Решение по делу № 2-287/2025 от 30.11.2025 | Петровск-Забайкальский городской суд (Забайкальский край)

Категория дела О возложении обязанности Гражданское Удовлетворено частично

Краткое содержание дела Все четыре части решения кратко

Вводная частькто, когда и о чём судился

Петровск-Забайкальский межрайонный прокурор (далее также-прокурор) обратился в суд с вышеназванным исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Сфера", Государственному казенному учреждению "Управление

Описательная частьчто требовал истец и что отвечал ответчик

В судебном заседании прокурор уточненные исковые требования поддержал. Согласно п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 57 "О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего

Мотивировочная частьчем суд руководствовался и почему так решил

Исходя из изложенного, в соответствии с условиями контракта, с учетом цели договора, суд приходит к выводу о том, что ООО «Сфера» отвечает за общий результат работ по строительству Объекта, включая работы предыдущего

Резолютивная частьитоговое решение суда

Исковые требования Петровск-Забайкальского межрайонного прокурора удовлетворить частично.

Суды по аналогичным делам принимают разные решения

Посмотреть все аналогичные дела →

Дело № 2-287/2025

УИД- 75RS0005-01-2024-001354-39

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 октября 2025 года г. Петровск-Забайкальский

Петровск-Забайкальский городской суд Забайкальского края в составе председательствующего судьи Балабановой Н.В.,

при секретаре Барминой Н.И.,

с участием помощника Петровск-Забайкальского межрайонного прокурора Ивановой Д.В. (далее-прокурор), представителей ответчика МОУ СОШ с. Баляга ФИО1, ФИО2, представителя третьего лица Администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Петровск-Забайкальского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к Обществу с ограниченной ответственностью "Сфера", Обществу с ограниченной ответственностью "Технологии безопасности Сибирского региона", Муниципальному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа с. Баляга о возложении обязанностей,

установил:

По результатам проведенной прокуратурой проверки установлено, что 10.09.2019 между Государственным казенным учреждением "Служба единого заказчика" Забайкальского края (после реорганизации - ГКУ "Управление капитального строительства" Забайкальского края) (далее-ГКУ «Служба единого заказчика» и ГКУ «УКС» соответственно) и Обществом с ограниченной ответственностью «Элсиб» (далее-ООО «Элсиб») заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству школы в с. Баляга Петровск-Забайкальского района. Срок выполнения работ установлен до 01.11.2021. Ввиду многочисленных недочетов проектно-сметной документации, недостоверности инженерных изысканий срок исполнения работ был продлен до 01.12.2022 с увеличением объема фактически выполненных дополнительных работ. В связи с нарушением подрядчиком условий контракта, 20.09.2022 ГКУ "Служба единого заказчика" принято решение о расторжении государственного контракта в одностороннем порядке. 01.03.2023 ГКУ "Служба единого заказчика заключен государственный контракт с Обществом с ограниченной ответственностью «Сфера» (далее-ООО "Сфера", генподрядчик) на завершение работ по строительству школы. В ходе проведенных 03.09.2024, 10.09.2024 проверок в здании школы выявлены многочисленные недостатки (дефекты), делающие школу непригодной для обычного использования, и возникшие вследствие ненадлежащего строительства объекта. Пунктом 9 государственного контракта на строительство от 01.03.2023 гарантийные обязательства возложены на ООО "Сфера", как на генподрядчика. В связи с изложенным, и руководствуясь ст. ст. 45, 131 и 132 ГПК РФ, прокурор просил:

1. Возложить на ООО Сфера» обязанность в срок не позднее 3 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения, а именно:

- осуществить ремонтные работы по устранению недостатков кровли;

- оборудовать водоотводные каналы ливневых вод во избежание попадания воды в подвальное помещение;

- заменить стеклопакеты, имеющие трещины, в 2-х учебных кабинетах начальных классов, в кабинете логопеда, гардеробной для девочек, спортзале, тренерской;

- заменить поврежденные дверные ручки, доводчики;

- произвести окраску помещений школы в соответствии с требованием законодательства;

- заменить кафельную плитку в медицинских кабинетах;

- устранить следы протекания на стенах и потолках помещений в актовом зале, в кабинете биологии, обществознания (№204, №206 блок «В»), в кабинете математики (блок «Е»), в кабинете логопеда, в туалетах для мальчиков и девочек (№ 301, № 303, № 308 блока «А»), в кабинете центра детских инициатив, холле, кабинете психолога блока «Б», в помещении музея, холле блока «Д»;

- устранить признаки поражений грибком стены в туалетах для мальчиков, туалетах для девочек и комнате для уборочного инвентаря в блоке А;

- оборудовать местной системой вытяжной вентиляции кабинет технологии для девочек, в котором установлены электроплиты, являющиеся источником выделения тепла и влаги, лаборантскую кабинета химии, в которой установлен вытяжной шкаф для удаления химических веществ в процессе проведения практических занятий с реактивами;

- осуществить ремонт системы механической приточно-вытяжной вентиляции в производственных помещениях пищеблока над источниками повышенного выделения тепла, влаги (в производственном цехе, в моечных);

- заменить окна в гардеробе для девочек окнами, позволяющими обеспечить возможность проведения проветривания помещений в любое время года;

- осуществить ремонт северной части осветительных приборов в кабинете технологии для девочек, комнате для релаксации;

