УИД 77RS0013-02-2022-012355-42

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

08 июня 2023 года адрес

Кунцевский районный суд адрес в составе

председательствующего судьи Михайловой Е.С.,

при секретаре адресС.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2777/23 по иску Акционерного общества «Акционерный коммерческий банк «Алеф-Банк» к Обществу с ограниченной ответственностью «ПромАльянс», ФИО1 о взыскании денежных средств, по иску Страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» к Обществу с ограниченной ответственностью «ПромАльянс», ФИО1 о взыскании денежных средств,

установил:

адрес обратилось в суд с иском к ФИО1 о взыскании денежных средств. В обоснование исковых требований истец указал, что 08.06.2020 года между ООО «ПромАльянс» и ГКУ адрес «Управление капитального строительства» заключен контракт № 0157200000320000278 на основании результатов закупки на выполнение работ по объекту «Строительство адрес, расположенного по адресу: адрес. Обязательство Принципала перед Бенефициаром по контракту обеспечено безотзывной банковской гарантией № КР-ГЮР-21-035 от 29.12.2021 года, которая была выдана Принципалу адрес (Гарант), сумма гарантии – сумма В связи с неисполнением Принципалом обязательств по обеспеченному гарантией контракту, Бенефициар направил в адрес гаранта требование № 2798 от 19.08.2022 года об осуществлении уплаты денежной суммы по гарантии в размере сумма Данное требование получено гарантом 22.08.2022 года. Требование Бенефициара по гарантии по результатам проверки было признано Гарантом надлежащим, в связи с чем 29.08.2022 года Гарантом произведена выплата Бенефициару по гарантии согласно требованию в сумме сумма 29.12.2021 года между адрес (Банк, Гарант) и ФИО1 (Поручитель) заключен договор поручительства № КР-ОПФР-21-263, в соответствии с которым Поручитель обязуется перед Банком на условиях настоящего договора отвечать за исполнение ООО «ПромАльянс» (Принципал) всех его обязательств, возникших из заключенного с Банком договора выдачи банковской гарантии № КР-ГЮР-21-035 от 29.12.2021 года. Истец направил ответчикам требование о выплате перечисленных ГКУ адрес «Управление капитального строительства» денежных средств, однако указанное требование ответчиками исполнено не было. Истец, с учетом уточнения исковых требований в порядке ст. 39 ГПК РФ, просит взыскать солидарно с ответчиков в свою пользу задолженность по договору выдачи банковской гарантии № КР-ГЮР-21-035 от 29.12.2021 года в размере сумма, из которых: сумма – возмещение суммы, уплаченной Бенефициару, сумма – сумма начисленных процентов по договору за период с 29.08.2022 года по 23.01.2023 года включительно; проценты за пользование денежными средствами по договору за период с 24.01.2023 года по дату вынесения судебного решения, рассчитанные от суммы сумма по ставке 30% годовых; расходы по уплате государственной пошлины в размере сумма

Третье лицо адрес «РЕСО-Гарантия» предъявило самостоятельные требования к ООО «ПромАльянс», ФИО1 о взыскании денежных средств. В обоснование своих требований указало, что 27.01.2021 года между адрес «РЕСО-Гарантия» (Страховщик) и адрес (Страхователь) заключен договор страхования № 18978981408 предпринимательских рисков на случай неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по договорам о предоставлении банковских гарантий, в соответствии с которым Страховщик за обусловленную настоящим договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в п. 3.1 настоящего договора события (страхового случая) в пределах установленной настоящим договором страховой суммы обязался выплатить страховое возмещение Страхователю в установленных договором лимитах. Полисом № 2099545297 от 29.12.2021 года к договору страхования предпринимательских рисков на случай неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по договорам о предоставлении банковских гарантий № 18978981408 от 27.01.2021 года установлено, что в соответствии с настоящим полисом Договор страхования дополняется следующим объектом страхования: не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя, связянные с возмещением ему убытков, возникающих в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Принципалом ООО «ПромАльянс» своих обязательств по договору выдачи банковской гарантии № КР-ГЮР-21-035 от 29.12.2021 года, заключенному между Страхователем и Принципалом, возникающих в связи с выдачей банковской гарантии № КР-ГЮР-21-035 от 29.12.2021 года. Страховая сумма (лимит ответственности Страховщика) в отношении Объекта страхования составляет сумма, франшиза – 25%. адрес обратился в адрес «РЕСО-Гарантия» с заявлением о наступлении страхового случая. адрес «РЕСО-Гарантия» признало вышеуказанное событие (неисполнение Принципалом ООО «ПромАльянс» своих обязательств по договору выдачи банковской гарантии № КР-ГЮР-21-035 от 29.12.2021 года) страховым случаем, что подтверждается страховым актом № 12423124, и платежным поручением № 598468 от 16.11.2022 года выплатило адрес страховое возмещение в сумме сумма Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования, адрес «РЕСО-Гарантия» просит взыскать солидарно с ответчиков в пользу адрес «РЕСО-Гарантия» денежные средства в размере сумма

Представитель истца адрес в судебное заседание явился, исковые требования поддержал в полном объеме.

