Дело № 2-535/2022

УИД 34RS0026-01-2022-000670-31

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Ленинск

Волгоградская область 12 октября 2022 г.

Ленинский районный суд Волгоградской области в составе:

председательствующего судьи Яковлевой Н.В.,

при секретаре Константиновой Н.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «Россети Юг» к ФИО2 ФИО5 о расторжении договора и взыскании неустойки,

установил:

ПАО «Россети Юг» обратилось в суд с иском к ФИО1 о расторжении договора и взыскании неустойки, указав в обоснование заявленных требований, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом (сетевой организацией) и ФИО1 был заключён договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Технологическое присоединение по указанному договору необходимо для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. В установленный договором срок сторонами должны быть осуществлены все мероприятия по технологическому присоединению, указанные в п. 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства от ДД.ММ.ГГГГ №, а также выполнены мероприятия, перечисленные в Технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора.

Согласно п. 8 Договора заявитель обязался надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя. К договору заключено дополнительное соглашение, которым срок выполнения мероприятий продлён до ДД.ММ.ГГГГ.

До настоящего времени в адрес исполнителя уведомление о выполнение технических условий от заявителя не поступило, доказательствами выполнения заявителем технических условий, истец также не располагает.

Поскольку во исполнение договора согласно техническим условиям строительства новых и реконструкции существующих объектов, не требовалось (п. 10.1 ТУ), со стороны сетевой организации фактически обязательства по договору исполнены, о чём истец уведомил заявителя письмом от ДД.ММ.ГГГГ №Влг3/ЛР3/84.

Осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя при отсутствии таковых (при невыполнении заявителем технических условий) объективно невозможно. Неисполнение обязательств в течение значительного периода времени является существенным нарушением условий договора, что означает наличие оснований для расторжения договора в порядке пп. 1 п. 2 ст. 450 ГПК РФ.

В связи с изложенным, просит расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ, взыскать с ответчика неустойку по договору в размере 200 рублей 74 копейки, а также расходы, связанные с оплатой государственной пошлины.

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ представитель истца ПАО «Россети Юг» ФИО4 требования, изложенные в исковом заявлении, поддержала в полном объёме по основаниям, изложенным в иске, просила их удовлетворить. В настоящее судебное заседание представитель не явилась, о дате, времени и месте слушания дела извещена надлежащим образом, ходатайствует о рассмотрении дела в её отсутствие.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явилась, о дне, времени и месте слушания дела судом уведомлена надлежащим образом, возражений относительно заявленных исковых требований не представила, об уважительных причинах своей неявки суд не уведомила. Почтовое извещение, направленное по месту его регистрации возвращено отправителю ввиду истечения сроков хранения почтовой корреспонденции.

Принимая во внимание изложенное, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, участвующих в деле, учитывая положения ст. 167 ГПК РФ.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

По смыслу статей 307, 309, 310 Гражданского Кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с положениями ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Согласно п. 2 ст. 452 ГК РФ требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «МРСКА Юга» и ФИО1 был заключён договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее технологическое присоединение) строительная площадка жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, с учетом следующих характеристик: максимальная мощность 15 кВт, по категориям надежности третья, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,38 кВ. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение.

Технические условия на технологическое присоединение являются неотъемлемой частью. Срок действия технических условий составляет два года со дня заключения договора. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (п.п. 1.4, 1.5 Договора).

Заявитель обязан надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях. После выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий; принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией. После осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации. Заявитель также обязалась уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения (п. 8 Договора). Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения, обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий (п. 9 договора).

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о регистрации изменений, внесенных в учредительные документы истца (запись ГРН 2206100111138), в связи со сменой наименования с ПАО «МРСК Юга» на ПАО «Россети Юг».

Дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № к договору об осуществлении технического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ №, исключено из договора Приложение № «Технические условия присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ № ЛР3/21ТП», дополнен Договор Приложением № «Технические условия присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ №», а также сторонами достигнута договоренность о том, что мероприятия по технологическому присоединению выполняются сторонами до ДД.ММ.ГГГГ. Доказательств обратного суду не представлено.

Согласно техническим условиям для присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ, наименование энергопринимающих устройств заявителя: строительная площадка жилого дома. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: строительная площадка жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, <адрес>, р-н. Ленинский, <адрес>. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 15 (пятнадцать) кВт. Категория надежности: третья. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0.4 кВ. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя, в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Точка присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств (кВт): на ближайшей опоре ВЛ-0.4 кВ № ТП № кВА ВЛ-10кВ № ПC 110/35 10 кВ «Ленинская» - 15 (пятнадцать) кВт. Основной источник питания: 110/35/10 кВ «Ленинская». Резервный источник питания: не требуется.

Из п. 11 Технических условий для присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заявитель обязан: для присоединения объекта выполнить отдельный ввод до щита учета; подключение выполнить от ближайшей опоры ВУЛ-0,4 кВ № ТП № кВА, расположенной на границы земельного участка заявителя; предусмотреть установку прибора учета электроэнергии класса точности 2.0 и выше; прибор учета установить на границе балансовой принадлежности электрических сетей заявителя и сетевой организации. При отсутствии технической возможности установки приборе учета на границе балансовой принадлежности, прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеете техническая возможность его установки; предусмотреть установку устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности на границе балансовой принадлежности; обратиться в сетевую компанию с заявлением о проведении осмотра технического состояния энергопринимающих устройств.

