УИД 91RS0№-61

Дело № 2-650/2022

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 26 октября 2022 года.

Мотивированное решение изготовлено 26 октября 2022 года.

26 октября 2022 года Черноморский районный суд Республики Крым в составе: председательствующего судьи - Ильичевой Н.П.

при секретаре - Кирильчук Е.А.

с участием истца - ФИО2

представителя истца - ФИО3

представителя ответчика - ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании в пос. Черноморское, Черноморского района, Республики Крым гражданское дело, по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО2 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго», третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, - Черноморский район электрических сетей государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго», о понуждении исполнить договор, о взыскании неустойки и компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

ИП ФИО2 обратился в суд с исковым заявлением к ГУП РК «Крымэнерго», третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, - Черноморский район электрических сетей ГУП РК «Крымэнерго», о понуждении исполнить договор, о взыскании неустойки и компенсации морального вреда.

Требования мотивированы тем, что истец является собственником нежилых зданий, расположенных по адресу: <адрес>, Новоивановское <адрес> кадастровый №. Между истцом и ГУП РК «Крымэнерго» 02.08.2021 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - Договор); 02.08.2021 выданы технические условия № 62/671-680-21. Согласно п. 6, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора. На обращение истца в устной форме, 06.06.2022 в письменной форме с претензией о нарушении срока выполнения договорных обязательств, истец получал невразумительные ответы о задержке и переносе сроков выполнения работ. Полагает, что, в связи с изложенным, ответчик обязан исполнить договорные обязательства, а также выплатить неустойку и сумму морального вреда. С учетом увеличенных исковых требований от 05.09.2022, принятых 08.09.2022 Определением суда, просит обязать ответчика исполнить Типовые договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 02.08.2021, в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение нежилых помещений № кадастровый № и № кадастровый №, расположенных по адресу: <адрес>, взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере 54862 рубля и денежную сумму в размере 104862 рубля в счет компенсации морального вреда.

В судебном заседании истец, представитель истца поддержали увеличенные исковые требования, просили их удовлетворить по основаниям указанным в иске.

Представитель ответчика, третьего лица - ФИО4 в судебном заседании исковые требования признала частично, признала то, что «Крымэнерго» должно исполнить договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, но полагала, что необходим более длительный срок для исполнения договора, в связи с необходимостью проведения большого объеме строительно-монтажных работ, провести строительство новых подстанций и линий, полагала разумным срок для исполнения договора - в течение 6-ти месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Кроме того, нарушение сроков исполнения обязательств наступает по истечению 6 месяцев с момента заключения договора, то есть с 29.04.2022, а не с 02.08.2021, в связи с чем, истцом неверно произведен расчет неустойки. В удовлетворении морального вреда просила отказать, в связи с тем, что истцом не предоставлено доказательств причинения морального вреда. Также указала, что истцом не предоставлены доказательства причинения нравственных и физических страданий. В возражениях указала, что ГУП РК «Крымэнерго» является государственным предприятием, собственность Республики Крым. Взыскание штрафных санкций создает угрозу для платёжеспособности предприятия, затрудняет текущую деятельность, которая является социально значимой, так как связана непосредственно с энергетической отраслью.

Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, приходит к следующему выводу.

В соответствии со ст. 8 п.1 ГК РФ к основаниям возникновения гражданских прав и обязанностей в числе других относится судебное решение, устанавливающие гражданские права и обязанности.

Статьей 11 Гражданского Кодекса Российской Федерации предусмотрена судебная защита гражданских прав.

В силу ч. 1 ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно ч. 3 ст. 67 ГПК РФ суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» законодательство Российской Федерации об электроэнергетике основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального закона и иных регулирующих отношения в сфере электроэнергетики федеральных законов, а также указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, принимаемых в соответствии с указанными федеральными законами.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статьей 9 Федерального закона от 26.01.1996 № 15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» установлено, что в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также правами, предоставленными потребителю Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами.

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

Согласно ч. 1 ст. 27 ФЗ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

В соответствии со ст. 26 ФЗ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение осуществляется на основании публичного договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее Правила).

