Дело №2-1507/2022

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

6 декабря 2022 года город Лаишево

Лаишевский районный суд РТ

под председательством судьи Гараева М.Т.,

при секретаре судебного заседания Бондаревой Е.Д.,

рассмотрел в открытом судебном заседании в зале Лаишевского районного суда Республики Татарстан гражданское дело по исковому заявлению АО «Сетевая компания» в интересах филиала – Приволжские электрические сети к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения и взыскании фактически понесенных затрат.

УСТАНОВИЛ:

АО «Сетевая компания» обратилась в суд с иском к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ и взыскании расходов по договору в размере 55 657 руб. 20 коп.

Представитель истца ФИО2 иск поддержал.

Ответчица ФИО1 и третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в суд не явились.

Заслушав объяснения представителя истца, изучив материалы гражданского дела, суд находит иск подлежащим удовлетворению.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. В соответствии со ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Согласно п. 2 ст. 452 Гражданского кодекса РФ, требование о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

На основании 16.5 Правил № нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

Статья 393 ГК РФ обязывает должника возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, в том числе реальный ущерб и упущенную выгоду (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

Сторона, заявившая об отказе от исполнения договора в связи с существенным нарушением его условий со стороны контрагента, вправе предъявить ему требование о возмещении убытков, причиненных прекращением договора (пункт 1 статьи 393, пункт 3 статьи 450, пункт 5 статьи 453 ГК РФ).

По делу установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Сетевая компания» (далее – Истец) и ФИО1 (далее – Ответчик) был заключен договор № (далее - Договор) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств Ответчика.

В соответствии с п.1 Договора Истец принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающего устройства объекта, расположенного (который будет располагаться) по адресу: <адрес> (кадастровый №), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Ответчика - 15.0 кВт, по 3 категории надежности, класс напряжения 0,38 кВ, ранее присоединенная мощность - отсутствует, а Ответчик обязуется оплатить оказанную услугу в соответствии с условиями Договора.

Пунктом 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Правила №) установлено, что к существенным условиям договора об осуществлении и технологического присоединения относятся:

- мероприятия по технологическому присоединению и обязательства сторон по их выполнению;

- срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

В соответствии с п. 4 Договора его неотъемлемой частью являются технические условия, являющиеся Приложением № к Договору, срок действия которых составляет 2 года со дня заключения Договора, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

В п. 5 Договора Истец и Ответчик согласовали срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению - 6 месяцев со дня заключения Договора, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

В последствии заключения дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ) по инициативе заявителя, срок действия технических условий и выполнения мероприятий продлен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п.8 Договора Ответчик обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по Договору, в том числе по выполнению возложенных на Ответчика мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Ответчика, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка Ответчика, предусмотренных техническими условиями, уведомить Истца о выполнении технических условий. Указанное уведомление в адрес Истца от Ответчика не поступило.

Таким образом, ответчик нарушил сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

Перечень подлежащих выполнению Ответчиком мероприятий для присоединения к электрическим сетям установлен в п.11 технических условий (Приложение № к Договору) и ответчиком не выполнен.

В соответствии с п. 19 Правил № по окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении технологического присоединения.

Согласно п. 18 Правил № 861 в число мероприятий по технологическому присоединению включаются действия сетевой организации по подготовке, выдаче технических условий, а также их согласование с системным оператором и со смежными сетевыми организациями (при необходимости).

Для исполнения обязательств по технологическому присоединению Истцом были выданы ответчику технические условия (приложение № к договору), фактические затраты на подготовку и выдачу которых составили 11 040 рублей в соответствии с расчетом стоимости мероприятий на основании стандартизированной тарифной ставки С1 в соответствии Приложением 1 к Постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от ДД.ММ.ГГГГ №/тп.

Кроме того, Истцом было заключено дополнительное соглашение к комплексному договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение инженерно-геодезических, проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ с ООО «Средневолжсксельэлектрострой» № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым сетевая организация, выступая заказчиком- застройщиком, оплатила работы подрядчика по строительству объектов электросетевого хозяйства в целях осуществления техн о л о гич еско го присоединения объекта заявителя на основании актов о приемке выполненных работ.

Так, в соответствии с актами КС-2 (Приложение 13), а также платежными поручениями по оплате (Приложение 15) расходы по строительству составили 415 538,20 рублей.

Для подключения энергопринимающих устройств Ответчика к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» Истцом выполнены следующие работы - строительство ВЛ 0,4 кВ с реконструкцией ВЛ 0,4 кВ Л.1 КТП-6787 от оп.5 до участка заявителя протяженностью 310 метров.

По указанному линии передается мощность, равная 138 кВт.

Из них мощность Ответчика составляет 15.0 кВт.

Таким образом, доля, необходимая для технологического присоединения объекта Ответчика в указанной воздушной линии составляет 15.0 кВт из 138 кВт = 15/138 = 0,10869565.

Сумма предъявляемых Ответчику затрат рассчитывается от общего размера расходов и доли в построенном объекте электросетевого хозяйства, необходимой для технологического присоединения объекта Ответчика с заявленными им параметрами.

Расходы АО «Сетевая компания» по строительству составили 415 538,20 рублей.

415 538,20 (стоимость строительства) х 0,10869565 (доля Ответчика) = 45 167,20 рублей.

Итого: 45 167,20 рублей (расходы по строительству) + 11 040 рублей (расходы по выдаче технических условий) = 56 207,20 рублей.

Таким образом, в рамках исполнения обязательств по выполнению мероприятий по технологическому присоединению по Договору Истец понес фактические затраты в размере 56 207,20 рублей (расчет произведен в акте по возмещению фактических расходов).

С учетом произведенного Ответчиком авансового платежа в размере 550 рублей, общая сумма предъявляемых к Ответчику требований составляет 55 657,20 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление удовлетворить.

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между ОАО «Сетевая компания» и ФИО1.

Взыскать с ФИО1 в пользу АО «Сетевая компания» фактически понесенные расходы по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 55 657,20 рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу АО «Сетевая компания» расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 870 рублей.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Верховный суд Республики Татарстан через Лаишевский районный суд Республики Татарстан в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья М.Т.Гараев