АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)
г. Абакан
11 марта 2025 года Дело № А74-152/2025
Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи В.О. Кушнира, при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Ю.А. Смирновой рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>):
об обязании в течение 1 (одного) месяца со дня вступления решения суда в законную силу исполнить условия договора № 20.1900.1503.24 от 18.04.2024 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, ЗАО «Шебаевское», развилка автодорог Абакан-Чарков-Абаканская ТЭЦ, урочище Увал, уч. 2, кадастровый номер 19:10:050305:490, а именно:
- выполнить монтаж комплекса коммерческого учёта электрической энергии;
- выполнить строительство ЛЭП 10 кВ до точки присоединения общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН <***>, ОГРН <***>),
о взыскании 122 036 руб. 28 коп. неустойки за период с 19.10.2024 по 15.01.2025 с её последующим начислением, начиная с 16.01.2025, до момента фактического исполнения обязательства,
об установлении судебного штрафа (астрента) в размере 15 000 руб. за каждый календарный день неисполнения решения суда по день его фактического исполнения.
Руководствуясь статьями 101, 102, 110, 112, 167-171, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Хакасия
РЕШИЛ:
1. Удовлетворить исковые требования.
Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в течение 1 (одного) месяца со дня вступления решения суда в законную силу исполнить условия договора № 20.1900.1503.24 от 18.04.2024 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям к электрическим энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, ЗАО «Шебаевское», развилка автодорог Абакан-Чарков-Абаканская ТЭЦ, урочище Увал, уч. 2, кадастровый номер 19:10:050305:490, а именно:
- выполнить монтаж комплекса коммерческого учёта электрической энергии;
- выполнить строительство ЛЭП 10 кВ до точки присоединения общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН <***>, ОГРН <***>).
2. Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 122 036 (сто двадцать две тысячи тридцать шесть) руб. 28 коп. неустойки за период с 19.10.2024 по 15.01.2025.
Производить начисление неустойки, начиная с 16.01.2025, до момента фактического исполнения обязательства из расчёта 0,25% от суммы 548 477 руб. 68 коп. за каждый день
просрочки, учитывая, что совокупный размер неустойки не может превышать размер неустойки, определённый в таком порядке за год просрочки.
3. Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 60 000 (шестьдесят тысяч) руб. возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины, уплаченной платёжным поручением № 39 от 14.01.2025.
4. В случае неисполнения настоящего решения взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН <***>, ОГРН <***>) судебный штраф (астрент) в размере 3 000 (три тысячи) руб. за каждый календарный день неисполнения решения суда, начисляемый по истечении 1 (одного) месяца со дня вступления решения суда в законную силу по день его фактического исполнения.
5. Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 1 102 (одну тысячу сто два) руб. государственной пошлины.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента его принятия.
Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.
Судья В.О. Кушнир