УИД 77RS0004-02-2022-014524-26

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

03.04.2023 г. Москва

Гагаринский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Голубковой А.А., при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 02- 0780/2023 по иску ФИО1 к ИП ФИО2 о защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ :

Истец ФИО1 обратился в суд с иском к ответчику ИП ФИО2 о защите прав потребителя, в котором просил взыскать с ответчика в свою истца денежные средства в размере сумма за невыполненные ответчиком работы, неустойки за просрочку обязательств по возврату денежных средств в размере сумма, компенсации морального вреда в размере сумма Свои требования истец мотивировал тем, что 06 июня 2022 года между ним и ответчиком ИП ФИО2 заключен договор № 26/05 на изготовление и монтаж наружных изделий, согласно которому ИП ФИО2 (исполнитель) по заданию фио (заказчик) обязуется осуществить изготовление по индивидуальным размерам наружных изделий, их доставку и монтаж на объекте заказчика- Террасу с навесом «Пергола» и декоративное ограждение, реечная конструкция- по адресу: адрес, Троицк, ЖК «Изумрудный», адрес, а заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить обусловленную договором цену. Стоимость работ по Договору составила сумма, в том числе авансовый платеж- сумма Срок работ по Договору – не более 30 дней. Истец оплатил аванс в полном объеме. Передача суммы аванса – сумма произведена истцом полномочному представителю ответчика – фио, что подтверждается распиской от 07.06.2022 года. Вместе с тем, работы по Договору произведены частично на сумму сумма Выполнение работ по Договору остановлено, поставка строительных материалов не осуществляется, строительные работы не производятся. Истцом на электронную почту ответчика неоднократно направлялись уведомления о расторжении Договора и возврате денежных средств. Направленные претензии оставлены ответчиком без удовлетворения.

Истец ФИО1, представитель истца, действующий на основании доверенности фио в судебное заседание не явились, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

Ответчик ИП ФИО2 в судебное заседание не явилась, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещена по последнему известному адресу постоянной регистрации по месту жительства. Ходатайств об отложении рассмотрения дела с указанием уважительных причин отсутствия в судебном заседании, а также возражений на исковое заявления от ответчика ИП ФИО2 в суд не поступало.

Проверив и изучив материалы дела, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении иска, руководствуясь при этом следующим.

Согласно ст.307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно п.1 ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст.717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Согласно ст.4 Закона РФ «О защите прав потребителей» 1. Продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.

2. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.

при отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.

Согласно ст.27 Закона РФ «О защите прав потребителей» 1. Исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

2. Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).

3. В случае, если выполнение работы (оказание услуги) осуществляется по частям (доставка периодической печати, техническое обслуживание) в течение срока действия договора о выполнении работ (оказании услуг), должны предусматриваться соответствующие сроки (периоды) выполнения таких работ (оказания услуг).

По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Согласно ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей» 1. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

назначить исполнителю новый срок;

поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);

отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

4. При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, 06.06.2022 между истцом ФИО1 и ответчиком ИП ФИО2 был заключен договор № 26/05 на изготовление и монтаж наружных изделий, согласно которому ИП ФИО2 (исполнитель) по заданию фио (заказчик) обязуется осуществить изготовление по индивидуальным размерам наружных изделий, их доставку и монтаж на объекте заказчика - Террасу с навесом «Пергола» и декоративное ограждение, реечная конструкция - по адресу: адрес, Троицк, ЖК «Изумрудный», адрес, а заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить обусловленную договором цену.

Стоимость работ по Договору составила сумма, в том числе авансовый платеж- сумма

Срок работ по Договору определен сторонами – не более 30 дней.

Истец ФИО1 в соответствии с адрес произвел выплату ответчику ИП ФИО2 аванса в сумме сумма

Передача суммы аванса – сумма произведена истцом полномочному представителю ответчика – фио, что подтверждается распиской от 07.06.2022 года, из существа которой следует, что фио, по поручению ИП фио в счет аванса по договору 26/05 от фио получена денежная сумма в размере сумма ( л,д.16).

. Вместе с тем, работы по Договору произведены частично на сумму сумма

Выполнение работ по Договору остановлено, поставка строительных материалов не осуществляется, строительные работы не производятся.

Истцом на электронную почту ответчика неоднократно направлялись уведомления о расторжении Договора, отказе от его исполнения и возврате денежных средств.

Направленные претензии оставлены ответчиком без удовлетворения.

Таким образом, истцом подтверждена оплата по договору на общую сумму сумма

Согласно ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Ответчиком при рассмотрении дела не представлено каких-либо доказательств, объективно свидетельствующих о выполнении работ по договору.

Поскольку истец отказался от исполнения договора, суд приходит к выводу о том, требования о взыскании с ответчика денежных средств, уплаченных по договору в сумме сумма, подлежат удовлетворению.

Согласно п.5 ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

Согласно ч.3 ст. 31 Закона РФ «О защите прав потребителей», за нарушение предусмотренных сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии со ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Истцом заявлены требования о взыскании неустойки: 300 000 х 3% х период просрочки (71 день из расчета 07.07.2022 – 16.09.2022) = 300 000 х 3% х71= сумма

Принимая во внимание положения п.4 ч.5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» истец заявил требования о взыскании с ответчика неустойки в размере сумма, которая подлежит взысканию с ответчика.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

При решении вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Поскольку права истца ответчиком нарушены, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию моральный вред.

При определении размера компенсации морального вреда суд учитывает обстоятельства дела, руководствуется принципом разумности и справедливости, полагает, что требование истца о компенсации морального вреда подлежит удовлетворению в части в сумме сумма

Согласно п.6 ст.13 6 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Таким образом, размер штрафа составит сумма ( 300 000+300 000+10 000 : 2).

В силу ст.98 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию госпошлина в доход государства в сумме сумма, от уплаты которой при подаче искового заявления истец был освобожден на основании п.4 ч.2 ст.333.36 Налогового кодекса РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ :

Взыскать с ИП фио фио в пользу ФИО1 денежные средства в размере сумма за невыполненные работы, неустойку за просрочку обязательств по возврату денежных средств в размере сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма, штраф в размере сумма

В остальной части иска – отказать.

Взыскать с ИП ФИО2 государственную пошлину в доход бюджета адрес в размере сумма

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через канцелярию по гражданским делам Гагаринского районного суда адрес.

Мотивированное решение составлено 10.04.2023.

Судья: А.А. Голубкова