АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть
г. Магадан Дело № А37-959/2023 02 ноября 2023 г.
Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи Литвиновой Л.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Шматовой М.В., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению
Департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана (ОГРН 1054900003366, ИНН 4909013773, адрес: 685000, г. Магадан, проспект Карла Маркса, д. 62-А)
к обществу с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ» (ОГРН 12174000195500, ИНН 7453341178, адрес: 454008, г. Челябинск, Свердловский проспект, д. 84 Б, офис 7.12) о понуждении к исполнению обязательств,
о взыскании 52 727 руб. 25 коп., о продолжении начисления неустойки в отсутствие представителей сторон;
Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
1. Требования Департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана удовлетворить в полном объеме.
2. Обязать общество с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в течение 30 рабочих дней с момента вступления решения в законную силу подготовить и предоставить Департаменту строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана по акту приема-передачи результаты работ по муниципальному контракту от 28.12.2021 № 8112021025, а именно: подготовить межевые планы под среднеэтажную жилую застройку на каждый объект недвижимости с постановкой на кадастровый учет, выполненные в соответствии с условиями контракта и пунктом 1.2 Технического задания к нему.
3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ» (ОГРН 12174000195500, ИНН 7453341178) в пользу Департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана (ОГРН 1054900003366, ИНН 4909013773) штраф размере 1 000 руб. 00 коп., пени в размере 175 872 руб. 65 коп., начисленную за период с 03.10.2022 по 02.11.2023, всего 176 872 руб. 65 коп.
Продолжить дальнейшее взыскание неустойки, начисляя ее с 03.11.2023 от суммы 1 149 494 руб. 45 коп. по день фактического исполнения обязательств (то есть до даты подписания акта приемки-передачи оказанных услуг) за каждый день просрочки, исходя из одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.
4. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета госпошлину 6 306 руб. 00 коп.
5. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Магаданской области.
Судья Л.А. Литвинова