дело №2-590/2025

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

11 ноября 2025 года г. Палласовка

Волгоградская область

Палласовский районный суд Волгоградской области в составе председательствующего судьи Сапаровой Е.П., при секретаре Макашевой А.К., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к публичному акционерному обществу «Россети-Юг» о защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратился в суд с иском к публичному акционерному обществу «Россети-Юг» (далее - ПАО «Россети-Юг») о защите прав потребителя, в обоснование иска указав, что является собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>. 29 августа 2024 года между ним и ответчиком был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 34-1-24-00775765, срок исполнения которого определен 6 месяцев со дня заключения указанного договора. Стоимость технологического присоединения составила 38992,38 руб., которую истец оплатил 29 августа 2024 года. В установленный договором срок, а именно 1 марта 2025 года, ответчик работы не выполнил. 22 июня 2025 г. он обратился к ответчику с претензией о нарушении срока выполнения работ, однако, ответа не поступило.

Просит обязать ПАО «Россети-Юг» исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 34-1-24-00775765 от 29 августа 2024 года в течении 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу, взыскать неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере 17059,16 руб.

Истец ФИО2, его представитель ФИО3 в судебном заседании исковые требования поддержали согласно доводов заявления, не возражали против исполнения договора в течении 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Представитель ответчика ФИО4, действующая по доверенности, в судебном заседании исковые требования признала, согласилась с расчетом неустойки, просила продлить срок исполнения договора до 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Представитель третьего лица, на стороне ответчика, не заявляющее самостоятельных требований – ООО «Стройпроектцентр» в судебное заседание не явился, о дне слушания дела уведомлен своевременно и надлежащим образом.

Выслушав истца, его представителя, представителя ответчика, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему

В соответствии ч. 3 ст. 123 Конституции РФ судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

Согласно п.п. 1, 3 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Согласно ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом. Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, установлен в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям утвержденых постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (далее - Правила 861) и Федеральном законе от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», которые регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

В соответствии с п. 3 Правил 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им данных Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

В соответствии с п. 6 Правил 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные этими правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Обязательство сетевой организации по технологическому присоединению является обязательством по достижению определенного результата, заключающегося в установлении технической возможности получения заявителем электрической энергии для удовлетворения своих нужд.

Процедура технологического присоединения включает в себя, в частности, выполнение сторонами договора предусмотренных договором мероприятий по технологическому присоединению (под. "в" п. 7 Правил 861).

В силу подп. «а», «б», «в» п. 16 Правил 861 перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению и положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и названными Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, являются существенными условиями договора технологического присоединения.

Заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Закона № 35-ФЗ и пункты 16, 17 Правил 861).

Таким образом, технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям представляет собой комплекс мероприятий и осуществляется на основании возмездного договора, заключаемого сетевой организацией с обратившимся к ней лицом (заявителем). По условиям этого договора сетевая организация обязана реализовать мероприятия, необходимые для осуществления такого технологического присоединения (в том числе разработать технические условия), а заявитель обязан, помимо прочего, внести плату за технологическое присоединение.

Судом установлено, что между ПАО «Россети-Юг» и ФИО2 заключен договор № 34-1-24-00775765 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и определены необходимые мероприятия в технических условиях, являющихся приложением к указанному договору. Согласно технических условий энергопринимающим устройством заявителя является малоэтажная жилая застройка, расположенная по адресу: РФ, Волгоградская область, Палласовский район, п. Заволжский, кадастровый номер земельного участка: 34:23:020001:1765. Предусмотренная договором максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 7 кВт.

Согласно п. 21 условий типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 34-1-24-00775765 договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения.

Истцом представлен чек по операции от 29 августа 2024 года на сумму 38922,38 руб., с назначением платежа- оплата за услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям (№34-1-24-00775765) по счету 478869. Таким образом, договор по технологическому присоединению к электрическим сетям №34-1-24-00775765 заключен 29 августа 2024 года.

Факт оплаты истцом цены договора ответчиком не оспаривался.

Принимая во внимание условия заключенного между сторонами договора, между сторонами возникли правоотношения по договору подряда, регулируемые главой 37 ГК РФ. Кроме того, учитывая, что истец заказал выполнение работ для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, на сложившиеся между сторонами правоотношения распространяется Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»).

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с частью 1 статьи 27 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы в срок, установленный договором о выполнении работ.

Суд, анализируя представленные доказательства, находит, что ответчиком нарушены обязательства по договору подряда, поскольку в срок, установленный сторонами, работы по подключению объекта истца к сетям электроснабжения не выполнены, вследствие чего права и законные интересы истца как потребителя услуги, нарушены.

Принимая во внимание, что обязательства ПАО «Россети-Юг» по договору не исполнены, технологическое присоединение к электрическим сетям не произведено, поэтому в целях восстановления нарушенного права истца, суд обязывает ответчика в согласованный сторонами в судебном заседании, шестимесячный срок со дня вступления решения в законную силу выполнить работы по подключению объекта истца к электрической сети.

Рассматривая требования о взыскании неустойки, суд приходит к следующему.

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 статьи 28 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойке (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Пунктом 17 условий типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 34-1-24-00775765 предусмотрена обязанность по уплате неустойки равной 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки.

Исходя из данных норм, учитывая, что ответчиком не представлено доказательств нарушения сроков выполнения работы вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя, с ответчика в пользу истца подлежит к взысканию неустойка.

Размер неустойки за период с 2 марта 2025 года по 23 августа 2025 года рассчитан истцом верно, контррасчет ответчиком не представлен. При определении размера неустойки истец руководствовался положениями п.п. «и» п. 52 Правил подключения № 1547 и условиями п.17 заключенного договора, а именно применил неустойку, рассчитанную как произведение 0,25% и платы за подключение по договору за каждый день

За указанный период (175 дней) размер неустойки составляет 17059,16 рублей. Такой расчет неустойки соответствует требованиям действующего законодательства и условиям заключенного договора.

Учитывая нарушения ответчиком сроков выполнения работ, суд взыскивает с ответчика в пользу истца неустойку в размере 17059,16 рублей.

На основании ст. 103 ГПК РФ, суд считает необходимым взыскать с ответчика государственную пошлину в размере 4000 рублей в доход бюджета Палласовского муниципального района Волгоградской области, от уплаты которой при подаче искового заявления, истец был освобожден в силу закона.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-198, 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к публичномуакционерному обществу «Россети Юг» о защите прав потребителя удовлетворить.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Юг» исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №34-1-24-00775765 от 29 августа 2024 года, в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя ФИО1.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Юг» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ФИО1 (<дата> года рождения, паспорт №, выдан отделением УФМС России по Волгоградской области в Палласовском районе) неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору в сумме 17059,16 руб.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Юг» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход бюджета Палласовского муниципального района Волгоградской области государственную пошлину 4000 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Волгоградскийобластной суд в апелляционном порядке через Палласовский районный судВолгоградской области (срок изготовления мотивированного решения - 21 ноября 2025 года).

Судья Е.П. Сапарова