АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ

резолютивная часть

г. Воронеж Дело NА14-16748/2022 « 27 » ноября 2023 г.

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Завидовской Е.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Лаврентьевой В.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Евромонтаж», г. Воронеж, (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «ПФО ГРУПП», г. Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании задолженности по договору № 0-273/11/2020 от 17.11.2020, процентов за пользование чужими денежными средствами

и встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ПФО ГРУПП», г. Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Евромонтаж», г. Воронеж, (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 3 236 716, 67 руб. неустойки по договору № 0-273/11/2020 от 17.11.2020

при участии в судебном заседании: от истца по первоначальному иску (подрядчик): ФИО1, представитель по доверенности № 4 от 27.12.2022; ФИО2, представитель по доверенности № 7 от 09.03.2023; ФИО3, представитель по доверенности № 15 от 20.11.2023;

от ответчика по первоначальному иску (заказчик): явка представителя не обеспечена, извещен;

Руководствуясь статьями 65, 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Евромонтаж», г. Воронеж, (ОГРН <***>, ИНН <***>) удовлетворить частично в сумме 2 639 659, 95 руб.

задолженности, 530 000 руб. неустойки и 41 409, 58 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

В остальной части исковых требований отказать.

Встречные исковые требования обществу с ограниченной ответственностью «ПФО ГРУПП», г. Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>) удовлетворить частично в сумме 500 000 руб. неустойки и 22 559, 90 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

В остальной части встречных исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПФО ГРУПП», г. Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Евромонтаж», г. Воронеж, (ОГРН <***>, ИНН <***>) 2 639 659, 95 руб. задолженности, 30 000 руб. неустойки и 18 849, 68 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Евромонтаж», г. Воронеж, (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета РФ 13 698 руб. излишне уплаченной государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.

Судья Арбитражного суда Воронежской области Е.С. Завидовская