Дело № 2-12/2023

УИД 22RS0026-01-2022-000437-60

Мотивированное решение изготовлено 20.02.2023г.

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

с. Красногорское 13 февраля 2023 года

Красногорский районный суд Алтайского края в составе:

председательствующего судьи Коноваленко Л.В.,

при секретаре Савиной Е.Н.,

при участии истца ФИО1 представителя истца ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» в лице филиала «Алтайэнерго» о защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь»- « Алтайэнерго» о защите прав потребителя, мотивируя тем, что он 06 ноября 2020 года заключил с ответчиком договор N 20.2200.3148.20 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого ПАО "Россети Сибирь"- «Алтайэнерго» приняло на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя для энергоснабжения пасеки, расположенной по адресу: <адрес>. Кадастровый номер земельного участка №. на условиях, указанных в договоре, в течение 1 года со дня заключения договора.

Принятые в рамках вышеуказанного договора обязательства им выполнены в полном объеме, оплачено 19505,19 рублей, подлежащих уплате со дня заключения договора, однако, в нарушение договора ПАО «Россети Сибирь»- «Алтайэнерго» обязательства по договору не исполнены, вследствие чего он лишен возможности пользоваться электроэнергией и испытывает неудобства. Со ссылками на положения ст. 309 ГК РФ, а также Закона РФ N 2300-1 от 07 февраля 1992 года "О защите прав потребителя", просил обязать ПАО «Россети Сибирь»- « Алтайэнерго» в срок не позднее одного месяца с момента вступления решения в законную силу выполнить условия договора и осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств вышеназванной пасеки к электрическим сетям, взыскать с ПАО «Россети Сибирь»- « Алтайэнерго» неустойку за период с 07.11.2021г. по 16.11. 2021 года в размере 32508 рублей 65 копеек, взыскать компенсацию морального вреда 100 000 рублей, штраф за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке 66255 рублей, всего взыскать 198763,65 рублей.

В судебном заседании истец ФИО1, представитель истца, попущенный к участию в деле на основании устного заявления, ФИО2 на удовлетворении исковых требований настаивали, указав, что заключил договор на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения принадлежащей ему пасеки. В связи с неисполнением сетевой организацией своих обязательств по строительству и реконструкции электрической сети в установленный договором срок, а именно до 06.11.2021г., истец вынужден применять в работе на пасек ручной труд, в связи с чем испытывает нравственные страдания. Кроме того, использование ручного труда способствует созданию упущенной выгоды, поскольку при отсутствии электроэнергии негде сушить пыльцу, нет возможности установить сушильный аппарат, нет возможности установить электрическую изгородь для отпугивания медведей.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного разбирательства извещен надлежащим образом, в письменных возражениях представитель по доверенности ФИО3 с требованиями истца не согласился, указал, что неисполнение обязанности по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 06.11.2020г. сетевой организацией обусловлено неисполнением обязанности по договору заявителем, а именно тем, что заявитель в установленный договором срок не уведомил сетевую организацию о выполнении им технических условий. Поскольку такого уведомления в срок, установленный условиями договора, не поступало, сетевая организация лишена была возможности осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя. Свои обязательства по договору сетевая организация исполнила частично, а именно подготовила технические условия, проектирование и строительство ТП 10/ кВ, а также ЛЭП 10 кВ и ЛЭП 0,4 кВ не начаты. Также указал, что размер подлежащей взысканию неустойки является чрезмерно завышенным, кроме того, не может быть начислена в период действия моратория на возбуждение дел о банкротстве в период с 01.04.2022г. по 30.09.2022г.

Выслушав лиц участвующих в деле, изучив материалы дела, суд пришел к следующему. Согласно статей 307 - 310 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии со ст. 539 ГК РФ, по договору энергоснабжения, энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него, отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии. К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними.

Федеральным законом от 26.03.2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" установлены правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики.

Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Постановлением Правительства РФ N 861 от 27 декабря 2004 года утверждены Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, пунктом 9 которых установлено, что договор технологического присоединения является публичным и обязательным к заключению для сетевой организации.