Представитель третьего лица, заявившего самостоятельные требования адрес «РЕСО-Гарантия» в судебное заседание явился, заявленные требования поддержал в полном объеме.

Ответчики, представитель третьего лица УФМС ГУ МВД России по адрес в судебное заседание не явились, о дате, времени и месте судебного разбирательства уведомлены надлежащим образом.

В порядке ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено при данной явке.

Суд, выслушав объяснения явившихся лиц, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно п. п. 1-3 ст. 368 ГК РФ по независимой гарантии гарант принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Требование об определенной денежной сумме считается соблюденным, если условия независимой гарантии позволяют установить подлежащую выплате денежную сумму на момент исполнения обязательства гарантом.

Независимая гарантия выдается в письменной форме (пункт 2 статьи 434), позволяющей достоверно определить условия гарантии и удостовериться в подлинности ее выдачи определенным лицом в порядке, установленном законодательством, обычаями или соглашением гаранта с бенефициаром.

Независимые гарантии могут выдаваться банками или иными кредитными организациями (банковские гарантии), а также другими коммерческими организациями.

В соответствии с п. 1, п. 2 ст. 370 ГК РФ предусмотренное независимой гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, от отношений между принципалом и гарантом, а также от каких-либо других обязательств, даже если в независимой гарантии содержатся ссылки на них.

Гарант не вправе выдвигать против требования бенефициара возражения, вытекающие из основного обязательства, в обеспечение исполнения которого независимая гарантия выдана, а также из какого-либо иного обязательства, в том числе из соглашения о выдаче независимой гарантии, и в своих возражениях против требования бенефициара об исполнении независимой гарантии не вправе ссылаться на обстоятельства, не указанные в гарантии.

Согласно п. 1 ст. 379 ГК РФ принципал обязан возместить гаранту выплаченные в соответствии с условиями независимой гарантии денежные суммы, если соглашением о выдаче гарантии не предусмотрено иное.

В соответствии со ст. 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

Согласно ст. 363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.

Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.

Лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед кредитором солидарно, если иное не предусмотрено договором поручительства.

В соответствии с ст. 929 ГК РФ по договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).

По договору имущественного страхования могут быть, в частности, застрахованы следующие имущественные интересы: риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов - предпринимательский риск (статья 933).

Согласно ст. 933 ГК РФ по договору страхования предпринимательского риска может быть застрахован предпринимательский риск только самого страхователя и только в его пользу.

В силу п. 2 ст. 9 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.

Материалами дела установлено следующее.

08.06.2020 года между ООО «ПромАльянс» и ГКУ адрес «Управление капитального строительства» заключен контракт № 0157200000320000278 на основании результатов закупки на выполнение работ по объекту «Строительство адрес, расположенного по адресу: адрес.

29.12.2021 года между адрес (Гарант) и ООО «ПромАльянс» (Принципал) заключен договор № КР-ГЮР-21-035 выдачи банковской гарантии.

Согласно п. 1.1 договора № КР-ГЮР-21-035 выдачи банковской гарантии от 29.12.2021 года, Гарант по просьбе Принципала выдает в пользу ГКУ адрес «Управление капитального строительства» (Бенефициар) банковскую гарантию (далее – Гарантия) в качестве обеспечения исполнения Принципалом обязательств перед Бенефициаром, по договору, который заключен на основании результатов закупки № 0157200000320000278, в соответствии с Протоколом подведения итогов № 0157200000320000278-2 от 22.05.2020 года, с учетом дополнительного соглашения от 28.12.2021 года к договору; Объект закупки: выполнение работ по объекту «Строительство адрес, расположенного по адресу: адрес со следующими условиями: 1.2 - сумма Гарантии – сумма; 1.3 - Гарантия вступает в силу с 29.12.2021 года и действует по 01.09.2022 года; 1.4 - срок рассмотрения требования: 5 рабочих дней со дня получения Гарантом требования Бенефициара.

29.12.2021 года адрес выдал банковскую гарантию № КР-ГЮР-21-035.

29.12.2021 года между адрес (Банк, Гарант) и ФИО1 (Поручитель) заключен договор поручительства № КР-ОПФР-21-263.

