АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Чебоксары

Дело № А79-10081/2024

29 января 2025 года

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Кисаповой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Александровой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

индивидуального предпринимателя ФИО1,

429537, д. Ермакова, Моргаушский район, Чувашская Республика, ОГРНИП <***>, ИНН <***>

к индивидуальному предпринимателю ФИО2,

429170, с. Шемурша, Шемуршинский район, Чувашская Республика - Чувашия, ОГРНИП <***>, ИНН <***>,

о взыскании 1 077 468 руб.,

без участия сторон,

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании 762 000 руб.00 коп. долга, 315 468 руб.00 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 15.09.2023 по 01.11.2024.

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением обязательств по договору подряда №11122023 от 11.07.2023.

Стороны, будучи надлежащим образом, извещены о времени и месте судебного заседания, полномочных представителей в суд не направили.

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в их отсутствии.

Изучив материалы дела, суд установил.

11.07.2023 между ИП ФИО2 (заказчик) ИП ФИО1 (подрядчик) заключен договор подряда № 11122023, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить на объекте заказчика по адресу: <...> следующие работы: благоустройство прилежащей территории площадью 771 кв.м. на сумму 1 442 000 руб.

Сроки выполнения работ: начало работ 12 июля 2023 года; окончание работ 21 августа 2023 года (пункт 1.2. договора).

Согласно пункта 2.3. договора установлено, что заказчик осуществляет оплату за выполненные работы по договору путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в следующем порядке:

- предоплата 700 000 руб. в течении 2 (двух ) рабочих дней с момента заключения договора.

- оставшиеся 742 000 руб. оплачиваются заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после фактического выполнения подрядчиком работ в полном объёме и подписания заказчиком акта сдачи-приемки, если иной срок не согласован сторонами в спецификации к настоящему договору.

Пунктом 4.2. договора по окончанию работ подрядчик предоставляет заказчику к подписанию акт по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Заказчик принимает выполненные работы путем подписания акта в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его получения от подрядчика, либо в указанный срок направляет подрядчику мотивированный отказ от подписания акта. Заказчик вправе отказаться от подписания акта в том числе по причине несоответствия оформления акта (справки) тем требованиям, которые установлены действующим законодательством, в том числе требованиям налогового законодательства (пункт 4.3. договора).

Во исполнении принятых на себя обязательств истец выполнил работы, что подтверждается актом от 09.08.2023 № 13. Указанные работы ответчиком по объему и качеству приняты без возражений.

Ответчик оплатил частично задолженность на сумму 680000 руб., что подтверждается справка по операции и выпиской по лицевому счету (л.д.11-13).

Досудебной претензией от 01.11.20254 № 2024-181 ИП ФИО1 просил погасить задолженность в сумме 762000 руб., а также уплатить пени.

Неисполнение ответчиком требований изложенных в претензии послужило основанием для обращения с настоящим иском в суд.

На основании статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона; односторонний отказ от исполнения обязательств допускается в исключительных случаях, прямо указанных в законе.

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По правилам статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно части 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации установлена обязанность заказчика уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

По смыслу гражданско-правового регулирования отношений сторон в сфере подряда и согласно сложившейся в правоприменительной практике правовой позиции, основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51).

Поскольку ответчик доказательств оплаты выполненных работ в полном объеме вопреки статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил, суд удовлетворяет исковые требования о взыскании задолженности в сумме 762000 руб. 00 руб.

Истцом также заявлено о взыскании пеней за просрочку оплаты выполненных работ.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе, неустойкой.

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно пункта 7.3. договора за просрочку оплаты по настоящему Договору, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с 11 дня после подписания заказчиком акта выполненных работ.

Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате выполненных работ подтверждено материалами дела.

Следовательно, требование общества о взыскании неустойки является правомерным.

За период с 15.09.2023 по 01.11.2024 пени подлежат взысканию в сумме 315468 руб. 00 коп., исходя из следующего расчета: 762000 руб. ? 414 дн. ? 0,1%.

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы истца по уплате государственной пошлины (платежное поручение от 11.11.2024 № 60) подлежат возмещению ответчиком.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 762 000 (Семьсот шестьдесят две тысячи) руб. долга, 315 468 (Триста пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь) руб. 00 коп. пеней за период с 15.09.2023 по 01.11.2024, 57 324 (Пятьдесят семь тысяч триста двадцать четыре) руб. 00 коп. в возмещении расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья

Н.В. Кисапова