Пунктом 2 Правил предусмотрено, что Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Пункт 3 указанных Правил обязывает сетевую организацию выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению, а пункт 6 устанавливает обязательность заключения для сетевой организации договора об осуществлении технологического присоединения. Перечень существенных условий договора установлен пунктом 16 данных Правил.

В соответствии с п. 7 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, настоящие Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения:

подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя;

заключение договора;

выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;

получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (за исключением объектов лиц, указанных в пунктах 12.1 - 14 настоящих Правил).

В соответствии с пп. б п. 16 Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВт включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Согласно ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» по договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Согласно ответу Черноморского районного отдела Госкомрегистра № 43-11/1108 от 18.07.2022, ФИО1, на основании Свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ, является собственником нежилого здания – дома рыбака с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> (л.д. 71).

Судом установлено, что между ИП ФИО2 и ГУП РК «Крымэнерго» в лице Черноморском РОЭ заключен договор энергоснабжения от 12.05.2015 № 457 и дополнительное соглашение к нему от 13.02.2018, по которому у истца имеет подключение к энергоснабжению мощностью 15 кВт, в т.ч.: по точкам поставки: комплекс зданий и сооружений №, кад. № кВт; комплекс зданий и сооружений №, кад. № кВт. Согласно условиям договора, поставщик поставляет электрическую энергию потребителю для обеспечения нужд электроустановок потребителя с присоединенной мощностью, а потребитель оплачивает поставщику стоимость полученной электрической энергии и осуществляет другие платежи согласно условиям настоящего договора, что подтверждается копией Договора энергоснабжения № 457 от 12.05.2015; Перечнем точек поставки от 12.05.2015, Актом разграничения границ от 12.05.2015, копией Дополнительного соглашения к договору энергоснабжения от 13.02.2018, Объемами договорных величин, Актом разграничения границ от 24.01.2018, Перечнем точек поставки от 13.02.2018.

В судебном заседании установлено, что между ГУП РК «Крымэнерго» и ФИО2 заключен договор 62/671-679-21 (согласно Техническим условиям для присоединения к электрическим сетям № 62/671-679-21 от 02.08.2021) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее – Договор 1), согласно которому сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность, присоединяемых энергопринимающих устройств 15,0 кВт, категория надежности 3 (третья), максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 6,0 кВт; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ; заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора. Согласно п. 6 указанного Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения настоящего договора. Согласно п. 11 Договора размер платы за технологическое присоединение составляет 550 рублей (далее – Договор 1). Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета. Согласно Перечня энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам аварийной автоматики указаны бытовые энергопринимающие устройства (такие как телевизор, холодильник, эл.насос для воды, пылесос, эл.чайник и другие).

На основании вышеизложенного, суд критически относится к доводам истца о том, что он подавал заявку на увеличение мощности в связи с предпринимательской деятельностью, а именно: не возможностью подключения оборудования для выращивания мальков.

Как усматривается из платежного поручения № 170 от 28.10.2021 ИП ФИО2 осуществлен перевод денежных средств в размере 550 рублей на счет ГУП РК «Крымэнерго», что подтверждает полную оплату услуги технологического присоединения к электрическим сетям (л.д. 57).

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу, что согласно Договору 1 технологическое подключение к электрическим сетям должно быть выполнено ГУП РК «Крымэнерго» до 29.04.2022.

Согласно п. 19 Договора 1, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки; при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

В судебном заседании установлено, что между ГУП РК «Крымэнерго» и ФИО2 заключен договор № 62/671-680-21 (согласно Техническим условиям для присоединения к электрическим сетям № 62/671-680-21 от 02.08.2021) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее – Договор 2), согласно которому сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность, присоединяемых энергопринимающих устройств 15,0 кВт, категория надежности 3 (третья), максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 9,0 кВт; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ; заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора. Согласно п. 6 указанного Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения настоящего договора. Согласно п. 11 Договора размер платы за технологическое присоединение составляет 43982,11 рублей (далее – Договор 2). Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета (л.д. 85-86).

