Мотивированное решение изготовлено 30 сентября 2025 г.
Дело № 2-885/2025
УИД 83RS0001-01-2025-001103-44
РЕШЕНИЕ
именем Российской Федерации
город Нарьян-Мар 16 сентября 2025 г.
Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа в составе председательствующего судьи Костромина И.Д.,
при помощнике судьи Жукове В.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к государственному унитарному предприятию Ненецкого автономного округа «Ненецкая коммунальная компания» о возложении обязанности составить акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебной неустойки,
установил:
ФИО1 обратилась в суд с исковым заявлением к ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания» о возложении обязанности составить акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебной неустойки.
Требования мотивируют тем, что ФИО1 и ФИО2 принадлежит индивидуальный гараж с кадастровым номером №. 30.01.2025 между истцом и ответчиком ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания» заключен договор № 3 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения – индивидуального гаража. 15.05.2025 ответчик осуществил строительство сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования индивидуального гаража. Указывает, что ответчик не предоставил для подписания акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению). Полагает, что подписание акта о готовности является одним из мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства в сети газораспределения. Требование о выдаче акта о готовности сетей к подключению оставлено ответчиком без удовлетворения.
Истец просит суд возложить на ответчика обязанность составить акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования индивидуального гаража в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу решения суда и направить его в день составления в адрес истца; взыскать с ответчика неустойку за период с 23 мая 2025 года по день фактического исполнения обязательства – день составления и направления в адрес истца акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в размере трех процентов цены договора, но не более 103 456 рублей 93 копеек; взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, судебную неустойку.
В ходе рассмотрения дела истец уточнил заявленные требования, окончательно, с учетом уточнения, просит суд возложить на ответчика обязанность составить акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования индивидуального гаража в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу решения суда и направить его в день составления в адрес истца; взыскать с ответчика неустойку за период с 23 мая 2025 года по 04 июня 2025 года в размере 40 348 рублей 20 копеек, компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50 процентов от суммы присужденной судом, судебную неустойку.
Истец, извещенный о рассмотрении дела, в судебное заседание не явился, о причинах неявки не уведомил, об отложении судебного заседания не ходатайствовал.
Представитель ответчика, извещенный о рассмотрении дела, в судебное заседание не явился, о причинах неявки не уведомил, об отложении судебного заседания не ходатайствовал.
В представленном отзыве на исковое заявление с заявленными требованиями не согласился. Указал, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения составляет 135 дней со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения. Акт о готовности сетей газораспределения и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению составлен 5 июня 2025 года, подписан истцом, один экземпляр акта вручен истцу. Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства произведено 11 июня 2025 года, о чем составлен акт. Просил отказать в удовлетворении иска.
В дополнительных возражениях на исковое заявление ответчик с заявленными требованиями с учетом уточнения не согласился, полагал, что сроки выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения нарушены не были. Просил отказать в удовлетворении иска.
Третье лицо ФИО2 извещенный о рассмотрении дела, в судебное заседание не явился, о причинах неявки не уведомил, об отложении судебного заседания не ходатайствовал. Пояснений, по существу, заявленных требований не указал.
По определению суда дело рассмотрено при данной явке.
Суд, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, приходит к следующему.
Как установлено частями 1, 2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.
В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В силу части 1 статьи 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Согласно статье 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена Гражданским кодексом Российской Федерации, законом или добровольно принятым обязательством.
Частью 1 статьи 52.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, что подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи (далее - сети инженерно-технического обеспечения), определение платы за такое подключение (технологическое присоединение) осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, о теплоснабжении, о газоснабжении, о водоснабжении и водоотведении, о связи с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. Указанные особенности не применяются в случаях технологического присоединения объектов электроэнергетики к электрическим сетям.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (далее - технические условия), определяются в соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения соответствующего вида, утверждаемыми Правительством Российской Федерации (далее - правила подключения (технологического присоединения), и являются обязательными приложениями к договорам о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения соответствующего вида (далее - договоры о подключении (технологическом присоединении), заключаемым лицом, указанным в части 5 или 6 настоящей статьи, с лицом, владеющим соответствующей сетью на праве собственности или ином законном основании (далее - правообладатель сети инженерно-технического обеспечения) (часть 2 статьи 52.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения (далее - объект капитального строительства) определены Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547).
Согласно пункту 3 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке:
а) направление заявителем на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению № 1 (далее - заявка о подключении);
б) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению № 2 (далее - договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении;
в) выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении;
г) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме согласно приложению № 3 (далее - акт о готовности).
д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по типовой форме согласно приложению № 4 (далее - акт о подключении).
