Дело № 2-3050/2022
32RS0027-01-2022-001725-64
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
12 июля 2022 года г.Брянск
Советский районный суд гор. Брянска в составе:
председательствующего судьи Борлакова М.Р.,
при помощнике ФИО1,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО "БрянскЭлектро" к ФИО2 о взыскании денежных средств,
УСТАНОВИЛ :
ООО «БрянскЭлектро» обратилось в суд с указанным иском, ссылаясь на то, что между ООО «БрянскЭлектро» и ФИО2 был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №... от 31.10.2018 г., согласно которому сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ВРУ-0,4 кВ объекта, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). В соответствии с п. 10 договора размер платы за ТП, выполняемого сетевой организацией по договору, определяется в соответствии с приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 26.12.2017 г. № 41/2-пэ и составляет 550 руб. с учетом НДС. ООО «БрянскЭлектро» в рамках исполнения обязательств по договору подготовило и выдало ответчику технические условия (в соответствии с п.п. «а» п. 18 Правил № 861), понеся затраты в размере 142 196,46 руб. Однако, ФИО2 в нарушение условий договора не уведомил сетевую организацию о выполнении технических условий. Ответчик частично внес плату по договору в размере 550 руб., следовательно, расходы составляют 141 646,46 руб. (142 196,46 руб. – 550 руб.).
На основании изложенного, истец просит суд взыскать с ФИО2 в пользу ООО «БрянскЭлектро» фактически понесенные расходы по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №... от 31.10.2018 года в размере 141 646,46 руб.; неустойку за нарушение сроков исполнения обязательство по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №... от 31.10.2018 года в размере 10 037,50 руб., расходы по оплате госпошлины в размере 3 508,69 руб.
Стороны в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом. От представителя истца поступило ходатайство о рассмотрении дела в их отсутствие.
В силу ст. 167 ПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствии сторон.
В силу ч. 1 ст. 233 ГПК РФ в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.
Суд считает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства без участия ответчика.
Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.
В соответствии с п.1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.
В Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, далее – Правила) установлены порядок и процедура технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а также требования к выдаче технических условий.
Согласно пункту 3 Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им названных Правил и наличия технической возможности технологического присоединения.
Одним из существенных условий договора на технологическое присоединение является перечень мероприятий по технологическому присоединению и обязательства сторон по их выполнению, которые определяются в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора (пункт 16 Правил).
Согласно п.18 Правил мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:
а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями;
б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;
в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;
г) выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и сетевой организацией требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем);
д) проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил;
д(1)) выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в работу в составе электроэнергетической системы в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем.
Обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя (п.16.3 Правил).
Как следует из материалов дела, 31.10.2018 года между ООО «БрянскЭлектро» и ФИО2 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №... от 31.10.2018 г., согласно которому сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ВРУ-0,4 кВ объекта, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).
Заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора (п.1 договора).
Согласно п.2 договора технологическое присоединение необходимо для энергоснабжения объектов заявителя: индивидуального домовладения, расположенных (которые будут располагаться), .
Заявитель, в свою очередь, обязался исполнять оговоренные обязательства; после выполнения мероприятий по техническому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных ТУ, уведомить сетевую организацию о выполнении ТУ, уведомить сетевую организацию о выполнении ТУ, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении ТУ (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной). Принять участие в осмотре присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организации; после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 3 рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации; исполнять обязательства по оплате расходов на ТП; уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения (п. 8).
В соответствии с п.10 договора размер платы за ТП, выполняемого сетевой организацией, определяется в соответствии с Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области №41/2-пэ от 26.12.2017 года и составляет 550 руб., в том числе НДС 18% - 83,90 руб.
Ответчик оплатил сумму по договору в размере 550 руб.
Обращаясь в суд с настоящим иском, истец указал на то, что свои обязательства по договору исполнил своевременно и в полном объеме.
Расходы истца на подготовку и выдачу технических условий ответчику составили 142 196,46 руб. Представленный истцом расчет соответствует Приказу Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 26.12.2017 г. № 41/2-пэ.
В то же время ответчик не выполнил свои обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения, а именно: не уведомил сетевую организацию о выполнении технических условий, нарушив условия договора, предусмотренные п.п.5, 8 договора и п. 11 Технических условий.
При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца документально подтвержденные фактически понесенные расходы в размере 141 646,46 руб.
В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Обязанность по уплате неустойки предусмотрена абзацем 1 п.17 договора об осуществлении технологического присоединения.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (п.5 договора). Таким образом, мероприятия по технологическому присоединению должны были быть исполнены в срок по 01.05.2019 г.
Расчет неустойки за период с 01.05.2019 г. по 30.04.2020 г. (срок действия ТУ - 2 года со дня заключения договора, истек 30.04.2020 г.) следующий: 550 руб. х 365 дн. х 5% = 10 037,50 руб.
В соответствии со ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежит взысканию сумма государственной пошлины, оплаченной при подаче искового заявления, в размере 4 233,68 руб.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд,
РЕШИЛ :
Исковые требования ООО "БрянскЭлектро" к ФИО2 о взыскании денежных средств, удовлетворить.
Взыскать с ФИО2 в пользу ООО "БрянскЭлектро" расходы по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №... от 31.10.2018 г. в размере 141 646 руб. 46 коп., неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по договору №... от 31.10.2018 г. в размере 10 037 руб. 50 коп., а также расходы по уплате госпошлины в размере 4233 руб. 68 коп.
Копию заочного решения направить ответчику с уведомлением о вручении, разъяснив право подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения в течение семи дней со дня вручения копии этого решения с указанием обстоятельств, свидетельствующих об уважительности причин неявки в судебное заседание, о которых он не имел возможности своевременно сообщить суду, и доказательств, подтверждающих эти обстоятельства, а также обстоятельств и доказательств, которые могут повлиять на содержание принятого решения суда.
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Брянский областной суд в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Брянский областной суд в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Судья М.Р. Борлаков
Мотивированное решение изготовлено 15 июля 2022 года.