Решение по делу № 2-3131/2023 от 05.09.2023 - о взыскании предоплаты по договору подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами, расходов на оплату госпошлины.

УИД 38RS0003-01-2023-003471-38

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

город Братск 05 сентября 2023 года

Братский городской суд Иркутской области в составе:

председательствующего судьи Никулиной Е.Л.,

при секретаре Забродской А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3131/2023 по иску общества с ограниченной ответственностью «ИркутскЛифтСервис» к ФИО1 о взыскании предоплаты по договору подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами, расходов на оплату госпошлины,

УСТАНОВИЛ:

ООО «ИркутскЛифтСервис» обратилось в суд с иском к ФИО1 о взыскании предоплаты по договору подряда от 20 марта 2023г. в размере 50 000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.07.2023 г. по 15.07.2023 г. в размере 154,11 руб.; расходы на оплату госпошлины в размере 1 705 руб.; проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму 50 000 руб. исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующий период, с 16.07.2023 день фактической уплаты суммы основного долга.

В обосновании иска указано, что между ООО «ИркутскЛифтСервис» (Заказчик) и ФИО1(Подрядчик) заключен договор Подряда от 20 марта 2023г., согласно условиям, которого Подрядчик принял на себя обязательства в срок до 31 мая 2023г. по заданию Заказчика выполнить демонтажные, монтажные, пусконаладочные работы; установку противопожарных люков и дверей, установку лестниц и ограждений в приямке; прокладку кабеля, электромонтажные работы по шахте и машинному помещению; установку системы диспетчеризации и диагностики одного пассажирского лифта по адресу: <...>, п. 1, а Заказчик, обязуется принятьрезультат работ и оплатить его. Согласно п. 3.3. договора предусмотрена возможность выплаты аванса Подрядчику. Истец произвел предоплату путем передачи наличных денежных средств в размере 50 000 руб. двумя платежами: первый в размере 10 000 руб. 10 апреля 2023, второй в размере 40 000 руб. 24 марта 2023 г. Согласно п. 2.2. работа считается выполненной после подписания итогового акта приема-сдачивыполненных объемов работ. По настоящее время указанные работы Ответчиком выполнены не были. Претензией от 27.06.2023 г. Заказчик уведомил об отказе от исполнения договора в связи с просрочкой. Требование Истца о возврате предварительной оплаты в размере 50 000 руб. по Договору подряда от 20 марта 2023г. ответчик добровольно не удовлетворил.

Истец ООО «ИркутскЛифтСервис» в судебное заседание не явилось, извещено надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела, в материалах дела имеется заявление о рассмотрение в отсутствие.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, сведений о получении им судебного извещения нет. Между тем суд отмечает следующее.

В абз. 2 п. 1 ст. 165.1 ГК РФ указано, что сообщение считается доставленным в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат.

Таким образом, обязанность по извещению ответчика была выполнена судом надлежащим образом в порядке ст. 113 ГПК РФ, а неполучение им судебных извещений произошло по причинам, зависевшим от него самого. Суд расценивает данное поведение, как злоупотребление своими процессуальными правами и считает возможным признать его извещение надлежащим, и в соответствии с п. 4 ст. 167 ГПК РФ считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие в порядке заочного производства (ч. 1 ст. 233 ГПК РФ).

Рассмотрев иск, исследовав представленные доказательства, суд приходит к следующему.

Судом установлено, что 20 марта 2023 года между ООО «ИркутскЛифтСервис» и ФИО1 заключен договор подряда с физическим лицом, в соответствии с которым по настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика определенные в п. 1.2. работы, сдать результат работ Заказчику, а Заказчик, обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с условиями договора Подрядчику поручается выполнение следующих работ: демонтажные, монтажные, пусконаладочные работы; установка противопожарных люков и дверей, установка лестниц и ограждений в приямке; прокладка кабеля, электромонтажные работы по шахте и машинному помещению: установка системы диспетчеризации и диагностики одного пассажирского лифта по адресу: г. Иркутск, ул.<адрес>.

Срок начала выполнения работ: 20 марта 2023 г., срок окончания выполнения работ: 31 мая 2023 г. Работа считается выполненной после подписания итогового акта приёма-сдачи выполненных объемов работ. Подрядчик может передать результат работ досрочно, если они фактически выполнены в полном объеме.

Общая стоимость, определенных настоящим договором работ составляет 103 448,00 руб. в том числе НДФЛ 13 %. Цена договора включает в себя стоимость всего комплекса работ, связанных с выполнением и исполнением обязательств по настоящему Договору. В период действия Договора Заказчиком предусмотрена возможность выплаты аванса Подрядчику. Окончательный расчет за фактически выполненные надлежащим образом и принятые без замечания Заказчика работы производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, которые предъявляются к работам соответствующего рода. Если законом или иными правовыми актами предусмотрены обязательные требования к услугам, выполняемым Подрядчиком, он обязан выполнить работы, соблюдая данные требования. Работы, которые не выполнены Подрядчиком в установленный срок или выполнены не с надлежащим качеством. Заказчик вправе не принимать и не оплачивать. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке, предупредив об этом Подрядчика за 3 дня до предполагаемой даты расторжения. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных ему Заказчиком в связи с исполнением настоящего договора материалов, документов, оборудования, техники, зданий, помещений, инструментов и снаряжения. Ответственность за соблюдение норм и условий по охране труда, промышленной пожарной безопасности при выполнении работ возлагается на Подрядчика.