02.08.2021 истцу выданы технические условия для присоединения к эклектическим сетям № 62/671-680-21, являющиеся неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения, согласно которым наименованием и местом нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, является нежилое здание по адресу: <адрес>, <адрес>, с кадастровым номером № (л.д. 87).

Как усматривается из платежного поручения № 169 от 28.10.2021 ИП ФИО2 осуществлен перевод денежных средств в размере 43982-11 рублей на счет ГУП РК «Крымэнерго», что подтверждает полную оплату услуги технологического присоединения к электрическим сетям (л.д. 58).

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу, что согласно Договору 2 технологическое подключение к электрическим сетям должно быть выполнено ГУП РК «Крымэнерго» до 29.04.2022.

Согласно п. 19 Договора 2, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки; при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Судом установлено, что 27.01.2022 Черноморским РЭС в ГУП РК «Крымэнерго», то есть по прошествии более двух месяцев со дня оплаты выставленных счетов (оплата по двум договорам произведена 28.10.2021), направлено техническое задание на проектирование с возможностью привлечения подрядной организации для выполнения работ по вышеназванным договорам; объект: нежилое здание по адресу: <адрес>, кн №; объект: нежилое здание по адресу: <адрес>, кн №, что подтверждается копией технического задания от 27.01.2022 исх. № 62/99, направленного Первому заместителю генерального директора – техническому директору ГУП РК «Крымэнерго» - ФИО5, подписанного зам. начальника Черноморского РЭС ФИО6.

Закон не ограничивает свободу сторон договора при определении размера неустойки (ст. 421 ГК РФ).

В соответствии с абзацем 4 пункта 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Суд не принимает во внимание вышеуказанную правовую норму, устанавливающую предельный размер неустойки за нарушение исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг) в данных правоотношениях и приходит к выводу, что сумма неустойки не ограничена Договором размером платы за технологическое присоединение (550 рублей), в связи с тем, что подлежит применению Закон о защите прав потребителей, так как нарушены права истца, как потребителя.

По общему правилу просрочка начинается со дня, следующего за днем, когда истек срок исполнения обязанности исполнителя оказать услуги.

Суд соглашается с доводами представителя ответчика о том, что истек срок исполнения обязанностей по двум договорам 29.04.2022.

Суд не соглашается с расчётом истца и считает необходимым взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в пользу ИП ФИО2 неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по Договору 1 в размере 3575 рублей (неустойка в день - 27,5 рублей х 130 дней), период с 29.04.2022 по 05.09.2022, по Договору 2 в размере 14294,8 рублей (неустойка в день - 109,96 рублей х 130 дней), период с 29.04.2022 по 05.09.2022, всего - 17869 рублей 08 копеек, так как срок исполнения ответчиком обязательств по двум Договорам истек 29.04.2022, а не как полагает истец, - 02.08.2021.

В силу п. 3 ст. 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Судом установлено, что истцом проведены мероприятия, определенные в технических условиях. Срок действия договора не истек, поскольку в имеющемся в материалах дела договоре срок не определен и определяется он с момента исполнения сторонами своих обязательств, на ответчика должна быть возложена обязанность по исполнению своих обязательств, поскольку законом установлено, что обязательства сторонами по заключенному договору должны исполняться сторонами надлежащим образом в рамках действия ст. 309 ГК РФ.

Судом установлено, что на обращение истца начальником управления по реализации строительства технологических присоединений ГУП РК «Крымэнерго» ФИО7 дан ответ, что техническими условиями № 62/671-679-21 и 62/671-680-21 предусмотрено проложить ЛЭП-10кВТ от оп. № 2/100 Л-2 «Вольное» к проектируемой ТП-10/0,4 (протянуть дополнительно одну фазу по существующей ЛЭП – это идентично прописанных мероприятий указанных в вышеуказанных технических условиях).

Судом установлено бездействие ответчика, что свидетельствует о выходе сетевой организацией за допустимые пределы осуществления своих гражданских прав.

К моменту рассмотрения дела ответчик обязательства по договорам № 62/671-679-21 и № 62/671-680-21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств перед истцом в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 - не выполнил. Указанное обстоятельство ответчиком не оспорено.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что ГУП РК «Крымэнерго» нарушены обязательства и нарушены сроки выполнения условий по двум Договорам № 62/671-679-21 (Договор 1) и № 62/671-680-21 (Договор 2) от 02.08.2021.

