Гражданское дело №2-398/2023

УИД 24RS0049-01-2023-000155-41

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

18 апреля 2023 года <адрес>

<адрес>

Сосновоборский городской суд в составе:

председательствующего судьи Большаковой О.В.,

при секретаре судебного заседания Могильной Т.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обращение в суд мотивирует тем, что 01.03.2022г. истец заключил с ответчиком договор подряда № о проведении строительно-монтажных работ для возведения бани и теплой беседки для личных нужд на садовом участке по адресу: <адрес>, СНТ-50 в течение 90 рабочих дней с предполагаемой датой начала выполнения работ 01.04.2022г., что подтверждается договором, подписанным сторонами. Истец в полном объеме выполнил свои договорные обязательства, передав ответчику наличные денежные средства на общую сумму 2 467 000 руб., что подтверждается актами приема-передачи денежных средств. Ответчик до настоящего времени не выполнил свои договорные обязательства по строительству данных объектов, хотя предусмотренные договором сроки прошли. В счет выполнения договора ответчик, как подрядчик, передал истцу как заказчику часть материалов с учетом транспортных расходов на их доставку и выполнил часть работ на общую сумму 847 830 руб., что подтверждается актами приема материалов и работ. Таким образом, ответчик не выполнил свои договорные обязательства и не вернул разницу в денежных средствах, переданных ему истцом на общую сумму 1 619 170 руб. (2 467 000 руб.-847 830 руб.). 22.08.2022г. ответчику лично была вручена претензия с предложением в добровольном порядке удовлетворить требования истца, однако ФИО2 проигнорировал данную претензию. Своими действиями ответчик причинил истцу моральные страдания и вред в размере 100 000 руб. Размер ключевой ставки Банка России составляет 7,5% годовых, 0,625% в месяц, 0,0208% в день. Проценты за пользование чужими денежными средствами составляют 64 663 руб. 17 коп. (1 619 170 руб. х 0,0208 х 192 дня). Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было. Просит взыскать с ответчика в пользу истца, уплаченные по договору подряда № от 01.03.2022г. денежные средства в размере 1 619 170 руб., неустойку (пени) в размере 985 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 64 663 руб. 17 коп., моральный вред в размере 100 000 руб., штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований истца в размере 50% от суммы, присужденной в пользу истца, расходы по оплате юридических услуг в размере 5 500 руб.

В судебное заседание истец ФИО1, представитель истца ФИО3 не явились, о дне, времени и месте рассмотрения дела извещены, просили дело рассмотреть в свое отсутствие.

Ответчик ИП ФИО2 в судебное заседание не явился, о дне, времени и месте рассмотрения дела извещен своевременно и надлежащим образом, о причинах неявки не сообщил.

Участник процесса считается извещенным о времени и месте судебного заседания надлежащим образом в том случае, когда повестка направлена по месту нахождения стороны или указанному ею адресу, и у суда имеется доказательство, подтверждающее получение отправленного уведомления адресатам, в том числе с учетом положений статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора - ИП ФИО5 в судебное заседание не явилась, о дне, времени и месте рассмотрения дела извещена своевременно и надлежащим образом.

В соответствии со ст. 167, ч.1 ст. 233 ГПК РФ, суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся участников процесса, в порядке заочного производства.

Исследовав материалы дела, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

На основании частей 1,2 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

В части 3 статьи 715 указанного Кодекса установлено, что если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда, либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

В соответствии со статьей 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора и иных оснований, предусмотренных законом, и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованием закона (ст.309 ГК РФ), а при отсутствии таких условий и требований- в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст.740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

В силу ст.27 ФЗ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).

На основании ст.28 ФЗ «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Как установлено в судебном заседании, ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2, как подрядчиком, и ФИО1, как заказчиком, заключен договор подряда № на строительно-монтажные работы для возведения бани и теплой беседки, конкретные виды и объёмы выполняемых работ определялись Приложением № к договору, являющимся его неотъемлемой частью (пункт 1.2 договора).

Согласно п.1.3 договора срок выполнения работ исчисляется в течение 90 рабочих дней, определяемых согласно табелю учета рабочего времени, согласно: (п.2.2.1, п.8.1). предполагаемая дата начала выполнения работ 01.04.2022г. по адресу: <адрес>, СНТ-50.

Работа (этап работ) считается выполненной после подписания акта (промежуточного акта) сдачи-приемки работ заказчика (п.1.5 договора).