- оборудовать водонагревающие устройства в помещения пищеблока, столовую, душевые, умывальные, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты с целью обеспечения горячим водоснабжением;

- осуществить подвод горячей и холодной воды в кабинет химии, в кабинет стоматолога;

- в лаборантской кабинета химии оборудовать раковину с подводом горячей и холодной воды через смеситель;

- в кабинете стоматолога, в кабинете химии оборудовать систему водоотведения от раковин (канализации);

- заменить мебель в актовом зале (кресла) в соответствии с требованиями законодательства;

- полностью оградить территорию школы по периметру забором в соответствии с требованиями законодательства;

- обеспечить использование спортивных сооружений и площадок, расположенных за пределами собственной территории образовательной организации и оборудовать их в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству и содержанию мест, предназначенных для занятий спортом и физической культурой;

- оборудовать игровую площадку для детей на территории школы для проведения занятий по физической культуре, спортивных соревнований, для выполнения рабочих программ учебного предмета «Физическая культура»;

- установить ограждения, сетки на отводах воды;

- осуществить ремонтные работы терморегуляторов на батареях в блоке «А»;

- выключатели в туалете и душевой для мальчиков в спортивном зале установить в соответствии с их назначением;

- изолировать кабель с целью недопущения открытого доступа в кабинете Е-209, на главном входе, кабинете Е-204, проходящий через потолок от окна к двери;

- на лестничной клетке на первом этаже блока «Д» изолировать кабель с целью недопущения открытого доступа;

- осуществить ремонтные работы освещения в кабинете Б-107, в переходе в блок «А»;

- обеспечить наличие интернета, функционирование сервера по всей школе;

- осуществить ремонтные работы окон в блоке «А»: 102,112,113,118, 202,203,204,205,207,210,212,301,302,303,307,308,315 раздевалка блок «А» 1 этаж, коридор 1-2 этаж блок «А», переход из блока «Б» в блок «А», рекреация блок «А» 1 этаж, лестничные проёмы с 1 на 3 этаж в целях недопущения сквозного потока ветра;

- осуществить ремонтные работы канализации с целью устранения протекания канализационной ёмкости;

- заменить или осуществить ремонтные работы радиаторы в блоке «Б» и «В»;

- заменить или осуществить ремонтные работы радиаторов подогрева вентиляции в блоке «Б», «В», «Д», «А»;

- осуществить утепление короба вентиляции на крыше;

- закрепить раковины держателями в кабинетах технических работников;

- осуществить ремонтные работы плитки на территории школы;

- обеспечить наличие урн, согласно проектной документации;

- закрепить уличные урны, имеющиеся на территории школы;

- осуществить уборку мусора на крыше;

- устранить протечку воздуховодов вентиляции в блоке «А»;

- подключить посудомоечную машину, передать инструкцию по эксплуатации администрации школы.

- установить технические средства оснащения входной зоны;

- обеспечить наличие необходимого количества внутренних камер видеонаблюдения, позволяющих обеспечить антитеррористическую защищенность;

- устранить возможность лёгкого открытия ворот с двух сторон в целях : обеспечения антитеррористической защищенности.

2. Возложить обязанность на ГКУ «УКС» осуществления контроля, согласно государственному контракту №33/23 на строительство объекта «Школа в с. Баляга Петровск-Забайкальского района» от 01.03.2023, устранения нарушений, указанных в п. 1, Обществом с ограниченной ответственностью «Сфера».

В ходе рассмотрения дела к участию в деле в качестве соответчиков привлечены ООО "Технологии безопасности Сибирского региона" (ранее ООО «Элсиб»), МОУ СОШ с. Баляга; в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, привлечены Государственная инспекция Забайкальского края, Отдел вневедомственной охраны при МО МВД России "Петровск-Забайкальский", Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, Отдел надзорной деятельности и профилактической по Петровск-Забайкальскому, Красночикойскому районам и г. Петровск-Забайкальский ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю, Министерство образования и науки Забайкальского края, Администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края.

В ходе рассмотрения дела прокурор неоднократно уточнял исковые требования и в окончательной редакции просит:

1. Возложить на ООО «Сфера» обязанность в срок не позднее 4 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить следующие нарушения:

- оборудовать водоотводные каналы ливневых вод во избежание попадания воды в подвальное помещение;

- выполнить работы по укомплектованию ручками запорных механизмов переходных дверей между помещениями внутри здания образовательного учреждения;

- устранить следы протекания на стенах и пололках помещений в актовом зале, в кабинете биологии, обществознания (№ 204, № 206 блок «В»), в кабинете математики (блок «Е»), в кабинете логопеда, в туалетах для мальчиков и девочек (№ 301, № 303, № 308 блока «А»), в кабинете центра детских инициатив, холле, кабинете психолога блока «Б», в помещении музея, холле блока «Д»;

- устранить признаки поражений грибком стен в туалетах для мальчиков и девочек и комнате для уборочного инвентаря в блоке А;

- полностью оградить территорию школы по периметру забором в соответствии с требованиями законодательства;

- на отводах воды установить ограждения, сетки;

- осуществить ремонтные работы плитки на территории школы.

