 2023 г. Дело № А75-14771/2022 Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Агеева А.Х., при ведении протокола секретарем судебного заседания Корневой О.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Строительная финансовая компания «Сибирь» (628405, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, <...>, этаж 1, ОГРН <***> от 28.04.2018, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Брусника Организатор строительства» (620075, <...>/05, ОГРН <***> от 11.07.2012, ИНН <***>) о взыскании 1 290 093 рублей 66 копеек, а также встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Брусника Организатор строительства» к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная финансовая компания «Сибирь» о взыскании 3 413 023 рублей 39 копеек,

при участии представителей сторон: от истца - ФИО1 по доверенности № 1 от 16.05.2023, от ответчика - не явились,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

решил:

исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Брусника Организатор строительства» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная финансовая компания «Сибирь» 1 256 593 рубля 58 копеек, в том числе основной долг в размере 1 227 320 рублей 60 копеек, договорную неустойку (пеню) в размере 4 541 рубль 09 копеек, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 24 731 рубль 89 копеек.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Встречные исковые требования удовлетворить частично, взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная финансовая компания «Сибирь» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Брусника Организатор строительства» 766 393

рубля 90 копеек, в том числе штрафная неустойка (штраф) в размере 680 716 рублей 12 копеек, договорную неустойку (пеню) в размере 48 953 рубля 84 копейки, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 36 723 рубля 94 копеек.

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать.

Произвести зачет взысканных сумм, по результатам которого взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Брусника Организатор строительства» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная финансовая компания «Сибирь» основной долг в сумме 490 199 рублей 68 копеек.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в апелляционном порядке в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Судья А.Х. Агеев