Дело № 58RS0018-01-2022-003280-76
№ 2-1969/2022
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
3 августа 2022 года г. Пенза
Ленинский районный суд г. Пензы в составе
председательствующего судьи Миллер С.А.
при ведении протокола помощником судьи Кругловой Ю.С., рассмотрев в помещении Ленинского районного суда г.Пензы в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ИП ФИО2 о защите прав потребителя,
установил:
ФИО1 обратился в суд с иском к ИП ФИО2 о защите прав потребителя, указав, что 25.11.2020г. между истцом и ответчиком был заключен договор подряда на выполнение строительных работ № 25/11-20, по условиям которого ответчик принял на себя обязательство по заданию истца выполнить строительство жилого дома по адресу: Адрес , срок начала работ – 26.11.2020г., срок окончания работ – 30.03.2021г.
Общая стоимость договора составила 1412754,80 руб., из которых стоимость сруба – 400000 руб., стоимость работ – 1012754,80 руб.
В целях исполнения своих обязательств по договору истец передал ответчику денежные средства в размере 1093000 руб., что подтверждается расписками.
Однако в предусмотренные договором сроки ответчик свои обязательства в согласованном объеме не выполнил, какой-либо результат исполнения договора, имеющий потребительскую ценность для истца, в настоящее время отсутствует.
21.02.2022г. истец направил ответчику претензию, потребовав в срок не позднее 10 дней возвратить денежные средства в размере 1093000 руб.
Ответ на претензию не поступил.
Истец просил взыскать с ответчика уплаченные по договору денежные средства в размере 1093000 руб., штраф.
В ходе судебного разбирательства истец увеличил исковые требования в части взыскания суммы, уплаченной по договору, просил взыскать с ответчика уплаченные по договору денежные средства в размере 1163000 руб.
ФИО1 и его представитель ФИО3 в судебное заседание не явились, о судебном заседании извещены.
Представитель истца ФИО3 просил рассмотреть дело в отсутствие истца, на иске настаивал, указав, что обязательства по договору ответчиком не исполнены.
ФИО2 в судебное заседание не явился, о судебном заседании извещен по адресам, указанным в материалах дела.
Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц в порядке заочного производства.
Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.
Согласно выписке из ЕГРИП ФИО2 является индивидуальным предпринимателем, зарегистрирован 11.04.2016г., основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.
25.11.2020г. между ИП ФИО2 – исполнитель и ФИО1 – заказчик заключен договор подряда на выполнение строительных работ № 25/11-20, по условиям которого исполнитель обязался по заданию заказчика выполнить строительство жилого дома, расположенного по адресу: Адрес , а заказчик обязался принять результат работ и оплатить его (п. 1.1 договора).
Срок начала выполнения работ по договору – 26.11.2020г. (п. 1.3 договора).
Срок окончания выполнения работ – 30.03.2021г. (п. 1.4 договора).
Подрядчик обязался:
выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные договором, и сдать работы заказчику,
выполнить работы по договору собственными силами и (или) силами привлеченных организаций,
выполнить работы с использованием материалов и оборудования подрядчика. Все используемые для выполнения работ по договору материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество (п.п. 2.1.1-2.1.3 договора).
Заказчик обязался:
оплатить подрядчику выполненную работу в размерах и сроки, установленные договором,
в течение 5 дней с даты получения письменного уведомления подрядчика о выполнении работ с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по акту выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику, указав об этом в акте (п.п. 2.3.3, 2.3.4 договора).
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре, становится явно невозможным (п. 2.4.2 договора).
Общая стоимость работ по договору и порядок расчетов определяются протоколами согласования цены. Этапы и виды работ согласовываются письменно сторонами, составляется протокол.
Размер аванса согласовывается сторонами, перечисляется заказчиком на расчетный счет подрядчика или передается наличными средствами.
Окончательный расчет или промежуточный расчет производится по фактически выполненным работам, актам выполненных работ, представленным подрядчиком (п.п. 3.1-3.3 договора).
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством Российской Федерации.
В случае нарушения подрядчиком сроков выполнения работ по договору заказчик вправе требовать от подрядчика выплаты штрафа (пени) в размере 0,01% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки (п.п. 4.1, 4.2 договора).