2. Возложить обязанность на ООО «Электронные Системы Безопасности» в срок не позднее 4 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения, а именно:

- заменить стеклопакеты, имеющие трещины, в кабинетах № 204, №302 блока «А» начальных классов, в кабинете логопеда, гардеробной для девочек, спортзале, тренерской;

- осуществить ремонтные работы по устранению; недостатков кровли во избежание протекания;

- осуществить утепление короба вентиляции на крыше;

- осуществить уборку мусора на крыше;

- произвести окраску помещений школы в соответствии с требованием законодательства с возможностью проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- заменить мебель в актовом зале (кресла) в соответствии с требованиями законодательства, а именно на мебель, допускающую проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;

- установить спортивные сооружения и площадки, расположенные за пределами собственной территории образовательной организации, и оборудовать их в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству и содержанию мест, предназначенных для занятий спортом и физической культурой;

- оборудовать игровую площадку для детей на территории школы для проведения занятий по физической культуре, спортивных соревнований; для выполнения рабочих программ учебного предмета «Физическая культура»;

- осуществить ремонтные работы канализации с целью устранения протекания канализационной ёмкости;

- обеспечить наличие урн, согласно проектной документации;

- закрепить уличные урны, имеющиеся на территории школы;

- устранить протечку воздуховодов вентиляции в блоке «А».

3. Возложить обязанность на МОУ СОШ с. Баляга в срок не позднее 4 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения, а именно:

- установить технические средства оснащения входной зоны;

- оборудовать вход на территорию образовательного учреждения запорным устройством с целью устранения свободного доступа лиц во внерабочее время.

В судебном заседании прокурор уточненные исковые требования поддержал.

Представители ответчика, явившиеся в судебное заседание, с исковыми требованиями, предъявленными к МОУ СОШ с. Баляга, согласились, однако, просили увеличить срок для исполнения решения до 6 месяцев, так как план финансово-хозяйственной деятельности на следующий год уже утвержден, исковые требования, предъявленные к остальным ответчикам, поддержали.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились.

По адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц в ООО "Технологии безопасности Сибирского региона" (ранее ООО «Элсиб» согласно сведениям, содержащемся на официальном сайте ООО "Технологии безопасности Сибирского региона") многократно направлялись судебные извещения о дате, времени и месте рассмотрения дела, извещение о судебном заседании на 08.10.2025 данным юридическим лицом получено, что подтверждается почтовым уведомлением, остальные извещения, судебные повестки возвращены в суд в связи с неполучением адресатом.

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 165.1 ГК РФ юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

Кроме того, в соответствии с ч. 2.1 ст. 113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее-ГПК РФ) органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные органы и организации, являющиеся сторонами и другими участниками процесса, могут извещаться судом о времени и месте судебного заседания или совершения отдельных процессуальных действий лишь посредством размещения соответствующей информации в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в указанный в части третьей настоящей статьи срок, если суд располагает доказательствами того, что указанные лица надлежащим образом извещены о времени и месте первого судебного заседания. Такие лица, получившие первое судебное извещение по рассматриваемому делу, самостоятельно предпринимают меры по получению дальнейшей информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи. Лица, указанные в абзаце первом настоящей части, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия ими мер по получению информации о движении дела, если суд располагает сведениями о том, что данные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе, за исключением случаев, когда меры по получению информации не могли быть приняты ими в силу чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.

Согласно п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 57 "О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов" По смыслу части 2.1 статьи 113 ГПК РФ, частей 1 и 6 статьи 121 АПК РФ, части 8 статьи 96 КАС РФ под получением первого судебного извещения или первого судебного акта лицом, участвующим в деле, иным участником процесса следует понимать получение, в том числе по электронной почте, судебного извещения либо вызова в предварительное судебное заседание, судебное заседание и (или) копии определения по делу (например, определения о принятии искового заявления к производству и возбуждении производства по делу, назначении времени и места судебного заседания, об отложении судебного разбирательства, а для лица, вступившего (привлеченного) в процесс после возбуждения производства по делу, - определения об удовлетворении ходатайства о вступлении в дело, определения о привлечении в качестве третьего лица либо заинтересованного лица к участию в деле; для лица, не участвовавшего в деле, но обжаловавшего принятый в отношении его прав и обязанностей судебный акт, - определения о принятии апелляционной (кассационной) жалобы, определения о передаче кассационной, надзорной жалобы, представления вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании).

Информация о судебном заседании на 29.10.2025 была размещена на официальном сайте Петровск-Забайкальского городского суда заблаговременно (21.09.2025), в силу ч. 3 ст. 157 ГПК РФ, после окончания перерыва судебное заседание продолжается, повторного извещения сторон о судебном заседании не требуется, законом не предусмотрено, о дате судебного заседания на 08.10.2025 ООО "Технологии безопасности Сибирского региона" извещено посредством почтовой связи, о чем свидетельствует почтовое уведомление.

Таким образом, суд приходит к выводу о надлежащем извещении ответчика ООО "Технологии безопасности Сибирского региона"о дате, времени и месте рассмотрения дела.

Представитель ООО «Сфера» о дате, времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, представил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. При этом, представитель данного ответчика ранее в судебном заседании присутствовал, свою позицию изложил, представил письменные возражения на исковые требования, в том числе уточненные.

Представитель ГКУ «УКС» о дате, времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, о чем свидетельствует почтовое уведомление.

