Гражданское дело № (50RS0№-72)
РЕШЕНИЕ СУДА
именем Российской Федерации
1 сентября 2025 года <адрес>, М. <адрес>
Ногинский городской суд М. <адрес> в составе:
председательствующего судьи Дорохиной И.В.,
при секретаре судебного заседания Сентюриной С.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску акционерного общества «Мособлгаз» к ФИО1 о внесении изменений в договор,
УСТАНОВИЛ:
Истец АО «Мособлгаз» обратилось в суд с иском к ФИО1 о внесении изменений в договор.
В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что ДД.ММ.ГГГГ сторонами заключен договор №-<адрес> подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации в отношении объекта капитального строительства, расположенного по адресу: М. <адрес>, г.<адрес> с кадастровым номером 50:16:0501001:3144. В соответствии с п. 3 договора о подключении срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 1 год со дня заключения настоящего договора. Выполнение мероприятий по догазификации предусмотрено Программой П.М. <адрес> «Развитие газификации в М. <адрес> до 2035 года», утвержденной ФИО2 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, в пообъектный план-график догазификации которого включено домовладение ответчика со сроком подключения – декабрь 2027 года. В связи с чем, истцом в адрес ФИО1 направлено дополнительное соглашение об изменении срока выполнения мероприятий по подключению, от подписания которого последний уклоняется.
Просил суд:
- внести изменения в договор от ДД.ММ.ГГГГ №-<адрес> подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, заключенный между АО «Мособлгаз» и ФИО1, изложив абзац первый пункта 3 договора в следующей редакции:
«3. Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения (далее – мероприятия по подключению (технологическому присоединению) и пуску газа составляет не позднее ДД.ММ.ГГГГ.»;
Изложить пункт 6 технических условий №-<адрес> (Приложение № к Договору) в следующей редакции:
«6. Срок подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства не позднее ДД.ММ.ГГГГ.»;
В пункте 8 технических условий №-<адрес> (Приложение № к Договору) слова «365 дней» заменить словами «не позднее 31.12.2027»;
Изложить пункт 14 технических условий №-<адрес> (Приложение № к Договору) в следующей редакции:
«14. Срок действия настоящих технических условий до ДД.ММ.ГГГГ со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации»;
- взыскать с ФИО1 в пользу АО «Мособлгаз» расходы по оплате государственной пошлины в размере 20 000,00 руб.
Представитель АО «Мособлгаз» ФИО3 в судебное заседание явилась, исковые требования просила удовлетворить по доводам, изложенным в исковом заявлении и в письменных пояснениях.
Ответчик ФИО1 в судебное заседание явился, против удовлетворения исковых требований возражал по доводам письменных возражений, в которых указал, что заключая ДД.ММ.ГГГГ договор о подключении, истец знал об отсутствии технической возможности подключения объекта капитального строительства, принадлежащего ответчику, к сети газораспределения, в связи с чем, АО «Мособлгаз» не может ссылаться на отсутствие финансирования как обстоятельство, препятствующее исполнению договора в установленных срок. Кроме того, договором срок выполнения мероприятий по подключению установлен в 365 дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Дополнительным соглашением продлен до ДД.ММ.ГГГГ и продлен дополнительным соглашением до ДД.ММ.ГГГГ. Общий срок для исполнения договора составил более 3-х лет, что превысило установленный п. 122 Правил № предельный срок. С доводами истца об отсутствии необходимого финансирования ответчик не согласен, поскольку начиная с 2025 года установлен ежегодный лимит финансирования мероприятий по догазификации со стороны ООО «Газпром газификация». Также ответчик полагает, что при рассмотрении настоящего спора не подлежит применению программа социальной газификации в редакции от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку на момент подачи иска действовала программа социальной газификации в редакции от ДД.ММ.ГГГГ.
Выслушав объяснения явившихся лиц, исследовав письменные доказательства по делу, суд приходит к следующему.
В соответствии с ч. 1 ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
В силу ч. 1, 4 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422). В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой.
По правилам ч. 1, 2 ст. 423 ГК РФ договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным. Безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления.
В силу ч. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
По правилам ч. 1 ст. 451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.