Как следует из п.1.8 договора стоимость работ по договору составляет 985 925 руб. плюс стоимость доставки строй-ресурсов (оплачивается отдельно по факту доставки строй-ресурсов (оплачивается отдельно по факту доставки) и, при необходимости, стоимость работы спец.техники. Подрядчик обязан выполнять работу в объеме и в сроки, предусмотренные договором (п.2.2.2 договора). Кроме того, подрядчик обязан закончить работы не позднее сроков, установленных договором и нормативно-технической документацией для вида и сложности работ, изложенных в договоре, а также в устной форме заказчиком (п.2.2.7).

Заказчик выплачивает подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ и материалов (если материалы закупаются подрядчиком) по приложениям (сметам) при подписании договора. В сумму предоплаты входит стоимость информационных услуг (подбор проекта, расчет стоимости, составление сметы на работы) в размере 30% от стоимости работ указанной в приложении стоимости работ и материалов-вносится после завершения 1 этапа (фундамент), далее 20% от стоимости работ и 30% от стоимости материалов-вносятся переда началом производства внутренних работ, либо по согласованию между подрядчиком и заказчиком. Остаток в размере 10% от стоимости работ согласно Приложению №, заказчик вносит при приеме результата работ. 4.1.1. подрядчик распоряжаться денежными средствами, полученными от заказчика, по своему усмотрению на общий оборот закупки материалов и оплаты работ всех своих текущих объектов, так как материалы и работы могут быть взаимозаменяемыми (п.4.1).

Стороны в своих обязательствах по договору несут ответственность, оплачивают штрафные санкции, неустойки, пени в размере 0,01% от стоимости договора согласно Приложению № (п.6.3 договора).

ФИО1 оплатил в счет исполнения данного договора ответчику ИП ФИО2 100 000 руб. для выполнения поручения по приобретению материалов согласно смете, что подтверждается актом № приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ истцом ответчику были переданы денежные средства в размере 732 000 руб. в качестве оплаты работ с учетом информационных услуг; ДД.ММ.ГГГГ 600 000 руб. для выполнения поручения по приобретению материалов согласно смете; ДД.ММ.ГГГГ 500 000 руб. + 35 000 руб. для выполнения поручения по приобретению материалов согласно смете; ДД.ММ.ГГГГ 500 000 руб. для выполнения поручения по приобретению материалов согласно смете, что подтверждается актами приема-передачи денежных средств.

Также, согласно актам приема материалов от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 принял от ИП ФИО2 строительные материалы на суммы 96 285 руб., 60 250 руб., 132 600 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 207 845 руб.

Кроме того, ФИО1 принял выполненные ИП ФИО2 работы, согласно акту № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 500 руб., согласно акту № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 265 350 руб.

До настоящего времени подрядные работы в полном объеме ИП ФИО2 не выполнены, окончательный акт приема-передачи выполненных работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ сторонами не подписан.

Ответчик не известил истца о переносе начала работ на другую дату, работы по договору должны были быть начаты с момента его подписания, то есть с ДД.ММ.ГГГГ. Срок окончания работ определен ДД.ММ.ГГГГ (90 рабочих дней), в связи с чем образовалась просрочка с ДД.ММ.ГГГГ. Период просрочки составляет 192 дня (в июле 2022 года-16 дней + в августе 2022 года-31 день + в сентябре 2022 года-30 дней + в октябре 2022 года-31 день + в ноябре 2022 года-30 дней +в декабре 2022 года-31 день + в январе 2023 года- 23 дня).

Размер подлежащих возврату истцу денежных средств составляет 1 619 170 рублей, из расчета (2 467 000 – 847 830), в частности, передано денежных средств ответчику (100 000 + 732 000 + 600 000 + 500 000 + 35 000 + 500 000) минус приобретено материалов (96 285 + 60 250 + 132 600 + 207 845) минус выполнено работ (85 500 + 265 350).

ДД.ММ.ГГГГ истец обратился к ответчику с претензией, в которой просил в течение 7 дней принять меры к выполнению своих долговых обязательств.

Принимая во внимание, что претензия истца с требованием о выполнении долговых обязательств была получена ИП ФИО2 лично ДД.ММ.ГГГГ и не была удовлетворена ответчиком в добровольном порядке в полном объеме, размер неустойки (пени) составляет 5 673 600 рублей (985 000 руб. х 3% х 192 дня).

Согласно ч. 3 ст. 196 ГПК РФ, разъяснений в п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 23 «О судебном решении», суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. В соответствии с принципами гражданского судопроизводства лишь сторона в споре определяет способ и объем защиты своих прав.