Согласно пункту 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года N 861, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению. Сетевая организация обязана соблюдать единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в отношении лица, обратившегося к ней с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 13(2) и 13(4) настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение объектов микрогенерации, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении объектов микрогенерации таких лиц мероприятия по технологическому присоединению при условии, что принадлежащие заявителю энергопринимающие устройства потребителя электрической энергии технологически присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации с уровнем напряжения до 1000 В.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям представляет собой комплекс мероприятий и осуществляется на основании возмездного договора, заключаемого сетевой организацией с обратившимся к ней лицом (заявителем), по условиям которого сетевая организация обязана реализовать мероприятия, необходимые для осуществления такого технологического присоединения (в том числе разработать технические условия), а заявитель обязан помимо прочего внести плату за технологическое присоединение (пункт 4 статьи 23.1, пункт 2 статьи 23.2, пункт 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, подпункт "е" пункта 16, пункты 16(2), 16(4), 17, 18 Правил технологического присоединения).

06.11.2020 года между ПАО « Россети Сибири» (сетевая организация) и ФИО1 (заявитель) был заключен договор № 20.2200.3148.20 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Согласно условиям данного договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя пасеки, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию), к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства ( модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства ( энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). Заявитель в свою очередь обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора (п. 2); технологическое присоединение необходимо для электроснабжения пасеки, расположенной (которая будет располагаться) по адресу: <адрес> Кадастровый номер земельного участка № ( п.3); срок мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора (п. 6), то есть до 06.11.2021г.

Сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях:

-обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности;

-разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию;

-в течение 10 дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

-не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце 4 настоящего пункта, с соблюдением срока, указанного в технических условиях, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности;

-составить в электронной форме и разместить в личном кабинете заявителя акт о выполнении технических условий, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями, и акт об осуществлении технологического присоединения;

-уведомить заявителя о составлении и размещении в личном кабинете заявителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения.

Заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях; своими действиями осуществить фактическое присоединение собственных энергопринимающих устройств электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств, предусмотренных техническими условиями; уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения, релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, а в случае, если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий ( если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной); принять участие в осмотре устройств; надлежащим образом исполнять указанные в разделе 3 настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; в случае, если установка приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования возможно только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, обеспечить представление на безвозмездной основе мест установки приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования и доступ к таким местам; размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 04.12.2019г. № 399 с изменениями, внесенными Решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 25.09.2020г. № 119, 07.10.2020 г. № 148 и составляет 32508,65 руб., в том числе НДС 20% в сумме 5418,11 руб.; 10% платы за технологическое присоединение в размере 3250,86 руб., в том числе НДС 20% в сумме 541,81 вносится в течение 5 рабочих дней со дня выставления счета сетевой организацией; 30% платы за технологическое присоединение в размере 9752,60 руб., в том числе НДС 20% в сумме 1625, 43 руб. вносится в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня заключения договора; 20% платы за технологическое присоединение в размере 6501,73 руб., в том числе НДС 20% в сумме 1083,62 руб. вносится в течение 180 календарных дней со дня заключения договора; 30% платы за технологическое присоединение в размере 9752,60 руб., в том числе НДС 20% в сумме 1625, 43 руб. вносится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня фактического присоединения; 10% платы за технологическое присоединение в размере 3250,86 руб., в том числе НДС 20% в сумме 541, 81 руб. выносится в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае, если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 руб., обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 % от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзаце порядке за год просрочки. (п. 20).

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если, оплата за технологическое присоединение по договору превышает 550 руб., обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзаце порядке за год просрочки.