Согласно ст. 17 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» развитие газификации территорий Российской Федерации осуществляется единым оператором газификации, региональным оператором газификации совместно с органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами публичной власти федеральных территорий в соответствии с разработанными на основании схем газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации с учетом топливно-энергетических балансов, утверждаемых соответственно высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, руководителями исполнительно-распорядительных органов федеральных территорий, и принятыми в установленном порядке межрегиональными и региональными программами газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, а также со схемами расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом.
Порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения (далее – объект капитального строительства) урегулирован Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.
Выполнение мероприятий по догазификации предусмотрено Программой П.М. <адрес> «Развитие газификации в М. <адрес> до 2035 года», утвержденной ФИО2 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №.
Пунктом 2 Правил № закреплено понятие «догазификация» - осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа или программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в текущем календарном году предусмотрено строительство газораспределительных сетей до границ такого населенного пункта.
Особенности подключения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации определены в пунктах 119-126 Правил № (раздел VII).
В соответствии с п. 121 Правил № срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.
В силу п. 122 Правил № в случае отсутствия в программе газификации домовладения заявителя срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела не может превышать:
30 дней - в случае, если газораспределительная сеть проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, или отсутствует необходимость строительства газораспределительной сети до границ земельного участка;
100 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью до 30 метров;
135 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 30 до 200 метров;
200 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 200 до 500 метров;
один год - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью свыше 500 метров.
Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) может быть продлен не более чем:
на 30 дней - в случае необходимости устройства пунктов редуцирования газа;
на 30 дней - в случае необходимости бестраншейного способа прокладки газопровода протяженностью до 30 метров;
на 30 дней - в случае пересечения сети газораспределения с коммуникациями ресурсоснабжающих организаций и (или) автомобильными дорогами местного значения;
на 50 дней - при необходимости оформления публичного сервитута для строительства газопроводов на земельных участках, находящихся в частной собственности;
на 200 дней - в случае пересечения сети газораспределения с автомобильными дорогами регионального или федерального значения, железными дорогами, водными преградами, прокладки газопровода на территории земель лесного фонда или необходимости вырубки зеленых насаждений и (или) прокладки газопровода протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, и (или) по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых территорий, и (или) в границах зон охраны памятников историко-культурного наследия.
Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) продлевается не более чем на 70 дней (200 дней - для случаев, для которых настоящим пунктом предусмотрено продление срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) на 200 дней).
В случае если указанные в абзацах восьмом - двенадцатом настоящего пункта обстоятельства стали известны при разработке проектной документации на сеть газораспределения, подписывается дополнительное соглашение к договору в рамках догазификации об изменении срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению).
По правилам п. 123 Правил № в случае, если для подключения заявителя требуется осуществление мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе по ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем), в договоре в рамках догазификации указывается срок, определяемый указанным в программе газификации наибольшим сроком окончания строительства и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем) и сроком, необходимым для строительства газораспределительной сети до границы земельного участка заявителя, определяемым в порядке, установленном пунктом 122 настоящих Правил.
Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между АО «Мособлгаз» (исполнитель) и ФИО1 (заявитель) заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации №-<адрес>.
В соответствии с п. 1 договора исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети жилой дом, к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 Правил подключения), расположенного по адресу: 142440, Российская Федерация, М. <адрес>, городское поселение Обухово, <адрес> с кадастровым номером 50:16:0501001:3144, а единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.
Пунктом 3 стороны согласовали, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 1 год со дня заключения договора.
Договор заключен по типовой форме, предусмотренной Правилами №.
В ходе судебного разбирательства ответчик пояснил, что сторонами неоднократно заключались дополнительные соглашения, последним внесены изменения в части срока исполнения обязательств по договору о подключении – до ДД.ММ.ГГГГ. Данное обстоятельство представителем истца не оспаривалось.
Ответчику также было предложено заключить дополнительное соглашение к договору об изменении сроков исполнения мероприятий по подключению – до ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается письмом №/В/01 от ДД.ММ.ГГГГ и почтовым реестром от ДД.ММ.ГГГГ, однако предложение оставлено без удовлетворения.