Согласно п. 10 Технических условий сетевая организация осуществляет: мероприятия, необходимые к выполнению по строительству новых и реконструкции существующих энергетических объектов: не требуется. Требования к устройствам РЗ и А и противоаварийной автоматике: релейную защиту и автоматику выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ.

Пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» предусмотрено, что Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям (далее - Правила).

В силу п. 12 Правил в рамках договора сетевая организация обязуется осуществить комплекс организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей, а потребитель услуг - оплатить их.

До настоящего времени уведомления о выполнении мероприятий по технологическому присоединению со стороны ответчика ФИО1 в адрес истца ПАО «Россети Юг» не поступало.

Доказательств исполнения в полном объёме мероприятий, предусмотренных Договором и Техническими условиями, ответчиком суду не представлено и материалы дела не содержат. Срок исполнения обязательств по Договора истек.

Невыполнение ответчиком мероприятий, предусмотренных п. 11 технических условий, а также нарушение сроков их выполнения, предусмотренных п.3 дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, является препятствием для дальнейшего исполнения Договора и осуществления истцом технологического присоединения объекта ответчика.

Неисполнение обязательств в течение значительного периода времени является существенным нарушением условий договора.

Согласно ст. 328 ГК РФ встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.

В случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Если предусмотренное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению.

Ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.

Таким образом, судом установлено, что в соответствии со ст. 328 ГК РФ обязательство сетевой организации по осуществлению технологического присоединения является встречным по отношению к обязанности заявителя выполнить технические условия.

Неисполнение условий договора ответчиком ФИО1 влечёт невозможность для сетевой организации ПАО «Россети Юг» исполнить договор в целом.

При этом у ПАО «Россети Юг» возникает риск наступления негативных последствий в виде гражданско-правовой, административной и иной ответственности за неисполнение договоров технологического присоединения в целом.

ДД.ММ.ГГГГ истцом ПАО «Россети Юг» в адрес ответчика ФИО1 направлялось соглашение о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенного между истцом и ФИО1, а также оплате неустойки в размере 118 рублей 46 копеек. Однако, ответа от ответчика ФИО1 в адрес истца не поступало.

В соответствии со ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Ответчиком ФИО1 не представлено в суд доказательств, подтверждающих факт надлежащего исполнения ею обязательств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения, заключённого с ПАО «Россети Юг».

Руководствуясь вышеприведенными нормами права, а также п. 1 ст. 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 35-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "Об электроэнергетике", Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, ст. 56 ГПК РФ, учитывая, что ответчиком ФИО1 не проведены мероприятия, указанные в договоре об осуществлении технологического присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ, что влечёт последствия, предусмотренные п. 2 ч. 1 ст. 450 ГК РФ, поскольку нарушение ответчиком условий договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, выразившееся в неисполнение условий договора, является существенным, а также с учётом недоказанности ответчиком факта наличия заинтересованности в сохранении договорных отношений, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований ПАО «Россети Юг» о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Истцом также заявлено требование о взыскании неустойку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 200 рублей 74 копейки, исходя из следующего расчета: 550 рублей х 316 дн. х 8,25% х 0,014 = 200,74 рублей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться в том числе неустойкой.

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

В соответствии с пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено названным Кодексом, другими законами или договором.

Пункт 10 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ № предусматривает, что размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением Постановления Управления по региональным тарифам <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № и составляет 550 рублей.

Согласно пункту 17 договора в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств, такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную произведение 0,014 ставки рефинансирования Цетрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединения по договору за каждый день просрочки.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек ДД.ММ.ГГГГ.

Проверив представленный истцом расчёт задолженности по неустойки, подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца, суд находит его соответствующим условиям договора и математически верным. Иного расчета ответчиком суду не представлено.

Оснований для снижения размера неустойки суд не усматривает.

С учётом изложенного, требования истца о взыскании с ответчика предусмотренной условиями договора присоединения неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 200 рублей 74 копейки суд признаёт правомерными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, пропорционально удовлетворенным судом требованиям, в связи с чем требование истца о взыскании с ответчика уплаченной при подаче иска государственной пошлины в размере 6400 рублей, суд также находит обоснованным и подлежащим удовлетворению. Несение истцом указанных расходов подтверждаются платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд,

решил:

Исковые требования ПАО «Россети Юг» к ФИО1 о расторжении договора и взыскании неустойки, удовлетворить.

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ПАО «Россети Юг» и ФИО1.

Взыскать с ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, в пользу ПАО «Россети Юг» неустойку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 200 рублей 74 копейки, а также расходы, связанные с оплатой государственной пошлины в размере 6400 рублей.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме в апелляционную инстанцию Волгоградского областного суда путем подачи жалобы через Ленинский районный суд <адрес>.

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ

Судья /подпись/ Н.В. Яковлева

Копия верна:

Судья Н.В. Яковлева

Подлинник данного документа

подшит в деле №,

которое находится в Ленинском районном суде

<адрес>