Заявитель вправе обратиться к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка, и (или) по проектированию сети газопотребления, и (или) по строительству газопровода от границ земельного участка до объекта капитального строительства, и (или) по установке газоиспользующего оборудования, и (или) по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) по установке прибора учета газа, и (или) по поставке газоиспользующего оборудования, и (или) по поставке прибора учета газа. Понуждение заявителя к заключению договора о подключении, предусматривающего осуществление мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка, и (или) по проектированию сети газопотребления, и (или) по строительству газопровода от границ земельного участка до объекта капитального строительства, и (или) по установке газоиспользующего оборудования, и (или) по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) по установке прибора учета газа, и (или) по поставке газоиспользующего оборудования, и (или) по поставке прибора учета газа, не допускается (пункт 12 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации).
В силу пункта 71 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя:
а) разработку проектной документации согласно обязательствам сторон договора о подключении, за исключением случая, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;
б) выполнение заявителем и исполнителем технических условий;
в) мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических условий (за исключением случая, если заявка о подключении содержит просьбу заявителя к исполнителю осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка);
г) подписание исполнителем и заявителем акта о готовности;
д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении).
В судебном заседании установлено и по делу не оспаривалось, что истцу ФИО1 и третьему лицу ФИО2 принадлежит на праве собственности индивидуальный гараж с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>.
Из материалов дела следует, что 15 ноября 2024 года ФИО1 обратилась в ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания» с заявкой о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения.
Из содержания заявки от 15 ноября 2024 года следует, что ФИО1 обратилась в ответчику с просьбой о выполнении ответчиком следующих мероприятий: выполнение мероприятий по подключению в пределах границ земельного участка, выполнение проектирования сети газопотребления, выполнение установки газоиспользующего оборудования, выполнение мероприятий по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, выполнение поставки прибора учета газа, выполнение мероприятий по поставке газоиспользующего оборудования, выполнение мероприятий по строительству газопровода от границы земельного участка до объекта капитального строительства, выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка, выполнение установки прибора учета газа.
3 декабря 2024 года ФИО1 сообщила ответчику о несогласии с представленным ей проектом договора № 56 от 02.12.2024, указывая, что расчет платы представлен в локальной смете, приложенной к проекту договора, содержащей мероприятие по проектированию сети газопотребления внутреннего газопровода, при этом технические условия № 114/24 от 29.11.2024 не содержат обязательства ответчика по проектированию сети газопотребления внутреннего газопровода. Также указала, что получение разрешения на строительство гаража не требуется.
В письме № 2634 от 6 декабря 2024 года ответчик указал, что локальная смета составлена на основании заявки истца, в котором было включено выполнение исполнителем проектирования сети газопотребления. В связи с поступлением сообщения о несогласии проектирование сети газопотребления исключено из расчета платы за подключение объекта капитального строительства к сети газораспределения.
16 декабря 2024 года ФИО1 сообщила ответчику о несогласии с представленным ей проектом договора № 56 от 05.12.2024 в части: 1) указания в пункте 12 технических условий обязанности заявителя осуществить проектирование сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования; 2) включения в плату за подключение стандартизированной тарифной ставки на установку сигнализатора загазованности; 3)не включения в плату за подключение стандартизированной тарифной ставки на установку газоиспользующего оборудования.
В письме № 2791 от 27 декабря 2024 года ответчик указал, что разработка проектной документации газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования и установка сигнализатора загазованности являются обязательными.
27 января 2025 года ФИО1 сообщила ответчику о несогласии с представленным ей проектом договора № 56 от 26.12.2024 в связи с тем, что разработка проектной документации не является обязательной для гаража, расположенного на земельном участке, предоставленном для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Считала, что законодательством не установлена обязанности потребителя по предоставлению схемы расположения сети газопотребления (с указанием длины, диаметра и материала трубы), а также размещение подключаемого газоиспользующего оборудования.
30 января 2025 года между ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания» и ФИО1 заключен договор № 3 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, по которому ответчик обязался осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства индивидуальный гараж по адресу <адрес>, кадастровый номер здания №, к сети газораспределения, принадлежащей ответчику на праве собственности или ином законном основании, или к технологически связанным с сетями ответчика сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расхода газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях. Истец обязуется обеспечить готовность сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка и оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).
Подключение (технологическое присоединение) осуществляется в соответствии техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения по форме согласно приложению № 1 (пункт 2 договора № 3 от 30 января 2025 года).
Пунктом 3 договора № 3 от 30 января 2025 года установлено, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску газа составляет 135 дней со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения. Последний день срока, установленного в абзаце первом пункта 3 договора № 3 от 30 января 2025 года, считается днем подключения (технологического присоединения). В том случае, если этот день выпадает на выходной или праздничный день, днем подключения (технологического присоединения) считается следующий за ним рабочий день.