Техническими условиями № 8000423776 являющимися приложением №1 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 06.11.2020г. и неотъемлемой частью договора, предусмотрено, что сетевая организация осуществляет подготовку технических условий на технологическое присоединение; обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством РФ и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке; требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством; запроектировать и построить ТП 10 кВ. Тип и мощность трансформатора определить проектом; От ВЛ 10 кВЛ-9-2 Карагуж до проектируемой ТП 10 кВ (п.10.2.1.) запроектировать и построить ЛЭП 10 кВ. Способ прокладки, марку и сечение определить проектом; От проектируемой ТП 10 кВ (п.10.2.1.) до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, запроектировать и построить ЛЭП 0,4 кВ. Способ прокладки, марку и сечение определить проектом; Определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ВЛ 10 кВЛ-9-2 Карагуж; перед проектируемой ТП 10 кВ (п. 10.2.1.) установить линейный разъединитель Тип разъединителя и место установки разъединителя определить проектом; выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в точках технологического присоединения электроустановок потребителя к электрическим сетям филиала.

Заявитель в свою очередь (п.11) осуществляет ввод от РУ-0,4 кВ комплекса коммерческого учета электрической энергии до энергопринимающих устройств объекта кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП; фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности).

Разработать проектную документацию в границах земельного участка заявителя согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной; при разработке проектной документации согласно настоящих ТУ согласовать ее со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством; после выполнения технических условий энергопринимающее устройство, предъявить представителю сетевой организации для составления акта о выполнении ТУ, акта об осуществлении технологического присоединения, акта допуска прибора учет к эксплуатации и согласования расчетной схемы учета электроэнергии.

Срок действия технических условий 2 года.

Согласно доводов искового заявления, сетевая организация в установленный договором срок, а именно до 06.11.2021г. не исполнила обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 06.11.2020г., при этом заявитель в октябре 2021года исполнил свои обязательства по данному договору, о чем уведомил представителя ответчика о выполнении своей части мероприятий по технологическому присоединению.

Из представленных в материалы фотоснимков, следует, что на пасеке истца установлены щит учета электроэнергии, ввод до щита учета выполнен кабелем.

До настоящего времени обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения сетевой организацией не исполнены.

В ответ на интернет обращение истца, 27.07.2022г. и.о. заместителем директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь»- ФИО4 дан ответ о том, что отсутствует возможность в 2022году выполнить мероприятия, предусмотренные договором об осуществлении технологического присоединения от 06.11.2020г. № 20.2200.3148.20. Невыполнение в срок мероприятий по технологическому присоединению сетевой организацией связано с дефицитом финансирования. Просил рассмотреть вопрос о возможности продления договора до 01.07.2023г.

Из указанного следует, что в срок, установленный условиями договора, а именно до 06.11.2021г. фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств заявителя со стороны сетевой организации исполнены не были, при этом заявителем ФИО1 в октябре 2021г., выполнены технические условия в границах принадлежащего ему земельного участка, смонтированы необходимые электроустановки.

Довод стороны ответчика о том, что неисполнение обязательств по договору сетевой организацией обусловлено отсутствием уведомления заявителя о выполнении технических условий, судом не принимается, поскольку как следует из материалов дела, заявитель уведомлял сетевую организацию о выполнении им технических условий, на что ему 27.07.2022г. дан ответ, а также повторно уведомил после подачи настоящего иска в суд.

Принимая во внимание, что ПАО "Россети Сибирь"-«Алтайэнерго» в установленный договором на технологическое присоединение от 06.11.2020г. срок обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя ФИО1 не исполнили, соответственно на ответчика необходимо возложить исполнение данной обязанности, а также они обязаны уплатить заявителю неустойку за просрочку исполнения обязательства согласно пункту 19 договора от 06.11.2020 года. Период просрочки составляет 375 дней (с 07.11.2021 года по 16.11.2022 года), исходя из которого размер неустойки равен 30476,86 руб. (32508,65 руб. х 375 дней х 0,25% руб.)

Расчет, сделанный истцом исходя из ставки 5% за каждый день просрочки, суд признает необоснованным, поскольку из условий п. 19 договора прямо предусмотрено, что размер неустойки составляет 0,25% в случае если плата за технологическое присоединение превышает 550 руб.

