Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Москва
06 февраля 2025 года Дело №А41-115690/2024
Резолютивная часть решения объявлена 04 февраля 2025 года.
Полный текст решения изготовлен 06 февраля 2025 года.
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Б.М. Кушнаренко ,
при ведении протокола секретарем судебного заседания М.А. Бару,
рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление публичного акционерного общества «Россети Московский регион» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «АСТАПОВО-ПРОИЗВОДСТВО» (ИНН <***>, ОГРН <***>), о взыскании и о расторжении договора,
при участии: согласно протоколу от 04.02.2025 г.,
УСТАНОВИЛ:
публичное акционерное общество «Россети Московский регион» (далее – компания) обратилось в Арбитражный суд Московской области к обществу с ограниченной ответственностью «АСТАПОВО-ПРОИЗВОДСТВО» (далее – общество) о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 24.12.2013 № В8-13-302-9275(916617), взыскании расходов за выдачу технических условий в размере 13 262 руб. 40 коп., а также расходов по оплате государственной пошлины.
В судебное заседание явка представителей истца и ответчика, при надлежащем извещении, не обеспечена. В отсутствие возражений сторон суд завершил предварительное судебное заседание и перешел к рассмотрению дела в судебном заседании в порядке части 4 статьи 137 АПК РФ, пункта 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству». Дело рассмотрено в порядке статьей 123, 156 АПК РФ в отсутствие представителей истца и ответчика.
Рассмотрев материалы дела, исследовав и изучив в совокупности, представленные в материалы дела доказательства, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению в части.
Между компанией (исполнителем) и обществом (заказчиком) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 24.12.2013 № В8-13-302-9275(916617). По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) комплекса объектов на земельном участке (30436 кв.м.), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: - максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 36 кВт; - категория надежности: III; - класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 10 кВ. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.
Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения комплекса объектов на земельном участке, расположенном по адресу: Московская область, Луховицкий район, кад.№ 50:35:0050212:319. Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. Технические условия №B8-13-202-9927(916617/102) являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении № 1. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 (Шесть) месяцев со дня заключения настоящего договора. Размер платы за технологическое присоединение рассчитан в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 21.12.2012 № 150-Р и составила – 23 321 руб. 52 коп.
Сетевая организация, указывая на неисполнение заказчиком работ, предусмотренных техническими условиями, истечение срока действия технических условий и необращение заказчика за их продлением, несение фактических затрат, связанных с исполнением договора технологического присоединения (подготовку и выдачу технических условий к спорному договору), инициирование и реализацию досудебного порядка урегулирования спора, не приведшего к результату, обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.
Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь статями 8, 12, 309, 310, 393, 450, 451, 452, 453, 715, 758, 779, 781, 782 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», суд приходит к выводу о наличии оснований для расторжения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в связи с невыполнением заказчиком своих обязательств.
Отказывая в удовлетворении иска в части взыскании расходов за выдачу технических условий суд исходит из непредставления истцом в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательств, обосновывающих как размер фактических расходов, так и факт их несения.
В рассматриваемом случае расходы определены сетевой организацией расчетным путем, исходя из ставки платы за подготовку и выдачу технических условий, отраженной в Распоряжении Комитета по ценам и тарифам Московской области от 21.12.2012 № 150-Р.
Между тем, установление Комитетом ставки для расчета платы не означает, что такая плата должна взиматься независимо от затрат на указанное действие.
Принимая во внимание, что заявленные ко взысканию затраты определены истцом из составляющей утвержденной регулирующим органом ставки, отмечая что доказательств, подтверждающих несение истцом фактических затрат в заявленном размере, в материалы настоящего дела не представлено, а также учитывает, что стандартизированные ставки платы за технологическое присоединение рассчитываются на основании средних величин экономически обоснованных расходов, определенных регулирующим органом на одно присоединение, что означает, что ставка тарифа не может корректно отражать издержки сетевой компании по оказанию услуг конкретному лицу, так как она рассчитана из плановых величин расходов на технологическое присоединение на период регулирования, что неравнозначно фактическим затратам по выдаче технических условий по конкретному договору технологического присоединения.
В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.
С учётом результатов рассмотрения настоящего спора, 50 000 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
иск публичного акционерного общества «Россети Московский регион» удовлетворить частично.
Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 24.12.2013 № В8-13-302-9275(916617), заключенный между открытым акционерным обществом «Московская объединенная электросетевая компания» и обществом с ограниченной ответственностью «Астапово-Производство».
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Астапово-Производство» в пользу публичного акционерного общества «Россети Московский регион» - 50 000 руб. 00 коп. судебных расходов по оплате государственной пошлины.
В удовлетворении остальной части иска отказать.
Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области в течение месяца.
Судья Б.М. Кушнаренко