По договору № 3 от 30 января 2025 года ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания» обязалось осуществить строительство (реконструкцию) сети газораспределения за границами земельного участка заявителя до точки (точек) подключения не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 договора № 3 от 30 января 2025 года (при необходимости выполнения таких мероприятий); обеспечить подготовку сети газораспределения к подключению объекта капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 договора № 3 от 30 января 2025 года; осуществить фактическое присоединение объектов капитального строительства заявителя (но не ранее подписания акта о готовности) и составить акт о подключении (технологическом присоединении), содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.
30 января 2025 года утверждены технические условия № 4/25 на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения объекта капитального строительства – индивидуального гаража, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка №, кадастровый номер здания №.
Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства составляет 135 дней со дня заключения договора подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения.
19 марта 2025 года ответчик уведомил истца о необходимо в срок до 4 апреля 2025 года предоставить схему о размещении подключаемого газоиспользующего оборудования индивидуального гаража и сообщить о сроках приобретения газоиспользующего оборудования.
3 апреля 2025 года истец предоставила ответчику схему газоиспользующего оборудования и сообщила о приобретении прибора учета газа и газоиспользующего оборудования.
Из материалов дела следует, что акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) составлен и подписан сторонами 5 июня 2025 года.
Согласно акту о подключении (технологическом присоединении) от 11 июня 2025 года в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от 30 января 2025 года № 3 произведено подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства, расположенного по адресу к: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № к сети газораспределения. Заявитель претензий по оказанию услуг к газораспределительной организации не имеет.
Истец просит суд возложить на ответчика обязанность составить акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования индивидуального гаража в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу решения суда и направить его в день составления в адрес истца, а также взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков выполнения этапа работы за период с 23 мая 2025 года по 04 июня 2025 года в размере 40 348 рублей 20 копеек.
В обоснование требований в данной части истец указывает, что акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования индивидуального гаража составлен с нарушением установленного срока, а также в связи подачей в суд искового заявления.
В обстоятельствах дела суд критически оценивает доводы искового заявления в данной части.
В силу пункта 71 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, подписание заявителем и исполнителем акта о готовности является одним из мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения.
Пунктом 3 договора № 3 от 30 января 2025 года установлено, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску газа составляет 135 дней со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения.
Абзацем 9 пункта 4 договора № 3 от 30 января 2025 года установлена обязанность ответчика осуществить мониторинг выполнения заявителем технических условий при условии обеспечения заявителем доступа к объекту капитального строительства в срок не позднее, чем за 15 дней до дня подключения к сетям газораспределения и составить акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению).
В силу пункта 21 договора № 3 от 30 января 2025 года мониторинг выполнения заявителем технических условий не проводится в случае обращения заявителя в соответствии с пунктом 12 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка и (или) по установке газоиспользующего оборудования, и (или) по строительству, и (или) по установке прибора учета газа, и (или) по поставке газоиспользующего оборудования, и (или) по поставке прибора учета газа.
Мониторинг выполнения заявителем технических условий проводится исполнителем в отношении каждых технических условий, выданных заявителю, при условии, что срок их действия не истек. По результатам мониторинга выполнения заявителем технических условий исполнитель составляет акт о готовности. Акт о готовности составляется и подписывается заявителем и исполнителем непосредственно в день проведения осмотра (пункты 22, 27, 28 договора № 3 от 30 января 2025 года).
В силу пунктов 29, 31 договора № 3 от 30 января 2025 года при невыполнении требований технических условий исполнитель в письменной форме уведомляет об этом заявителя. Акт о готовности подписывается после устранения всех замечаний, направленных исполнителем. Срок проведения исполнителем мероприятий по мониторингу выполнения заявителем технических условий не должен превышать 3 рабочих дней со дня получения исполнителем уведомления от заявителя о выполнении им технических условий либо уведомления об устранении замечаний.
Как установлено частью 5 статьи 28 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).
Правила исчисления сроков установлены главой 11 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Так, установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало (статьи 190, 191 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Из материалов дела следует, что договор № 3 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения заключен между истцом и ответчиком 30 января 2025 года.
В обстоятельствах дела суд приходит к выводу о том, что, с учетом положений пункта 3 договор № 3 от 30 января 2025 года, ответчик должен был осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску газа в срок до 16 июня 2025 года включительно (14 и 15 июня 2025 года – выходные дни).
Из материалов дела следует, что акт о подключении (технологическом присоединении) составлен 11 июня 2025 года, то есть, до истечения установленного договором № 3 от 30 января 2025 года срока выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску газа.
В судебном заседании установлено, что 13 мая 2025 года ответчик уведомил истца о том, что срок действия договора № 3 от 30.01.2025 истекает 14 июня 2025 года, просил в срок до 28 мая 2025 года сообщить о степени готовности индивидуального гаража к подключению.