Вместе с тем, согласно ч.5 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги). Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

Таким образом, размер предусмотренной договором об осуществлении технологического присоединения неустойки (0,25% за каждый день просрочки) значительно ниже неустойки, предусмотренной Законом РФ "О защите прав потребителей", равной 3% за каждый календарный день просрочки, указанное условие является недействительным, поскольку нарушает права истца как потребителя. Соответственно при расчете неустойки подлежит применению ставка 3% за каждый календарный день просрочки и составит 365722,31 руб. (32508,65 руб. х 375 дней х 3% руб.)

Согласно ст. 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Согласно п. 69 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 ("О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Судом установлено, что сетевая организация в срок, установленный договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям частично выполнила технические условия, а именно выполнены мероприятия в части подготовки, выдачи технических условий на технологическое присоединение, так же выполнены обязательства в части проектной документации и согласования последней со всеми заинтересованными лицами.

С учетом данных обстоятельств, суд соглашается с ходатайством стороны ответчика о снижении размера неустойки. При этом также учитывает довод ответчика о распространении на него действия положений Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" о введении моратория в виде прекращения начисления неустоек (штрафов и пеней) и иных финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей, на правоотношения, связанные с защитой прав потребителей.

Как следует из условий договора от 06.11.2020г. цена оказания услуг по осуществлению технологического присоединения равна 32508,65 руб., соответственно, размер неустойки за нарушение сроков выполнения работ, с учетом п.5 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" не должен превышать общей цены договора, следовательно, размер рассчитанной судом неустойки подлежит уменьшению до 32508,65 руб.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей", моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при разрешении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Поскольку установлено нарушение ПАО «Россети Сибирь"- « Алтайэнерго» прав ФИО1 как потребителя, суд считает подлежащими удовлетворению его требования о взыскании компенсации морального вреда.

Определяя размер компенсации морального вреда, суд учитывает конкретные обстоятельства дела, степень вины ответчика, характер и степень нравственных страданий истца, указавшего, что он лишен был возможности использовать электроэнергию для подключения электроприборов, необходимых для работы на пасеке, принцип разумности и считает необходимым взыскать с ПАО "Россети Сибирь" «Алтайэнерго» в пользу ФИО1 в счет компенсации морального вреда 10000 рублей.

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Согласно разъяснений, данных в п.46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

По смыслу указанной нормы права взыскание штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя является не правом, а обязанностью суда. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца), как следует из положений п. 3 ст. 13 и ст. 15 данного Закона наступает в форме возмещения вреда, уплаты неустойки (пени) и компенсации морального вреда.

Таким образом, в пользу ФИО1 также подлежит взысканию штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя, который составит 21254, 32 руб., исходя из расчета: (32508,65+ 10000) x 50%.

В силу ст.103 ГПК РФ так же подлежит взысканию с ответчика государственная пошлина на единый налоговый счет исходя из удовлетворенной части исковых требований (32508,65руб.), равная 1175,26 рублям (из которых 300 рублей за предъявление требований неимущественного характера о компенсации морального вреда).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ

Исковые требования ФИО1 удовлетворит в части.

Взыскать с ПАО « Россети Сибирь»- «Алтайэнерго» ( ИНН №) в пользу ФИО1 неустойку за нарушение срока исполнения обязательств за период с 07.11.2021г. по 16.11.2022г. в размере 32508, 65 рубля, компенсацию морального вреда в размере 10000 рублей, штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере 21254, 32 рублей, всего взыскать 63762, 97 рубля.

Возложить на ПАО «Россети Сибрь»-«Алтайэнерго» обязанность в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу осуществить технологическое присоединение пасеки, принадлежащей ФИО1, расположенной по адресу: <адрес>9, кадастровый номер земельного участка № в соответствии с договором технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2200.3148.20.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь»- «Алтайэнерго» на единый налоговый счет государственную пошлину в размере 1175,26 рублей.

Решение может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Красногорский районный суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья: Л.В. Коноваленко

.

.

.

.

.

.