Указанный договор подписан сторонами, в нем согласованы все существенные условия договора - цена, сроки и т.д., в связи, с чем договор считается заключенным.

В силу ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Согласно п. 1 ст. 425 ГК РФ договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

В силу пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статье 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии со статьей 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.

В силу пункта 1 статьи 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

В силу пункта 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. Таким образом, основанием для оплаты выполненных работ является факт принятия результата работ, доказательством передачи результата работ является акт приема-передачи или иной приравненный к нему документ. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованным.

В связи с чем, при необоснованном отказе заказчика от подписания направленного ему подрядчиком акта выполненных работ, односторонний акт выполненных работ также может быть надлежащим подтверждением фактического выполнения работ на указанную в этом акте сумму.

Согласно правовой позиции, приведенной в пунктах 8, 14 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда", основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику. Односторонний акт приемки результата работ является доказательством исполнения подрядчиком обязательства по договору, и при отказе заказчика от оплаты на суд возлагается обязанность рассмотреть доводы заказчика, обосновывающие его отказ от подписания акта приемки результата работ. При непредставлении таких доказательств заказчиком односторонний акт приемки выполненных работ является основанием для оплаты в порядке, предусмотренном статьей 711 ГК РФ, так как работы считаются принятыми.

В случае если уклонение от подписания одностороннего акта выполненных работ осуществляется со стороны подрядчика, данные положения подлежат применению по аналогии, поскольку не имеет значение, какая сторона по договору уклоняется от сдачи-приемки работ.

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Истец произвел предоплату путем передачи наличных денежных средств в размере 50 000 руб. двумя платежами: первый в размере 10 000 руб. 10 апреля 2023, второй в размере 40 000 руб. 24 марта 2023 г., что подтверждается расходными кассовыми ордерами.

К согласованному сроку работы по договору подряда от 20 марта 2023 подрядчиком в полном объеме не выполнены.

Претензией от 27.06.2023 г. Заказчик уведомил об отказе от исполнения договора в связи с просрочкой, что подтверждается квитанцией об отправке почтового отправления от 28.06.2023г.

В данном случае своими действиями подрядчик нарушил принятые в добровольном порядке обязательства в рамках заключенного договора подряда от 20 марта 2023 в части срока выполнения работ, при этом, не направив в адрес заказчика мотивированных возражений относительно исполнения договора.

Суд принимает во внимание, что в силу положений статьи 56 ГПК РФ каждая сторона должна представлять доказательства в подтверждение своих доводов и возражений.

Согласно пункту 2 статьи 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

После истечения конечного срока выполнения работ, в связи с ранее направленной заказчиком претензией и недобросовестным поведением подрядчика, у ответчика отсутствовали основания удерживать перечисленные ему в качестве авансовых платежей денежные средства, которые не отработаны в установленном порядке.

С учетом изложенного, неосвоенный ответчиком по договору подряда от 20 марта 2023 аванс в размере 50 000 рублей подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Также истец просит взыскать с ответчика в свою пользу проценты, начисленные в порядке статьи 395 ГК РФ.

На основании пункта 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (часть 3 статьи 395 ГК РФ).

В данном случае правовые основания для удержания не отработанного аванса у ответчика отсутствуют, новые сроки выполнения работ по договору от 20 марта 2023 сторонами не определены, что является основанием для начисления процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму не отработанного аванса.

Согласно расчету истца размер процентов за период с 01.07.2023 по 15.07.2023 составил 154,11 рублей.

В силу ст. 395 ГК РФ с ответчика подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами, исходя из следующего расчета:

Период начисления неустойки: 01.07.2023 – 05.09.2023 (67 дней)

Ставка по договору: 0,1% в день

Долг на дату начала периода начисления неустойки (01.07.2023): 50 000,00 ?

период дней неустойка сумма неуст.

01.07.2023 – 05.09.2023 67 3 350,00

Также подлежит удовлетворению требование о взыскании процентов в силу ст. 395 ГК РФ, начисляемых с 06.09.2023 на сумму 50 000 руб., исходя из ключевой ставки установленной Банком России, до момента фактического исполнения обязательства.

При подаче иска ООО «ИркутскЛифтСервис» оплачена государственная пошлина в размере 1 705 руб., что подтверждается платежным поручением № 242 от 25.07.2023.

В соответствии с требованиями статьи 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины за подачу искового заявления пропорционально удовлетворенным требованиям в размере 1705 руб.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 194 – 199, 233-237 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ИркутскЛифтСервис» удовлетворить.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, паспорт <данные изъяты>, в пользу общества с ограниченной ответственностью «ИркутскЛифтСервис» (ИНН <данные изъяты>) сумму предоплаты по договору подряда от 20 марта 2023 в размере 50 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 01.07.2023 по 05.09.2023 в размере 3350 руб., расходы на оплату госпошлины в размере 1705 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму 50 000 руб. исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующий период, с 06.09.2023 по день фактической уплаты суммы основного долга.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Е.Л. Никулина

Текст мотивированного решения изготовлен 12.09.2023.

Судья Е.Л. Никулина