Представитель Администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края присутствовала в судебном заседании до перерыва, где дата продолжения судебного заседания судом озвучивалась, следовательно, представитель извещен надлежащим образом.

Представитель Государственной инспекции Забайкальского края представил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

Третьи лица: Отдел вневедомственной охраны при МО МВД России "Петровск-Забайкальский", Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, Отдел надзорной деятельности и профилактической по Петровск-Забайкальскому, Красночикойскому районам и г. Петровск-Забайкальский ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю, Министерство образования и науки Забайкальского края, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, что подтверждается расписками и почтовыми уведомлениями, заявлений, ходатайств от них не поступало.

Руководствуясь ч. 3 ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Выслушав прокурора, представителей ответчика МОУ СОШ с. Баляга, представителя Администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1); Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором (пункт 2); В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору применяются правила § 2 гл. 37 о правах заказчика по договору бытового подряда (п. 3).

Согласно ч. 1 ст. 763 ГК РФ подрядные строительные работы (статья 740 ГК РФ), проектные и изыскательские работы (статья 758 ГК РФ), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

В соответствии со ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Согласно ст. 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве. Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

На основании ч. 3 ст. 724 ГК РФ заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

В соответствии с п. 1 ст. 754 ГК РФ подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия.

При реконструкции (обновлении, перестройке, реставрации и т.п.) здания или сооружения на подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

В соответствии с п. 2 ст. 755 ГК РФ подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Согласно п. 1 ст. 737 ГК РФ в случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или после его приемки в течение гарантийного срока, а если он не установлен, - разумного срока, но не позднее двух лет (для недвижимого имущества - пяти лет) со дня приемки результата работы заказчик вправе по своему выбору осуществить одно из положений, предусмотренных в ст. 723 ГК РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, потребовать от подрядчика, в том числе безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

В соответствии с ч.ч. 3, 6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее лицо, осуществляющее строительство), может являться застройщик либо индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие договор строительного подряда. Лицо, осуществляющее строительство, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации и (или) информационной модели. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием на проектирование, проектной документацией и обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов.

В силу ст. 4 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - ФЗ-2300-1) Продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.

Согласно абз. 2 ч. 3 ст. 23 ФЗ-2300-1 потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказанной услуги), если они обнаружены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах двух лет со дня принятия выполненной работы (оказанной услуги) или пяти лет в отношении недостатков в строении и ином недвижимом имуществе.

Судом установлено, что 10.09.2019 между ГКУ «Служба единого заказчика» (Заказчик) и ООО «Элсиб»-в последствии ООО "Технологии безопасности Сибирского региона " (Генподрядчик) заключен государственный контракт (далее-Контракт) на выполнение работ по строительству школы в с. Баляга Петровск-Забайкальского района (далее-Объект).

По условиям Контракта строительство объекта «Школа в с. Баляга Петровск-Забайкальского района» включает в себя выполнение строительно-монтажных работ, приобретение и монтаж инженерного оборудования, работ по строительству инженерных сетей, благоустройству территории, пусконаладочные работы инженерного оборудования, подготовку необходимой документации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (п. 1.1). Генподрядчик обязался выполнить работы по строительству Объекта в сроки, предусмотренные Контрактом. Также, Генподрядчик обязуется выполнить работы по строительству Объекта в соответствии с условиями Контракта и проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы. Генподрядчик обязуется обеспечить выполнение работ по Контракту в соответствии с проектной и рабочей документацией (п. 1.2). Согласно п. 6.1.2 Контракта Генподрядчик обязуется выполнить определенные в соответствии с пунктом 6.1.1. Контракта работы самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению Контракта, в сроки, установленные Графиком выполнения работ, и в объеме, определенном в приложении № 4 к Контракту.

В соответствии с п. 6.1.9 Контракта Генподрядчик обязуется обеспечить: производство работ в полном соответствии с условиями настоящего Контракта, действующими нормами Градостроительного кодекса РФ, строительными и санитарными нормами и правилами; качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями; поставку инженерного оборудования в соответствии с техническими характеристиками и в объемах, предусмотренными проектной документацией; устранение, допущенных по вине Генподрядчика при выполнении работ, недостатков, в сроки, согласованные с Заказчиком; своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

В приложении № 4 к Контракту указаны следующие работы: подготовительные работы, земляные работы, устройство фундаментов и оснований, возведение несущих конструкций, возведение наружных ограждающих конструкций, устройство кровли, внутренние отделочные работы, устройство внутренних санитарно-технических систем, устройство внутренних электротехнических систем, устройство внутренних трубопроводных систем, устройство внутренних слаботочных систем, пусконаладочные работы, устройство наружных электрических сетей и линий связи, устройство наружных сетей канализации, благоустройство.

В соответствии с п. 9 Контракта Генподрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Генподрядчиком и субподрядчиками по Контракту. Гарантийный срок на выполняемые по Контракту работы составляет три года с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок на смонтированное Генподрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

Стоимость заключенного контракта составила 751 968 817,20 руб. В силу п. 4.2 Государственного контракта работы должны были быть выполнены и переданы подрядчику до 01.11.2021.

Между тем из-за недочетов проектно-сметной документации, а также недостоверности инженерных изысканий (грунт на месте производства работ оказался скальным, а не песчаным), срок исполнения работ продлен до 01.12.2022. Кроме того, увеличился объем фактически выполненных дополнительных работ. Однако, по состоянию на 01.09.2022, строительство не было завершено.

29.09.2022 ГКУ «Служба единого заказчика» принято решение о расторжении Государственного контракта в одностороннем порядке в связи с нарушением подрядчиком условий государственного контракта. На момент принятия решения о расторжении Контракта размер невыполненных Генподрядчиком работ составил 7 835 431,87 руб.

01.03.2023 между ГКУ «Служба единого заказчика» и ООО «Сфера» заключен государственный контракт № 33/23 ИКЗ 232753605002075360100100530014120414 на выполнение работ по строительству школы (далее-Контракт № 33/23), согласно которому последняя организация является генподрядчиком.

В соответствии с условиями Контракта № 33/23 предметом настоящего Контракта является выполнение работ по строительству объекта «Школа в с. Баляга Петровск-Забайкальского района» (далее - Объект), включающее в себя выполнение строительно-монтажных работ с наружными инженерными сетями и благоустройством территории: пусконаладочные работы; обеспечение технологического присоединения Объекта к существующим инженерным сетям, водоснабжения; подготовку всех необходимых документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию и получение разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта; передача построенного объекта недвижимого имущества Заказчику в установленный контрактом срок (далее - Работы) (п. 1.1).

Генподрядчик обязуется принять на себя обязательства выполнить работы по строительству в сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ, который является Приложением № 6 к Контракту и его иеотьемлемой частью. Генподрядчик обязуется принять на себя обязательства выполнить работы по строительству Объекта в соответствии с условиями Контракта и проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы. Генподрядчик обязуется обеспечить выполнение работ по Контракту в соответствии с проектной и рабочей документацией (п. 1.2).

Результатом выполненных работ по Контракту является построенный Объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, в том числе требованиям энергетической эффективности и иных нормативных правовых актов, проектной и рабочей документации (п.1.4.).

В соответствии с Разделом 6 Контракта № 33/23 Генподрядчик, подтверждает, что: не ограничиваясь требованиями документации Заказчика, именно Генподрядчик несет полную ответственность за выполнение работ по Контракту в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами. Генподрядчик тщательно изучил и проверил проектно-сметную документацию, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, и принимает па себя все расходы, риск и трудности выполнения работ. Генподрядчик изучил все материалы Контракта и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, цену и качество работ. Никакая другая работа Генподрядчика не является приоритетной в ущерб работам но Контракту. Обязательства и виды работ, отдельно не содержащиеся в проектно-сметной документации, и предусмотренные положениями Контракта, а также неучтенные виды работ, необходимость выполнения которых установлена в ходе реализации Контракта, выполняются Генподрядчиком в пределах цены Контракта за счет накладных расходов, учтенных в стоимости работ, затрат па временные здания и сооружения, средств на непредвиденные работы и затраты.

Также Генподрядчик обязуется: в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Контракта определить виды и объемы работ, предусмотренные Контрактом, которые он обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц; выполнить эти работы в сроки, установленные Графиком выполнения работ, и в объеме, определенном в Приложении № 5 к Контракту. Выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям проекта, настоящего Контракта.

Также, Генподрядчик обязуется обеспечить: производство работ в полном соответствии с условиями настоящего Контракта, действующими нормами Градостроительного кодекса РФ, строительными и санитарными нормами и правилами; качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями; устранение, допущенных по вине Генподрядчика при выполнении работ, недостатков, в сроки, согласованные с Заказчиком; своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта. Кроме того, Генподрядчик обязуется по завершению работ осуществить окончательную уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории от остатков материалов и отходов; устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ.

В соответствии с Разделом 9 Контракта №33/23 генподрядчик несет ответственность за допущенные отступления от проектной и рабочей документации (п. 9.1.1. государственного контракта); гарантийный срок на объект строительства устанавливается сроком на три года с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (п. 9.1.2 государственного контракта); генподрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта (п. 9.1.4. государственного контракта).

Стоимость работ составила 143 394 819 руб. Срок выполнения работ 31.07.2023.

14.08.2023 Администрацией муниципального района «Петровск-Забайкальский район» дано разрешение на ввод объекта капитального строительства "Школа в с. Баляга"

Следовательно, гарантийный срок на работы, выполненные по Государственному контракту № 33/23 составляет период 14.08.2023 по 14.08.2026.

03.09.2024 Петровск-Забайкальской межрайонной прокуратурой проведена проверка указанного Объекта строительства, по результатам которой выявлены недостатки, а именно:

- протечка кровли, следы протечек на стенах в блоках А, Б, В, Д;

- в связи с переполнением водоотводных каналов ливневых вод в подвальное помещение попадает вода;

- имеются трещины стеклопакетов;

- частично повреждены дверные ручки, доводчики, повреждение окрасочного слоя в отдельных помещениях, сколы, местами выпадение кафельной плитки в медицинских кабинетах.

Согласно заключению Государственной инспекции Забайкальского края, вышеуказанные дефекты являются дефектами, которые возникли в процессе эксплуатации и подлежат устранению по гарантии подрядной организацией в соответствии с условиями заключенного контракта.

Кроме того, согласно акту о результатах проведения проверки в МОУ СОШ с. Баляга от 10.09.2024, межрайонной прокуратурой установлено, что:

- на отводах воды не установлены ограждения, сетки;

- в туалете и душевой для мальчиков в спортивном зале перепутаны выключатели;

- протекает канализационная ёмкость;

- на крыше не утеплены короба вентиляции;

- на территории школы плитка проваливается, образуются ямы;

- уличные урны не прикручены или вовсе отсутствуют;

- не осуществлена уборка мусора на крыше;

- протекают воздуховоды вентиляции в блоке «А»;

- нет технических средств оснащения входной зоны;

- через территорию ходят граждане, что не позволяет в полной мере обеспечить антитеррористическую защищенность.

Также, межрайонной прокуратурой с участием специалиста территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю в городе Хилок (далее-Управление Роспотребнадзора) осуществлена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о здравоохранении в школе, в ходе которой, согласно справке, установлено следующее:

- используемые отделочные материалы в процессе эксплуатации помещений школы утратили устойчивость к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (стены в учебных помещениях, в коридорах, гардеробных не подвергаются качественной уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, так как отслоился покрасочный состав), что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

- стены и потолки помещений в актовом зале, в кабинете биологии, обществознания (№204, №206 блок «В»), в кабинете математики (блок «Е»), в кабинете логопеда, в туалетах для мальчиков и девочек (№ 301, № 303, № 308 блока «А»), в кабинете центра детских инициатив, холле, кабинете психолога блока «Б», в помещении музея, холле блока «Д» имеют следы протеканий; стены в туалетах для мальчиков и девочек и комната для уборочного инвентаря в блоке «А» имеют признаки поражений грибком; часть стены в прививочном кабинете имеет повреждение (отслоение облицовочной плитки) и не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

- кабинет технологии для девочек, в котором установлены электроплиты, являющиеся источником выделения тепла и влаги, лаборантская кабинета химии, в которой установлен вытяжной шкаф для удаления химических веществ в процессе проведения практических занятий с реактивами не оборудованы местной системой вытяжной вентиляции, что является нарушением требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20;

- система механической приточно-вытяжной вентиляции в производственных помещениях пищеблока над источниками повышенного выделения тепла, влаги (в производственном цехе, в моечных) неисправна, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- конструкция окон в гардеробе для девочек не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что является нарушением п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20;

- окна в 2-х учебных кабинетах начальных классов, в кабинете логопеда, гардеробной для девочек, спортзале, тренерской имеют трещины (нарушение целостности стекла), что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20;

- мебель в актовом зале (кресла) имеет покрытие, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20;

- собственная территория школы по периметру не полностью ограждена забором, ограждение находится выше уровня поверхности земли, что является нарушением п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20;

- для проведения занятий по физической культуре, спортивных соревнований, для выполнения рабочих программ учебного предмета «Физическая культура» не решен вопрос использования спортивных сооружений и площадок, расположенных за пределами собственной территории образовательной организации и оборудованных в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству и содержанию мест, предназначенных для занятий спортом и физической культурой; игровая площадка для детей на территории школы не оборудована, что является нарушением п. 2.2.2, п. 3.4.1 СП 2.4.3648-20.

Аналогичные недостатки были выявлены при составлении акта оценки готовности МОУ СОШ с. Баляга к новому 2024-2025 году от 31.07.2024.

Наличие указанных недостатков делает школу непригодной для обычного использования.

Неоднократные претензии, направленные администрацией школы о безвозмездном устранении обнаруженных недостатков, ответчик ООО «Сфера» в части нарушений, указанных в заявлении об уточнении исковых требований, добровольно не удовлетворил. Иного не доказано.

Наличие данных недостатков подтверждается и актами осмотров школы от 26.02.2025 и от 30.04.2025, актами технического осмотра, дефектным актом, информацией Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю от 25.09.2024, информацией, представленной МОУ СОШ с. Баляга. Более того, факт наличия данных нарушений ответчиками не оспорен, в своих возражениях ООО «Сфера» ссылалось только на отсутствие у него обязанности устранять недостатки, допущенные предыдущим генподрядчиком.

В абзаце 3 пункта 43 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора" указано, что условия договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса). Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду.

Согласно пункту 43 постановления Пленума N 49 при толковании условий договора, в силу абзаца первого статьи 431 Гражданского кодекса, судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений (буквальное толкование). Такое значение определяется с учетом их общепринятого употребления любым участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно (пункт 5 статьи 10, пункт 3 статьи 307 Гражданского кодекса), если иное значение не следует из деловой практики сторон и иных обстоятельств дела. Значение условия договора устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (абзац первый статьи 431 Гражданского кодекса). Условия договора толкуются и рассматриваются судом в их системной связи и с учетом того, что они являются согласованными частями одного договора (системное толкование).

Как уже указывалось выше, в соответствии с контрактом № 33/23, ООО «Сфера» обязано выполнить работы по строительству школы, включающее в себя выполнение строительно-монтажных работ с наружными инженерными сетями и благоустройством территории: пусконаладочные работы; обеспечение технологического присоединения Объекта к существующим инженерным сетям, водоснабжения; подготовку всех необходимых документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию и получение разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта; передача построенного объекта недвижимого имущества Заказчику в установленный контрактом срок. Результатом выполненных работ по Контракту является построенный Объект капитального строительства. Не ограничиваясь требованиями документации Заказчика, именно Генподрядчик несет полную ответственность за выполнение работ по Контракту в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами. При этом, в договоре прописаны гарантийные обязательства ООО «Сфера».

Каких-либо специальных условий, оговорок о том, что ООО «Сфера» несет обязанности только по выполнению работ, недоделанных ООО «Элсиб», об ответственности только в отношении тех работ, которые выполнены ООО «Сфера», в контракте, дополнительных соглашениях к нему, не содержится.

Доказательств того, что вышеприведенные дефекты работ произошли вследствие нормального износа Объекта строительства либо неправильной эксплуатации, либо ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами, в материалы дела не представлено.

Таким образом, поскольку гарантийный срок на работы, выполненные по Государственному контракту № 33/23, на день рассмотрения дела не истек, именно ООО «Сфера» обязано устранить выявленные нарушения, а именно: оборудовать водоотводные каналы ливневых вод во избежание попадания воды в подвальное помещение; выполнить работы по укомплектованию ручками запорных механизмов переходных дверей между помещениями внутри здания образовательного учреждения; устранить следы протекания на стенах и пололках помещений в актовом зале, в кабинете биологии, обществознания (№ 204, № 206 блок «В»), в кабинете математики (блок «Е»), в кабинете логопеда, в туалетах для мальчиков и девочек (№ 301, № 303, № 308 блока «А»), в кабинете центра детских инициатив, холле, кабинете психолога блока «Б», в помещении музея, холле блока «Д»; устранить признаки поражений грибком стен в туалетах для мальчиков и девочек и комнате для уборочного инвентаря в блоке А; на отводах воды установить ограждения, сетки; выключатели в туалете и душевой для мальчиков в спортивном зале установить в соответствии с их назначением; осуществить ремонтные работы плитки на территории школы; заменить стеклопакеты, имеющие трещины, в кабинетах № 204, №302 блока «А» начальных классов, в кабинете логопеда, гардеробной для девочек, спортзале, тренерской; осуществить ремонтные работы по устранению; недостатков кровли во избежание протекания; осуществить утепление короба вентиляции на крыше; - произвести окраску помещений школы в соответствии с требованием законодательства с возможностью проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств; осуществить ремонт системы механической приточно-вытяжной вентиляции в производственных помещениях пищеблока над источниками повышенного выделения тепла, влаги (в производственном цехе, в моечных); заменить окна в гардеробе для девочек окнами, позволяющими обеспечить возможность проведения проветривания помещений в любое время года; установить спортивные сооружения и площадки, расположенные за пределами собственной территории образовательной организации, и оборудовать их в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству и содержанию мест, предназначенных для занятий спортом и физической культурой; оборудовать игровую площадку для детей на территории школы для проведения занятий по физической культуре, спортивных соревнований; для выполнения рабочих программ учебного предмета «Физическая культура»; осуществить ремонтные работы канализации с целью устранения протекания канализационной ёмкости, обеспечить наличие урн, согласно проектной документации; закрепить уличные урны, имеющиеся на территории школы; устранить протечку воздуховодов вентиляции в блоке «А».

В связи с изложенным, доводы ООО «Сфера» в данной части, изложенные в письменных возражения и представителем в судебном заседании, суд во внимание не принимает.

Требования к ООО "Технологии безопасности Сибирского региона" суд находит необоснованными.

Указания ответчика ООО «Сфера» на то обстоятельство, что окраска помещений школы водоэмульсионной краской предусмотрена проектной документацией судом не принимается, поскольку согласно проектной документации Раздел 3 «Архитектурные решения» предусмотрена окраска водоэмульсионной краской перегородок и стен в кладовых, гардеробных и других вспомогательных помещениях, помещений с влажным режимом, а также потолков в помещениях кабинетов, вестибюля, обеденного зала, архива библиотеки, кладовых, санузлов, лестничных клеток, помещений с влажным режимом, помещения спортивного зала, снарядной, процедурного и медицинского кабинетов.

Стены и перегородки в помещениях же кабинетов, учебных классов, лаборантских, библиотеки, обеденного зала, помещений спортивного зала, коридоров, холлов, рекреаций, кабинетов администрации школы, учительской, вестибюля, лестничных клеток должны быть окрашены акриловой краской.

Также обоснованным находит суд требование о возложении на ООО «Сфера» обязанности осуществить уборку мусора на крыше, так как данная обязанность прямо предусмотрена п.6.1.26 и 6.1.60 контракта № 33/23.

Вместе с тем, суд не находит оснований для удовлетворения требований прокурора о возложении обязанности полностью оградить территорию школы по периметру забором в соответствии с требованиями законодательства в той формулировке, в которой они заявлены, поскольку, как это следует из претензий, направленных школой в адрес Администрации муниципального образования, справки Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю от 16.09.2024, акта комиссионного визуального осмотра выявленных недостатков от 26.02.2025, территория школы по периметру огорожена.

Из справки о результатах прокурорской проверки, также не следует, что ограждение по периметру школы отсутствует.

Из справки проведения итоговой проверки Государственной инспекции Забайкальского края в период с 09.08.2023 по 10.08.2023, следует, что высота ограждения территории соответствует принятым проектным решениям, с учетом внесенных в процессе строительства изменений.

Также, не находит суд оснований для удовлетворения требования о возложении на любого из ответчиков обязанности заменить мебель в актовом зале (кресла) в соответствии с требованиями законодательства, а именно на мебель, допускающую проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, так как из информации ответчика МОУ СОШ с. Баляга следует, что мебель в актовый зал была закуплена и передана школе Администрацией муниципального района «Петровск-Забайкальский район». Сведений о том, что мебель в актовый зал в школе поставлялась кем-либо из ответчиков, не имеется. Кроме того, как следует из информации о выполненных мероприятиях в МОУ СОШ с. Баляга и пояснений представителя школы в судебном заседании, школой приобретен моющий пылесос для проведения влажной уборки мебели в актовом зале. Данное обстоятельство никем не оспаривалось, доказательств иного прокурором не представлено.

Требования, заявленные прокурором к ответчику МОУ СОШ с. Баляга, о возложении обязанности установить технические средства оснащения входной зоны, а именно: турникет и рамку (данные уточнения внесены прокурором в судебном заседании 30.10.2025); оборудовать вход на территорию образовательного учреждения запорным устройством с целью устранения свободного доступа лиц во внерабочее время суд находит обоснованными, поскольку выполнение данных требований будет соответствовать действующему законодательству Российской Федерации.

Обсуждая вопрос о сроках устранения нарушений, суд приходит к следующему.

Учитывая объем и характер работ, который необходимо выполнить ООО «Сфера», принимая во внимание, что часть работ требуют установления положительных температур наружного воздуха, суд полагает возможным установить срок устранения нарушений-6 месяцев со дня вступления настоящего решения в законную силу.

Учитывая объем и характер работ, который необходимо выполнить МОУ СОШ с. Баляга, принимая во внимание, что данный ответчик является бюджетным учреждением, своих доходов не имеет, то, что оборудование входа на территорию образовательного учреждения запорным устройством не требует значительных временных и финансовых затрат, не является сложным, тогда, как установка технических средств оснащения входной зоны напротив является мероприятием затратным, требующим к тому же и временных затрат, не оставляя без внимания то обстоятельство, что отсутствие запорного устройства и технических средств оснащения входной зоны может повлечь возникновение чрезвычайной ситуации, привести к тяжким последствиям, причинению вреда жизни и здоровью детей и сотрудников учреждения, гибели людей, суд полагает возможным определить срок по требованию о возложении обязанности установить технические средства оснащения входной зоны, а именно: турникет и рамку-4 месяца со дня вступления настоящего решения в законную силу; по требованию о возложении обязанности оборудовать вход на территорию образовательного учреждения запорным устройством-1 месяц со дня вступления настоящего решения в законную силу.

Таким образом, требования прокурора подлежат частичному удовлетворению.

При решении вопроса о взыскании с ответчика МОУ СОШ с. Баляга государственной пошлины, от уплаты которой истец освобожден, в соответствии со ст.103 ГПК РФ, суд учитывает, что ответчик является бюджетным учреждением, некоммерческой организаций, принимает во внимание характер спора, объем возложенных на данного ответчика обязанностей и полагает возможным снизить до нуля размер государственной пошлины, подлежащей взысканию.

При этом, с ответчика ООО «Сфера» в доход бюджета Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края подлежит взысканию государственная пошлина в размере 20 000 руб. в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования Петровск-Забайкальского межрайонного прокурора удовлетворить частично.

Возложить на ООО «Сфера» обязанность в срок не позднее 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить следующие нарушения в МОУ СОШ с. Баляга, расположенном по адресу: <...> «а»:

- оборудовать водоотводные каналы ливневых вод во избежание попадания воды в подвальное помещение;

- на отводах воды установить ограждения, сетки;

- осуществить ремонтные работы плитки на территории школы.

- осуществить ремонтные работы по устранению; недостатков кровли во избежание протекания;

- осуществить утепление короба вентиляции на крыше;

- осуществить уборку мусора на крыше;

- осуществить ремонтные работы канализации с целью устранения протекания канализационной ёмкости;

- обеспечить наличие урн, согласно проектной документации;

- закрепить уличные урны, имеющиеся на территории школы;

- устранить протечку воздуховодов вентиляции в блоке «А».

Возложить обязанность на МОУ СОШ с. Баляга устранить следующие нарушения в МОУ СОШ с. Баляга, расположенном по адресу: <...> «а»:

- в срок не позднее 1 месяца со дня вступления решения суда в законную силу оборудовать вход на территорию образовательного учреждения запорным устройством с целью устранения свободного доступа лиц во внерабочее время.

- в срок не позднее 4 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу установить технические средства оснащения входной зоны (турникет, рамку).

В удовлетворении остальной части исковых требований, а также в удовлетворении исковых требований к Обществу с ограниченной ответственностью "Технологии безопасности Сибирского региона" отказать.

Взыскать с ООО «Сфера» в доход бюджета Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края государственную пошлину в размере 20 000 руб.

Решение суда может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Забайкальского краевого суда путем подачи апелляционной жалобы, представления через Петровск-Забайкальский городской суд Забайкальского края в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья Н.В. Балабанова

В окончательной форме решение принято 30 ноября 2025 года.

В ряде случаев суды приходят к противоположным выводам

Актуальная практика 2025–2026 →