В соответствии с п. 1.1 договора поручительства № КР-ОПФР-21-263 от 29.12.2021 года Поручитель обязуется перед Банком на условиях настоящего договора отвечать за исполнение ООО «ПромАльянс» (Принципал) всех его обязательств, возникших из заключенного с Банком договора выдачи банковской гарантии № КР-ГЮР-21-035 от 29.12.2021 года.

30.12.2021 года ГКУ адрес «Управление капитального строительства» выплатило ООО «ПромАльянс» аванс за выполнение работ по строительству в размере сумма, что подтверждается платежным поручением № 144714 от 30.12.2021 года.

19.08.2022 года ГКУ адрес «Управление капитального строительства» направило в адрес адрес Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, в котором указало, что ООО «ПромАльянс» не исполнило свои обязательства перед ГКУ адрес «Управление капитального строительства» по контракту на выполнение работ по объекту «Строительство адрес, расположенного по адресу: адрес, а именно ООО «ПромАльянс» нарушило срок выполнения работ: дополнительным соглашением от 10.12.2020 года срок выполнения работ был продлен до 31.03.2022 года, однако данный срок Принципалом был нарушен и работы до сих пор не выполнены в полном объеме. ГКУ адрес «Управление капитального строительства» было принято решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта № 0157200000320000278 от 08.06.2020 года в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств и направлено посредством Единой информационной системы подрядчику ООО «ПромАльянс». Решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта вступило в законную силу 19.08.2022 года и контракт считается расторгнутым. ГКУ адрес «Управление капитального строительства» предъявило требование выплатить сумму по банковской гарантии от 29.12.2021 года № КР-ГЮР-21-035 в размере сумма

Платежным поручением № 281 от 29.08.2022 года адрес выплатило ГКУ адрес «Управление капитального строительства» в качестве возврата аванса по банковской гарантии от 29.12.2021 года № КР-ГЮР-21-035 денежные средства в размере сумма

29.08.2022 года адрес направило в адрес ООО «ПромАльянс», поручителю фио требования об уплате суммы денежных средств, выплаченных Банком по банковской гарантии, а также суммы процентов за пользование денежными средствами.

27.01.2021 года между адрес «РЕСО-Гарантия» (Страховщик) и адрес (Страхователь) заключен договор страхования № 18978981408 предпринимательских рисков на случай неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по договорам о предоставлении банковских гарантий, в соответствии с которым Страховщик за обусловленную настоящим договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в п. 3.1 настоящего договора события (страхового случая) в пределах установленной настоящим договором страховой суммы обязался выплатить страховое возмещение Страхователю в установленных договором лимитах.

Согласно п. 3.1 договора страхования № 18978981408 от 27.01.2021 года, страховым случаем по настоящему договору является нарушение Принципалом обязательств по возмещению Страхователю денежных сумм, выплаченных Страхователем в пользу Бенефициара по застрахованной гарантии (либо взысканных с Гаранта в пользу бенефициара в безакцептном порядке, в том числе по решению суда).

Полисом № 2099545297 от 29.12.2021 года к договору страхования предпринимательских рисков на случай неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по договорам о предоставлении банковских гарантий № 18978981408 от 27.01.2021 года установлено, что в соответствии с настоящим полисом Договор страхования дополняется следующим объектом страхования: не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя, связанные с возмещением ему убытков, возникающих в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Принципалом ООО «ПромАльянс» своих обязательств по договору выдачи банковской гарантии № КР-ГЮР-21-035 от 29.12.2021 года, заключенному между Страхователем и Принципалом, возникающих в связи с выдачей банковской гарантии № КР-ГЮР-21-035 от 29.12.2021 года. Страховая сумма (лимит ответственности Страховщика) в отношении Объекта страхования составляет сумма, франшиза – 25%.

19.10.2022 года адрес обратился в адрес «РЕСО-Гарантия» с заявлением о наступлении страхового случая.

адрес «РЕСО-Гарантия» признало вышеуказанное событие (неисполнение Принципалом ООО «ПромАльянс» своих обязательств по договору выдачи банковской гарантии № КР-ГЮР-21-035 от 29.12.2021 года) страховым случаем, что подтверждается страховым актом № 12423124, и платежным поручением № 598468 от 16.11.2022 года выплатило адрес страховое возмещение в сумме сумма

Таким образом, материалами дела установлено, что адрес в соответствии с условиями банковской гарантии выплатило ГКУ адрес «Управление капитального строительства» денежные средства в размере сумма; адрес «РЕСО-Гарантия» в соответствии с условиями договора страхования предпринимательской деятельности выплатило адрес страховое возмещение в сумме сумма (за вычетом франшизы).