Выполнение мероприятий по догазификации предусмотрено Программой П.М. <адрес> «Развитие газификации в М. <адрес> до 2035 года», утвержденной ФИО2 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №.
АО «Мособлгаз» является исполнителем программы социальной газификации, государственным заказчиком которой является Министерство энергетики М. <адрес>.
Согласно п. 5 Правил № подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.
В соответствии с п. 9 Правил № договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, определенных настоящими Правилами.
На момент заключения сторонами договора о подключении (ДД.ММ.ГГГГ) действовала программа социальной газификации в редакции от ДД.ММ.ГГГГ. В пообъектный план-график догазификации, являющийся приложением к программе социальной газификации, домовладение ответчика включено не было, соответственно, срок выполнения мероприятий по подключению определялся в соответствии с п. 122 Правил № (один год).
В пообъектный план-график догазификации, являющийся приложением к программе социальной газификации в редакции от ДД.ММ.ГГГГ домовладение ФИО1 включено под порядковым номером 309 со сроком выполнения мероприятий по подключению декабрь 2022 года. Также указаны мероприятия, необходимые для создания технической возможности подключения домовладения – строительство сети газораспределения в населенном пункте.
В редакции от ДД.ММ.ГГГГ – под порядковым номером 434 со сроком выполнения мероприятий по подключению – август 2024 года. Мероприятиями, необходимыми для создания технической возможности подключения домовладения, является также строительство сети газораспределения в населенном пункте.
В редакции от ДД.ММ.ГГГГ – под порядковым номером 2913 со сроком выполнения мероприятий по подключению – декабрь 2025 года. Мероприятиями, необходимыми для создания технической возможности подключения домовладения, указано строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов. Аналогичный срок выполнения мероприятий по подключению домовладения ФИО1 и мероприятия, необходимые для создания технической возможности подключения домовладения, содержатся в редакции от ДД.ММ.ГГГГ.
В редакции от ДД.ММ.ГГГГ – под порядковым номером 2921 со сроком выполнения мероприятий по подключению – декабрь 2027 года. Мероприятиями, необходимыми для создания технической возможности подключения домовладения, указано строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов. Аналогичные сведения указаны в редакции от ДД.ММ.ГГГГ (порядковый №), в действующей редакции от ДД.ММ.ГГГГ (порядковый №).
Из объяснений представителя истца следует, что необходимостью внесения изменений в договор о подключении является приведение его условий в соответствие с п. 121, 123 Правил № и программой социальной газификации.
АО «Мособлгаз» не отказывается от исполнения обязательств по договору, заключенному с ответчиком, подтверждает их наличие и безусловное намерение исполнить свои обязательства. Однако, осуществление технического присоединения газоиспользующего оборудования к сети газораспределения ранее срока, указанного в пообъектном плане-графике догазификации, являющемся приложением к программе социальной газификации, – не представляется возможным ввиду отсутствия сетей газораспределения территориально и технически позволяющих осуществить пуск газа в домовладение ФИО1, в связи с чем, исковые требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме.
Отклоняя довод ответчика о том, что заключая ДД.ММ.ГГГГ договор о подключении, истец знал об отсутствии технической возможности подключения объекта капитального строительства, принадлежащего ответчику, к сети газораспределения, в связи с чем, АО «Мособлгаз» не может ссылаться на отсутствие финансирования как обстоятельство, препятствующее исполнению договора в установленных срок, суд исходит из следующего.
Программа П.М. <адрес> «Развитие газификации в М. <адрес> до 2035 года» содержит Паспорт Программы, в котором указаны Критерии для включения населенных пунктов М. <адрес> и объектов газораспределения в программу социальной газификации.
Одним из критериев для включения населенных пунктов в программу социальной газификации является наличие в населенном пункте газораспределительных сетей, по которым осуществляется транспортировка газа.
Таким образом, договор в рамках социальной газификации заключается при условии, что в населенном пункте имеется газораспределительная сеть, к которой будет подключен проектируемый и строящийся (реконструируемый) распределительный газопровод в целях газификации домовладений заявителей.
На основании изложенного, суд приходит к выводу, что отсутствие газопровода, строительство которого будет осуществлено в рамках исполнения программы социальной газификации, не свидетельствует об отсутствии в населенном пункте сетей газораспределения.
