Арбитражный суд Амурской области
675023, <...>
тел. <***>, факс <***> http://www.amuras.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
резолютивная часть
г. Благовещенск Дело № А04-9560/2024 25 февраля 2025 года
Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Есауловой Н.В.,
при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания Гусейновой В.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «СпецГеоСтрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Амстронг» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 242 480 руб.,
и встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Амстронг» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «СпецГеоСтрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 458 556,80 руб.,
руководствуясь статьями 101, 110, 167-171, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
решил:
по первоначальному иску:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Амстронг» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СпецГеоСтрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку (пени) по договору подряда от 06.02.2024 № П-1 за нарушение срока окончания работ за период с 27.02.2024 по 25.03.2024 в размере 241 580 руб., судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 17 060 руб., всего – 258 640 руб.
В удовлетворении остальной части в первоначальном иске отказать. по встречному иску:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СпецГеоСтрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Амстронг» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку (пени) по договору подряда от 06.02.2024 № П-1 за нарушение срока оплаты стоимости работ за период с 12.06.2024 по 04.11.2024 в размере 250 000 руб., судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 27 927,84 руб.
В удовлетворении остальной части во встречном иске отказать. В результате произведенного судом зачета:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СпецГеоСтрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Амстронг» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку (пени) по договору подряда от 06.02.2024 № П-1 в размере 8 420 руб., судебные расходы по уплате
государственной пошлины в размере 10 867,84 руб.
Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.
Для направления исполнительного листа на взыскание денежных средств в доход бюджета ходатайство взыскателя не требуется.
Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.
Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.
Судья Н.В. Есаулова