Приложением к договору подряда на выполнение строительных работ от 25.11.2020г. № 25/11-20 является расчет стоимости земляных работ и устройства фундамента. Согласно данному расчету стоимость земляных работ и устройства фундамента составляет 1012754,80 руб. Также в этом расчете имеется отметка о том, что смета предварительная, уточняется по фактическим затратам, согласованным сторонами.
Во исполнение условий данного договора ФИО1 передал ИП ФИО2 денежные средства в следующих размерах:
273000 руб. для выполнения работ - 26.11.2020г.,
300000 руб. – 15.12.2020г.,
50000 руб. для выполнения работ – 18.12.2020г.,
70000 руб. для выполнения работ- 30.12.2020г.,
70000 руб. для выполнения работ – 30.12.2020г.
400000 руб. на сруб - 06.01.2021г.
21.02.2022г. ФИО1 направил в адрес ИП ФИО2 претензию, в которой уведомил ИП ФИО2 об отказе от договора и потребовал в срок не позднее 10 дней с даты претензии возвратить денежные средства в размере 1093000 руб. и выплатить неустойку в размере 1412754,80 руб.
Указанное письмо вернулось ФИО1 как неврученное адресату.
ФИО1 обращался в ОП № 2 УМВД России по г.Пензе с заявлением о проведении проверки по факту невыполнения договорных обязательств со стороны ИП ФИО2 по договору подряда от 25.11.2020г. № 25/11-20.
Постановлением УУП ОУУП и ПДН ОП № 2 УМВД России по г.Пензе от 16.01.2022г. в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, отказано на основании п. 2 ч. 1 ст. 159 УПК за отсутствием состава преступления.
В силу ст. 740 Гражданского кодекса РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.
В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.
В ст. 746 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со ст. 711 настоящего Кодекса.
Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком.
В силу п.п. 1, 2, 4 ст. 753 Гражданского кодекса РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.
Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда.
Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.
Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.
В п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» разъяснено, что при рассмотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Согласно ст. 27 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.
Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).
В случае, если выполнение работы (оказание услуги) осуществляется по частям (доставка периодической печати, техническое обслуживание) в течение срока действия договора о выполнении работ (оказании услуг), должны предусматриваться соответствующие сроки (периоды) выполнения таких работ (оказания услуг).
По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
В соответствии с п.п. 1, 2, 3, 4, 6 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:
назначить исполнителю новый срок;
поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);
отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
Назначенные потребителем новые сроки выполнения работы (оказания услуги) указываются в договоре о выполнении работы (оказании услуги).
В случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, установленные п. 1 настоящей статьи.
Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с п.п. 3, 4 и 5 ст. 24 настоящего Закона.
При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).
Требования потребителя, установленные п. 1 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.
В п. 1 ст. 31 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» предусмотрено, что требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные п. 1 ст. 28 и п.п. 1 и 4 ст. 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.
Как разъяснено в п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере) (п. 4 ст.13, п. 5 ст. 14, п. 5 ст. 23.1, п. 6 ст. 28 Закона о защите прав потребителей, ст. 1098 Гражданского кодекса РФ).
С учетом изложенного требование истца о взыскании с ответчика денежных средств, уплаченных по договору подряда, в связи с отказом от исполнения договора является обоснованным.
Вопреки ст. 56 ГПК РФ ответчиком не представлено доказательств надлежащего исполнения обязательств по договору, заключенному с истцом, а также доказательств того, что ненадлежащее исполнение указанного договора произошло вследствие непреодолимой силы или по вине истца.
В силу п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Размер штрафа, подлежащего взысканию с ответчика в пользу истца, составляет 581500 руб.: 1163000 руб./2 = 581500 руб.
Согласно ч.1 ст. 98, ч. 1 ст. 103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию в пользу истца государственная пошлина, уплаченная истцом в соответствии с п. 3 ст. 333.36 НК РФ, а также государственная пошлина в доход бюджета г. Пензы, от уплаты которой истец был освобожден при подаче иска.
Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд
решил:
иск ФИО1 к ИП ФИО2 о защите прав потребителя удовлетворить.
Взыскать с ИП ФИО2 в пользу ФИО1 уплаченные по договору подряда на выполнение строительных работ от 25.11.2020г. № 25/11-20 денежные средства в размере 1163000 руб., штраф в размере 581500 руб., расходы на оплату государственной пошлины в размере 350 руб.
Взыскать с ИП ФИО2 государственную пошлину в доход бюджета г. Пензы в размере 13665 руб.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Решение в окончательной форме вынесено 09.08.2022г.
Судья С.А. Миллер