Ответчиками в материалы дела не представлены доказательства возмещения принципалом ООО «ПромАльянс» гаранту адрес выплаченных в соответствии с условиями независимой гарантии денежных сумм.

В соответствии с п. 2.2.2 договора № КР-ГЮР-21-035 выдачи банковской гарантии от 29.12.2021 года, Принципал обязуется в случае осуществления Гарантом выплат бенефициару по Гарантии, безусловно и в бесспорном порядке возместить в порядке регресса Гаранту выплаченные последним Бенефициару денежные суммы в полном объеме (в том числе проценты, неустойки за нарушение обязательств Гаранта перед бенефициаром и иные убытки), а также все понесенные Гарантом в связи с исполнением своих обязательств расходы по настоящему договору не позднее 5 рабочих дней с даты получения письменного уведомления Гаранта о произведенных им платежах на счет Гаранта, указанный в разделе 7 Договора, если иной срок и/или платежные инструкции не указаны в письменном требовании Гаранта.

При таких обстоятельствах солидарно с ответчиков подлежат взысканию денежные средства: в пользу адрес - задолженность по договору выдачи банковской гарантии № КР-ГЮР-21-035 от 29.12.2021 года в размере сумма (сумма - сумма = сумма); в пользу адрес «РЕСО-Гарантия» - сумма выплаченного гаранту страхового возмещения в размере сумма

адрес просит взыскать солидарно с ответчиков в свою пользу: сумма – сумму начисленных процентов по договору за период с 29.08.2022 года по 23.01.2023 года включительно; проценты по договору за период с 24.01.2023 года по дату вынесения судебного решения, рассчитанные от суммы сумма по ставке 30% годовых.

Согласно п. 2.2.3 договора № КР-ГЮР-21-035 выдачи банковской гарантии от 29.12.2021 года, в случае осуществления Гарантом платежа по Гарантии по требованию Бенефициара, Принципал обязан уплатить Гаранту проценты за пользование денежными средствами исходя из процентной ставки 30% годовых от суммы платежа по Гарантии с момента платежа по Гарантии (не включая эту дату) до момента фактического возврата Принципалом денежных средств. Проценты уплачиваются принципалом одновременно с выплатой Принципалом денежных средств в порядке регресса в соответствии с п. 2.2.2 настоящего договора.

29.08.2022 года адрес выплатило ГКУ адрес «Управление капитального строительства» в качестве возврата аванса по банковской гарантии денежные средства в размере сумма адрес «РЕСО-Гарантия» 16.11.2022 года выплатило адрес страховое возмещение в сумме сумма

Таким образом, проценты за пользование денежными средствами за период с 30.08.2022 года по 15.11.2022 года составили: сумма х 30% : 365 дней х 78 дней = сумма; проценты за пользование денежными средствами за период с 16.11.2022 года по 08.06.2023 года (дата вынесения решения суда) составляют: сумма х 30% : 365 дней х 204 дня = сумма, а всего за период с 30.08.2022 года по 08.06.2023 года включительно составили сумма

Указанная сумма подлежит взысканию солидарно с ответчиков в пользу адрес.

Как разъяснено в п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 января 2016 года № 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" если лица, не в пользу которых принят судебный акт, являются солидарными должниками или кредиторами, судебные издержки возмещаются указанными лицами в солидарном порядке (часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть 4 статьи 2 КАС РФ, часть 5 статьи 3 АПК РФ, статьи 323, 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

При таких обстоятельствах солидарно с ответчиков подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины: в пользу адрес - в размере сумма; в пользу адрес «РЕСО-Гарантия» - в размере сумма

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

Взыскать солидарно с Общества с ограниченной ответственностью «ПромАльянс» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), ФИО1, паспортные данные, в пользу Акционерного общества «Акционерный коммерческий банк «Алеф-Банк» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) задолженность по договору выдачи банковской гарантии № КР-ГЮР-21-035 от 29.12.2021 года в размере сумма, проценты по договору за период с 30.08.2022 года по 08.06.2023 года включительно в размере сумма, расходы по уплате государственной пошлины в размере сумма

Взыскать солидарно с Общества с ограниченной ответственностью «ПромАльянс» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), ФИО1, паспортные данные, в пользу Страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) денежные средства в размере сумма, расходы по уплате государственной пошлины в размере сумма

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Кунцевский районный суд адрес в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

СудьяЕ.С. Михайлова

Решение может в окончательной форме принято 16 июня 2023 года.

СудьяЕ.С. Михайлова