Учитывая изложенное, требование ФИО1 о взыскании с ИП ФИО2 неустойки за нарушение срока удовлетворения его требований, определенного в договоре подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 985 000 рублей, также подлежит удовлетворению.

В соответствии с ч.1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Размер ключевой ставки Банка России составляет 7.5% годовых, или 0,0206% в день, в связи с чем в соответствии со ст. 395 ГК РФ, с ответчика в пользу истца также подлежит взысканию сумма процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленная на сумму внесенной предоплаты в размере 64 663 руб. 17 коп, из расчета (1 619 170 руб. х 0,0206% х 192 дня).

В соответствии со ст. 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.

Как разъяснено в п. 8 Постановления Пленума Верховного суда РФМ от ДД.ММ.ГГГГ № « О некоторых вопросах применения законодательства о компенсации морального вреда», размер компенсации зависит от характера и объема причиненных истцу нравственных или физических страданий, степени вины ответчика в каждом конкретном случае, иных заслуживающих внимания обстоятельств, и не может быть поставлен в зависимость от размера удовлетворенного иска о возмещении материального вреда, убытков и других материальных требований. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.

Степень нравственных или физических страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств причинения морального вреда, индивидуальных особенностей потерпевшего и других конкретных обстоятельств, свидетельствующих о тяжести перенесенных им страданий.

Учитывая фактические обстоятельства дела, требования разумности и справедливости, суд определяет ко взысканию с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей.

В связи с изложенным, в соответствии с п. 6 ст.13 ФЗ «О защите прав потребителей», взысканию с ИП ФИО2 подлежит штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере 50% от взысканной суммы – в сумме 1 307 085 рублей из расчета (1 619 170 + 985 000 + 10 000/2). Со стороны ответчика не заявлено ходатайство о снижении штрафа, в связи с чем, у суда отсутствуют основания для его снижения.

В соответствии с ч. 1 ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Согласно разъяснениям, изложенным в пунктах 12, 13,15,25 постановления Пленума Верховного Суда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах. При неполном (частичном) удовлетворении требований расходы на оплату услуг представителя присуждаются каждой из сторон в разумных пределах и распределяются в соответствии с правилом о пропорциональном распределении судебных расходов. Разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.

Согласно квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе рассмотрения настоящего гражданского дела истец понес расходы по оплате юридических услуг в сумме 5 500 рублей.

Согласно п.п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон (статьи 2, 35 ГПК РФ, статьи 3, 45 КАС РФ, статьи 2, 41 АПК РФ) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер.

Таким образом, с учетом объема оказанных истцу ФИО1 представительских услуг по консультации и составлению искового заявления, суд приходит к выводу, что расходы на представителя, подлежащие взысканию с ИП ФИО2 с учетом принципов разумности подлежат взысканию в полном объеме в размере 5 500 рублей.

Кроме того, в силу ст. 103 ГПК РФ, ст. 333.19 НК РФ, с ответчика в доход бюджета подлежит взысканию государственная пошлина из расчета 21 220 руб. 85 коп. (за требование имущественного характера ((1919170+985000)-1000000) х 0,5% + 13 200)) + 300 руб. затребование о взыскании денежной компенсации морального вреда, = 21 520 руб. 85 коп., которая подлежит округлению до полного рубля и составит 21 520 руб.

На основании изложенного, и руководствуясь ст. 194 – 199, 233-235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 о защите прав потребителей, удовлетворить частично.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН №) в пользу ФИО1 (ИНН №) денежные средства, уплаченные по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 619 170 рублей, неустойку в сумме 985 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 64 663 рублей 17 копеек, компенсацию морального вреда в сумме 10 000 рублей, судебные расходы в сумме 5 500 рублей, штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя в сумме 1 307 085 рублей, а всего 3 991 418 (три миллиона девятьсот девяносто одну тысячу четыреста восемнадцать) рублей 17 копеек.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 в доход бюджета государственную пошлину в сумме 21 520 (двадцать одна тысяча пятьсот двадцать) рублей.

Ответчик вправе подать в суд, вынесший заочное решение, заявление об отмене этого решения в течение 7 дней со дня получения им копии заочного решения.

Решение может быть обжаловано в <адрес>вой суд через Сосновоборский городской суд в течение одного месяца со дня истечения срока подачи ответчиком заявления об отмене заочного решения, либо в течение одного месяца со дня принятия судом решения об отказе в отмене заочного решения.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в <адрес>вой суд апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления, путем подачи жалобы через Сосновоборский городской суд.

Председательствующий: О.В. Большакова

Мотивированное решение составлено 24 апреля 2023 года.