13 мая 2025 года индивидуальный гараж был осмотрен специалистами ответчика, в целях выполнения технических условий истцу предложено предоставить доступ в гараж 15 мая 2025 года.
В письме № 992 от 15 мая 2025 года ответчик указал, что подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения предусматривает выполнение следующих мероприятий: 1. Прокладка наружного (надземного) газопровода с пневматическим испытанием, 2. прокладка газопровода в футляре через стену (изготовление заготовки), 3. установка отключающего устройства (запорной арматуры) на вводе, 4. прокладка внутреннего газопровода с пневматическим испытанием, 5. установка крепления для газопровода, 6. установка прибора учета газа, 7. пробивка отверстия под дымоход, 8. установка конвектора, 9. врезка технологического присоединения. Планируемое время работ – с 09:00 до 16:00 15 мая 2025 года.
В этот же день ФИО1 сообщила ответчику, что работы, указанные в пунктах 4, 5, 6, 9 письма № 992 от 15 мая 2025 года, не выполнены.
16 мая 2025 года ФИО1 направила ответчику требование о составлении акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению) и уведомить ее о составлении с целью его подписания.
Письмом от 23 мая 2025 года ответчик уведомил истца о выполнении всех работ, указанных в сообщении № 992 от 15 мая 2025 года, а также сообщил, что дальнейшие мероприятия, а именно установка сигнализатора загазованности с электромагнитным клапаном, проверка вентиляционного и дымового каналов, проведение пусконаладочных работ не входят в объем работ, предусмотренном договором о подключении.
Из материалов дела следует, что работы по установке сигнализатора загазованности исключены из проекта договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по просьбе истца.
В ответе на претензию истца ответчик 23 мая 2025 года уведомил истца о том, что с целью ввода в эксплуатацию сети газопотребления гаража истцу необходимо предоставить исполнительную документацию на монтаж сигнализатора загазованности, подготовить вентиляционный канал и предоставить акт обследования дымового и вентиляционного каналов, выполнить пуско-наладочные работы газоиспользующего оборудования (конвектора) с составлением акта.
В обстоятельствах дела суд приходит к выводу, что в ответе на претензию истца ответчик 23 мая 2025 года уведомил истца о невыполнении требований технических условий, а именно: не приобретен и не установлен сигнализатор загазованности, помещение гаража не было оборудовано вентиляционными каналами.
Сведений о направлении истцом ответчику уведомления о выполнении им технических условий, равно как и доказательств соответствия индивидуального гаража техническим условиям в материалах дела не имеется.
Напротив, 26 мая 2025 года истец обратился к ответчику с заявлением об оказании услуги «получение акта первичного обследования дымоходов и вентканалов».
30 мая 2025 года ответчик приобрел и впоследствии установил в помещении гаража, принадлежащего истцу, систему контроля загазованности.
Из материалов дела следует, что акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) подписан сторонами 5 июня 2025 года.
Таким образом, акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) был составлен и подписан после устранения всех замечаний, направленных ответчиком истцу.
В остальной части доводы искового заявления об обоснованности заявленных требований в данной части не свидетельствуют.
Иных оснований для взыскания с ответчика неустойки не имеется.
С учетом изложенного, учитывая, что акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) составлен ответчиком в сроки, установленные договором № 3 от 30 января 2025 года и Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, его копия вручена истцу, в удовлетворении исковых требований о возложении на ответчика обязанности составить акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению), а также о взыскании с ответчика неустойки за нарушение срока составления акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) следует отказать.
Истец просит суд взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50 процентов от суммы присужденной судом. В обоснование требований указывает, что ответчиком допущены нарушения прав истца при оказании услуг по договору № 3 от 30 января 2025 года.
Согласно статье 15 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
В силу пункта 6 статьи 13 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Поскольку при рассмотрении настоящего дела каких-либо нарушений прав истца - потребителя услуг со стороны ответчика не установлено, оснований для удовлетворения исковых требований о взыскании компенсации морального вреда и штрафа не имеется.
Истец просит суд взыскать с ответчика судебную неустойку.
Согласно части 3 статьи 206 ГПК РФ, суд по требованию истца вправе присудить в его пользу денежную сумму, подлежащую взысканию с ответчика на случай неисполнения судебного акта, в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.
Поскольку в удовлетворении и исковых требований истца отказано, то оснований для взыскания с ответчика неустойки, предусмотренной частью 3 статьи 206 ГПК РФ, не имеется.
Таким образом, иск не подлежит удовлетворению.
Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ :
исковое заявление ФИО1 к государственному унитарному предприятию Ненецкого автономного округа «Ненецкая коммунальная компания» о возложении обязанности составить акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебной неустойки – оставить без удовлетворения.
Решение суда может быть обжаловано в суд Ненецкого автономного округа в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Нарьян-Марский городской суд.
Председательствующий И.Д. Костромин