Довод ответчика о том, что общий срок для исполнения договора составил более 3-х лет, что превысило установленный п. 122 Правил № предельный срок является несостоятельным, поскольку п. 122 Правил № применяется в отношении объектов капитального строительства, не включенных в программу социальной газификации.
Как установлено в ходе судебного разбирательства и не оспаривалось ответчиком, его домовладение в настоящее время включено в программу социальной газификации, в связи с чем, положения п. 122 Правил № в данном случае не применимы.
Касаемо довода ответчика о несостоятельности довода истца об отсутствии необходимого финансирования в виду того, что начиная с 2025 года установлен ежегодный лимит финансирования мероприятий по догазификации со стороны ООО «Газпром газификация», суд считает необходимым отметить следующее.
Программой социальной газификации установлено, что финансирование исполнения программы социальной газификации осуществляется в рамках Договора о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации № Ф-05-204/2021 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «Мособлгаз» и ООО «Газпром газификация».
Из представленной в материалы дела переписки между АО «Мособлгаз», ООО «Газпром газификация» и Губернатором М. <адрес> установлено, что председатель правления – начальник департамента ПАО «Газпром» В.А. ФИО4 сообщил Губернатору М. <адрес> ФИО5 о возможности выделения Единым оператором газификации денежных средств для финансирования мероприятий по социальной газификации Подмосковья на условиях возврата заемных средств на основании договора финансирования (письмо от ДД.ММ.ГГГГ №). Указанным письмом установлен начиная с 2025 года ежегодный лимит финансирования мероприятий по догазификации.
Пунктом 6(6) Постановления П. РФ от ДД.ММ.ГГГГ № определено, что формирование сводного плана-графика догазификации и пообъектного плана-графика догазификации осуществляется, в том числе на основании оценки суммарных затрат на догазификацию, компенсация которых осуществляется за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа ГРО и иных источников финансирования.
Обязанность финансирования мероприятий по социальной газификации в соответствии с Законом о газоснабжении, Правилами взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, при недостаточности средств у АО «Мособлгаз» возложена на ООО «Газпром газификация».
В ходе судебного разбирательства представителем истца не оспаривался факт финансирования со стороны ООО «Газпром газификация», однако денежные средства ООО «Газпром газификация» в целях выполнения мероприятий по социальной газификации выделяются в соответствии с программой социальной газификации, в том числе в соответствии со сроками, определенными в пообъектном плане-графике догазификации.
Таким образом, поскольку срок выполнения мероприятий по газификации домовладения ответчика включен в пообъектный план-график догазификации со сроком – декабрь 2027 года, суд не может согласиться с доводом ответчика о том, что в целях исполнения обязательств по договору №-<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Газпром газификация» выделены денежные средства.
Согласно ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу расходы, в том числе государственную пошлину.
Из приобщенного к материалам дела платежного 20 000,00 руб., которая в силу закона подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования акционерного общества «Мособлгаз» к ФИО1 о внесении изменений в договор удовлетворить.
Внести изменения в договор от ДД.ММ.ГГГГ №-<адрес> подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, заключенный между АО «Мособлгаз» и ФИО1, изложив абзац первый пункта 3 договора в следующей редакции:
«3. Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения (далее – мероприятия по подключению (технологическому присоединению) и пуску газа составляет не позднее ДД.ММ.ГГГГ.»
Изложить пункт 6 технических условий №-<адрес> (Приложение № к Договору) в следующей редакции:
«6. Срок подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства не позднее ДД.ММ.ГГГГ.»
В пункте 8 технических условий №-<адрес> (Приложение № к Договору) слова «365 дней» заменить словами «не позднее 31.12.2027».
Изложить пункт 14 технических условий №-<адрес> (Приложение № к Договору) в следующей редакции:
«14. Срок действия настоящих технических условий до ДД.ММ.ГГГГ со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации».
Взыскать с ФИО1 в пользу АО «Мособлгаз» расходы по оплате государственной пошлины в размере 20 000,00 руб.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в М. областной суд через Ногинский городской суд М. <адрес> в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.
Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.
Судья Дорохина И.В.