Суд не принимает во внимание пояснение ответчика о том, что объективным обстоятельством, которое приводит к нарушению срока осуществления мероприятий является то, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, установленный Договором и п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, в 6 месяцев с даты заключения договора, не соотнесен со сроками, предусмотренными другими нормативными актами, регулирующими отношения в электроэнергетике, в связи с тем, что с даты оплаты истцом услуг прошел практически один год (с 28.10.2021), при том, что установлен срок исполнения договоров 6 месяцев.

Оценив представленные по делу доказательства, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований ИП ФИО2 о возложении обязанности на ГУП РК «Крымэнерго» выполнить обязательства, предусмотренные Договором 1 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 62/671-679-21 от 02.08.2021 и Договором 2 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 62/671-680-21 от 02.08.2021, поскольку нарушение ГУП РК «Крымэнерго» сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта истца не были обусловлены объективными причинами.

Согласно разъяснениям, данным в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

Как следует из преамбулы Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», данный Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и исполнителями, в том числе при выполнении работ и оказании услуг.

С учетом положений ст.39 вышеуказанного Закона, к отношениям, возникающим из договоров об оказании отдельных видов услуг с участием гражданина, последствия нарушения условий которых не подпадают по действие главы III Закона, должны применяться общие положения Закона о защите прав потребителей, в частности о праве граждан на предоставление информации (статьи 8 - 12), об ответственности за нарушение прав потребителей (статья 13), о возмещении вреда (статья 14), о компенсации морального вреда (статья 15), об альтернативной подсудности (пункт 2 ст. 17), а также об освобождении от уплаты государственной пошлины (пункт 3 статьи 17) в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации.

Таким образом, на правоотношения, возникшие между ИП ФИО2 и ГУП РК «Крымэнерго» по поводу технологического присоединения к электрическим сетям Закон Российской Федерации от 07.02.1992 «О защите прав потребителей» распространяется в части общих правил.

Как разъяснено в п.45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Учитывая, что нарушение ответчиком прав истца, как потребителя, в результате ненадлежащего исполнения обязательства установлено, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда в размере 5000 рублей.

Согласно ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Определяя срок выполнения работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, суд, не принимает во внимание позицию ответчика, а именно то, что ответчик может исполнить договор в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, в связи с тем, что у ответчика было более одиннадцати месяцев для исполнения Договоров, при этом учитывает обстоятельства дела, устанавливает ответчику срок выполнения работ по технологическому присоединению, по двум договорам - в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден при подаче иска в размере 300 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-197 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление, индивидуального предпринимателя ФИО2 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго», третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, - Черноморский район электрических сетей государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго», о понуждении исполнить договор, о взыскании неустойки и компенсации морального вреда, удовлетворить частично.

Обязать Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» исполнить договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение нежилых помещений № кадастровый № и № кадастровый №, расположенных по адресу: <адрес>, Новоивановское сельское поселение.

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» ОГРН <***>, по адресу: 295034, <адрес>, в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ОГРНИП №, зарегистрированного по адресу: <адрес>, неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по Договору 1 в размере 3575 (три тысячи пятьсот семьдесят пять) рублей, за период с 29.04.2022 по 05.09.2022, по Договору 2 в размере 14294 (четырнадцать тысяч двести девяносто четыре) рубля 08 копеек, за период с 29.04.2022 по 05.09.2022, всего 17869 (семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 08 копеек.

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» ОГРН <***>, по адресу: 295034, <адрес>, в пользу ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ОГРНИП №, зарегистрированного по адресу: <адрес>, денежную сумму в размере 5000 (пять тысяч) рублей в счет компенсации морального вреда.

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» ОГРН <***>, по адресу: 295034, <адрес>, в пользу местного бюджета государственную пошлину в размере 300 (триста) рублей

В остальной части отказать.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Крым, через Черноморский районный суд, в течение одного месяца, со дня изготовления мотивированного решения суда.

Судья Н.П. Ильичева