РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
ДД.ММ.ГГГГ <адрес>
Ногинский городской суд <адрес> в составе председательствующего судьи Румянцевой Д.Г.,
при помощнике ФИО1, при секретаре Кислицыной Т.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску по иску ФИО2 к АО «Мособлгаз» филиал «Восток» о защите прав потребителя,
УСТАНОВИЛ:
Истец ФИО2 обратилась в суд с вышеуказанным иском кАО «Мособлгаз» филиал «Восток», уточненным в ходе рассмотрения дела, в обоснование которого указала, что ДД.ММ.ГГГГ. между ней и ответчиком был заключен договор №-<адрес>-КОМ о предоставлении комплексной услуги газификации, в соответствии с условиями которого, ответчик обязался выполнить комплекс работ и услуг по газификации и газоснабжению объекта индивидуального жилищного строительства по адресу: <адрес>, д. Тимково, <адрес>. В течение трех месяцев с момента его заключения ответчиком должны быть проведены следующие работы: проектирование и строительство на территории земельного участка заказчика сети газопотребления объекта, монтаж внутридомового газового оборудования, поставка оборудования, наладка внутридомового газового оборудования, поставка газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд заказчика, техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования.
Истец исполнила свои обязательства по договору, оплатив установленную договором сумму в размере <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., в том числе: за проектирование сети газопотребления – <данные изъяты> руб., за строительно-монтажные работы в размере <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., за поставку оборудования в размере <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., за наладку внутридомового газового оборудования в размере <данные изъяты> руб., за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (за первый год обслуживания) в размере <данные изъяты> руб., что подтверждается счетом на оплату и кассовым чеком.
В свою очередь ответчик до настоящего времени свои обязательства по договору в полном объеме не выполнил, до настоящего времени газ в жилой дом не поступает.
ДД.ММ.ГГГГ. истцом в адрес ответчика направлена претензия, которая оставлена без удовлетворения, в связи с чем, обратилась в суд с требованиями, которыми просила обязать АО «Мособлгаз» филиал «Восток» в срок не позднее семи дней со дня вступления решения суда в законную силу выполнить работы по газификации жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, д. Тимково, <адрес>, и взыскать с ответчика неустойку в размере <данные изъяты> руб.<данные изъяты> коп. за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., штраф в размере <данные изъяты> руб. ДД.ММ.ГГГГ коп., компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты> руб., расходы по оплате юридических услуг в размере <данные изъяты> руб.
Впоследствии представила уточнение исковых требований, в котором указала, что, поскольку пуск газа во внутридомовое оборудование был произведен ДД.ММ.ГГГГ., требования об обязании ответчика выполнить работы по газификации жилого дома не поддерживает.
Истец ФИО2, представитель истца по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 в судебное заседание явились, настаивали на удовлетворении требований, с учетом их уточнения, по доводам, изложенным в иске и отзыве на возражения ответчика, в котором указала, что предметом исполнения договора является выполнение комплекса работ и услуг по газицикации и газоснабжению объекта индивидуального жилищного строительства. Приложением № к договору установлено что результатом оказания услуги является подача природного газа до раздела границы собственности на газораспределительные сети. Приложением № установлен срок проведения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ – не позднее трех месяцев с момента заключения договора. Сдача-приемка выполненных работ производится сторонами по окончании работ путем подписания акта выполненных работ в день их завершения. Согласно Приложению № дата поставки товара считается дата подписания обеими сторонами товарной накладной по форме №ТОРГ-12. Дата окончания выполнения наладочных работ считается дата подписания сторонами акта о приемке работ. Принимая во внимание дату заключения договора, исполнение обязательств по договору должно быть произведено в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Однако ответчиком не представлено доказательств исполнения обязательств в указанный срок.
Представитель ответчика АО «Мособлгаз» по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО4 в судебное заседание явился, возражал против удовлетворения заявленных требований, указав, что строительно-монтажные работы в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ. были выполнены ДД.ММ.ГГГГ., что подтверждается актом приемки законченного строительством объекта сети газопотребления. Сроки осуществления мероприятий по пуску газа в газоиспользующее оборудование сторонами не согласовывались, Договором не определены, в связи с чем, требования истца удовлетворению не подлежат.
Суд, исследовав материалы дела, выслушав пояснения явившихся лиц, приходит к выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований ввиду следующего.
Статьей 307 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.
В силу ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Согласно абзацу 1 статьи 431 Гражданского кодекса РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.
В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Согласно п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.
Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ. между АО «Мособлгаз» в лице заместителя директора филиала АО «Мособлгаз» «Восток» ФИО5 и ФИО2 заключен договор № о предоставлении комплексной услуги по газификации.
В соответствии с пунктом 1 Договора, предметом Договора являетсявыполнение комплекса работ и услуг по газификации и газоснабжению объекта индивидуального жилищного строительства по адресу: <адрес> включающее следующие мероприятия:
- проектирование и строительство на территории земельного участка заказчика сети газопотребления объекта, монтаж внутридомового газового оборудования,
- поставка оборудования,
- наладка внутридомового газового оборудования,
- поставка газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд заказчика,
- техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования.
Срок проведения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ составляет три месяца с момента заключения Договора (п. 2.1 Приложения №1 к Договору).
В соответствии с пунктом 5 Договора, договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, за исключением случаев, указанных в Приложениях №4 и №5 (Порядок поставки природного газа, Порядок технического обслуживания, ремонта внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерского обеспечения).
Законченный строительством объект сети газопотребления: газопровод среднего и низкого давления, расположенный по адресу: <адрес>, д. Тимково, <адрес>,передан ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ., что подтверждается Актом приемки, составленным представителем ОСМР филиала АО «Мособлгаз» «Восток» мастером ФИО6, от подписания которого ФИО2 отказалась.
Вместе с тем, отсутствие в акте подписи истца не влечет его недействительность.
Таким образом, определенные договором проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы выполнены ответчиком в установленный договором срок. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.
В соответствии с Актом-нарядом №, первичный пуск газа во внутридомовое газовое оборудование домовладения по адресу: <адрес>, произведен ДД.ММ.ГГГГ
Доводы истца о нарушении ответчиком сроков выполнения мероприятий по поставке газа суд находит необоснованным, поскольку такойсрок Договором не определен, а Приложение № и Приложение № к договору не содержат в себе условий о сроках поставки газа.
В соответствии со ст. 56, 195 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.
Принимая во внимание, что истцом не представлено доказательств, подтверждающих, что ответчиком нарушены сроки исполнения обязательств по поставке газа, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований в полном объеме.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 194 - 198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении требований ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ.р.) к АО «Мособлгаз» филиал «Восток» (ИНН №) о защите прав потребителя, отказать.
Решение суда может быть обжаловано в Московский областной суд через Ногинский городской суд в течение месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме.
Мотивированное решение суда изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.
Судья: