№ 77RS0021-02-2024-023680-13

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

04 февраля 2025 г. адрес

Пресненский районный суд адрес в составе:

председательствующего судьи Карповой А.И., при секретаре Рогач Я.-С.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3904/2025 по иску ... к адрес ... об обязании исполнить договор, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратился в суд с исковым заявлением к адрес ... об обязании исполнить договор, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов.

Требования мотивированы тем, что он является собственником отдельно стоящего гаража, расположенного по адресу: адрес (кадастр. № ...). Между истцом и ответчиком на основании заявки заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 7378/08/23 от 07.09.2023, приложением к которому являются технические условия. 07.09.2023 истцом произведена оплата работ ответчика по договору в размере сумма, а также 08.09.2023 истец уведомил ответчика о выполнении всех мероприятий, предусмотренных договором и техническими условиями. Однако в установленный договором срок работы ответчик не выполнил. На неоднократные претензии о нарушении срока истец получал ответы о задержке и переносе срока выполнения работ. На основании изложенного истец просит обязать адрес ... выполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 7378/08/23 от 07.09.2023 в течение 15 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение гаража, расположенного по адресу: адрес (кадастр. № ...); взыскать с адрес ... компенсацию морального вреда в размере сумма, штраф в соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере сумма, стоимость юридических услуг в размере сумма и установить прогрессивный порядок исчисления судебной неустойки за каждый день просрочки исполнения решения суда, начиная с 16 календарного дня с момента вступления решения в законную силу, в размере сумма в день до даты фактического выполнения условий по договору о технологическом присоединении, увеличивающийся на сумма с наступлением каждого нового месяца просрочки выполнения решения суда.

Истец ФИО1 и его представителя фио в судебное заседание явились, исковые требований поддержали в полном объеме по доводам, изложенным в исковом заявлении, просили удовлетворить.

Представитель ответчика адрес ... - фио в судебном заседании в удовлетворении исковых требований просила отказать по доводам, изложенным в отзыве на иск.

Выслушав участников процесса, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (часть 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Статья 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" регулирует порядок доступа к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии. Данный порядок предусматривает технологическое присоединение на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом; необходимость затрат на проведение мероприятий по технологическому присоединению, в том числе затрат сетевой организации на строительство и (или) реконструкцию необходимых для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства; соблюдение технических условий, необходимых для технологического присоединения; оказание услуг по передаче электрической энергии покупателю на основании договора возмездного оказания услуг, исполнение обязательств по которому должно осуществляться надлежащим образом; права на ограничения режима потребления электрической энергии.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861 утверждены Правила о недискриминационном доступе к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям определяют порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор), устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.

В тех случаях, когда отдельные виды гражданско-правовых отношений с участием потребителей, помимо норм Гражданского кодекса Российской Федерации, регулируются и специальными законами Российской Федерации, то к отношениям, вытекающим из таких договоров, Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" может применяться в части, не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации и специальному закону.

В соответствии со статьей 27 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Из материалов дела следует, что истец ФИО1 является собственником отдельно стоящего гаража, расположенного по адресу: адрес (кадастр. № ...).

Между истцом и ответчиком на основании заявки заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 7378/08/23 от 07.09.2023, приложением к которому являются технические условия.

07.09.2023 истцом произведена оплата работ ответчика по договору в размере сумма, а также 08.09.2023 истец уведомил ответчика о выполнении всех мероприятий, предусмотренных договором и техническими условиями.

Согласно п. 1 указанного договора по настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя от ЩУ новый, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств, с учетом ранее присоединенной - 5 кВт; категория надежности - третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 0,4 кВ; максимальная мощность ранее присоединяемых энергопринимающих устройств отсутствует.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Согласно п. 2 указанного договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: гараж, расположенный по адресу: адрес (кадастр. № ...)

Согласно п. 3 указанного договора точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям.

Согласно п. 4 указанного договора Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.

Согласно п. 5 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора.

Согласно п. 10 указанного договора размер платы за техническое присоединение определяется в соответствии с Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов адрес от 14.06.2023 N 32-01тпэ/23 и составляет сумма.

Материалами дела установлено, что адрес ... в рамках исполнения обязательств по указанному договору разработано, утверждено и передано в работу техническое задание № Z/031696/2023-24 по титулу «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 329-01 (инв. № 5114184), организация системы учета электроэнергии адрес».

Подрядной организацией ООО «ТК-ЭнергоСтрой» на основании заявки № 5 «Под ключ» от 20.01.2025 будут выполнены работы по разработке проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы. Срок выполнения работ 180 дней.

Таким образом, материалами дела подтверждается, что истец своевременно и в полном объеме осуществил оплату услуг, предусмотренных договором 07.09.2023. Однако, как установлено в судебном заседании, ответчик не выполнил своих обязательств, предусмотренных договором от 07.09.2023 по настоящее время.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере) (пункт 4 статьи 13, пункт 5 статьи 14, пункт 5 статьи 23.1, пункт 6 статьи 28 Закона о защите прав потребителей, статья 1098 ГК РФ).

Таковых обстоятельств в ходе рассмотрения дела не установлено.

Согласно части 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

В силу пункта 2 названной статьи отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В силу части 1 статьи 26 Федерального закона "Об электроэнергетике" договор об осуществлении технологического присоединения является публичным.

В соответствии с пунктом 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличия технической возможности технологического присоединения.

В соответствии с пунктом 16.3 Правил обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34 настоящих Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Разрешая заявленный спор, суд на основании объяснений сторон, тщательного анализа представленных доказательств, приходит к выводу, что предусмотренный договором срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек 07.09.2024, ответчик принятые на себя обязательства по технологическому присоединению не исполнил, при этом, доказательств, которые свидетельствовали бы об отсутствии вины ответчика в ненадлежащем исполнении обязательств по договору и освобождавших его ответственности, в нарушение статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не представлено, учитывая, что в настоящее время адрес ... разработано, утверждено и передано в работу техническое задание № Z/031696/2023-24 по титулу «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 329-01 (инв. № 5114184), организация системы учета электроэнергии адрес» и Подрядной организацией ООО «ТК-ЭнергоСтрой» на основании заявки № 5 «Под ключ» от 20.01.2025 по утверждению стороны ответчика должны быть выполнены работы по разработке проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы в срок 180 дней, в связи с чем исковые требования об обязании ответчика адрес ... выполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 7378/08/23 от 07.09.2023, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение гаража, расположенного по адресу: адрес (кадастр. № ...) подлежат удовлетворению.

В соответствии с ч. 2 ст. 206 ГПК РФ, исходя из характера допущенных ответчиком адрес ... нарушений в части выполнения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а также учитывая конкретные обстоятельства дела, суд устанавливает ответчику срок исполнения условий договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 7378/08/23 от 07.09.2023 - в течение тридцати дней с даты вступления решения суда в законную силу, находя данный срок разумным и достаточным, каких-либо убедительных доказательств невозможности исполнения решения суда в установленный срок материалы дела не содержат.

При определении размера неустойки подлежат применению специальные нормы, регулирующие данные правоотношения, указанные в подпункте "в" пункта 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года N 861.

В соответствии с положениями пункта 17 договора, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Таким образом, учитывая, что размер платы вносимой истцом составляет сумма, период просрочки - 78 дней, размер неустойки за период с 08.09.2024 по 25.11.2024 составит: 5 320 х 0,25% х 78 = сумма, в связи с чем исковые требования в указанной части подлежат удовлетворению в полном объеме.

Разрешая требования истца в части взыскания судебной неустойки на основании положений п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, учитывая разъяснения, содержащиеся в пунктах 28, 31, 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 года N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", установленные по делу обстоятельства, суд считает необходимым взыскивать с ответчика в пользу истца судебную неустойку в размере сумма за каждый день, начиная с 31 календарного дня с момента вступления данного решения в законную силу и до фактического исполнения решения суда в части обязания адрес ... исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 7378/08/23 от 07.09.2023, в связи с чем исковые требования в указанной части подлежат удовлетворению частично. Оснований для определения размера неустойки в большем или меньшем размере, с учетом установленных по делу обстоятельств, суд не усматривает.

Ввиду того, что в действиях ответчика, усматривается нарушение прав истца, как потребителя, в соответствии со ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда.

С учетом степени нравственных страданий истца суд определяет подлежащую взысканию в пользу истца денежную компенсацию морального вреда в сумме сумма, не находя оснований для взыскания компенсации в меньшем или большем размере.

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В порядке вышеприведенной нормы суд взыскивает с ответчика штраф в размере (15 000 + 1 037,40) х 50% = сумма

В силу ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Руководствуясь принципом разумности таких расходов, учитывая конкретные обстоятельства дела, степень его сложности, количество состоявшихся судебных заседаний, в которых принимал участие представитель истца, характер и перечень услуг, объем проделанной работы представителя по делу, также принимая во внимание связь между понесенными издержками и делом, суд приходит к выводу, что о взыскании с ответчика в пользу истца расходов на оплату услуг представителя в размере сумма

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов в федеральный бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Таким образом, с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в доход бюджета адрес в размере сумма – по требованию имущественного характера и сумма по требованию неимущественного характера, в соответствии со ст. 333.19 Налогового Кодекса РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Обязать адрес ... исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 7378/08/23 от 07.09.2023 в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение гаража, расположенного по адресу: адрес (кадастр. № ...).

Взыскать с адрес ... (...) в пользу ... (паспортные данные) компенсацию морального вреда в размере сумма, неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере сумма, штраф в размере сумма, представительские расходы в размере сумма

Взыскивать с адрес ... (...) в пользу ... (паспортные данные) судебную неустойку в размере сумма за каждый день неисполнения решения суда до момента фактического исполнения решения суда, начиная с 31 календарного дня с момента вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с адрес ... (...) в доход бюджета адрес госпошлину в размере сумма (за требования имущественного и неимущественного характера).

В остальной части иска - отказать.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Пресненский районный суд адрес в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Судья Карпова А.И.

Мотивированное решение суда в окончательной форме изготовлено 06.03.2025г