Дело № 2-1-7457/2023

УИД 54RS0004-01-2023-005241-95

Заочное решение

именем Российской Федерации

07 декабря 2023 г. г. Энгельс

Энгельсский районный суд Саратовской области в составе

председательствующего судьи Ребневой Е.Г.,

при секретаре судебного заседания Апресян А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Спецгидравлика» к ФИО1 о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, судебных расходов,

установил:

истец обратился в суд с иском к ФИО1 о взыскании денежных средств, неустойки, судебных расходов. В обоснование исковых требований указывает, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Спецгидравлика» и ответчиком ФИО1 заключен договор подряда на проведение ремонтно-отделочных работ. В соответствии с п. 1.1. договора ФИО1 принял на себя обязательства по ремонту стены площадью 230 кв.м, расположенной в здании ООО «Спецгидравлика» по адресу: <адрес>, а истец обязался оплатить выполненные работы. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Спецгидравлика» выполнило свои обязательства по договору и оплатило ФИО1 стоимость работ на общую сумму 231883 руб. 90 коп., что подтверждается платежными поручениями. В соответствии с п. 4.2. договора работы должны быть выполнены в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 выполнил работы частично и с просрочкой. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 передал, а ООО «Спецгидравлика» приняло часть выполненных работ на общую стоимость в размере 92713 руб., что подтверждается промежуточным актом приема. Другие работы ФИО1 не выполнил, с объекта исчез, работы не выполнял, какие-либо возвраты денежных средств не производил. На дату обращения истца в суд ФИО1 имеет задолженность перед ООО «Спецгидравлика» на сумму оплаченных и невыполненных работ в размере 139170 руб. 90 коп. В феврале 2023 г. ООО «Спецгидравлика» направило в адрес ФИО1 претензию с требованием оплатить задолженность и неустойку, что подтверждается квитанцией об отправке почтового отправления. ФИО1 на данную претензию не ответил. В соответствии с п. 9.2. договора за просрочку выполнения работ установлена неустойка в размере 1% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 15%. В соответствии с п. 5.1 договора и сметным расчетом, являющимся приложением № к договору, общая сумма договора составляет 239613 руб. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (266 дней) из расчета 1 % в день составляет 239613 руб. * 1% / 100% * 266 = 35941 руб. 95 коп. В связи с условиями 9.2. договора данная сумма уменьшена до 15 % от суммы договора, в связи с чем размер неустойки составляет 35941 руб. 95 коп. Истец просит взыскать с ответчика в свою пользу задолженность в сумме 139170 руб. 90 коп., неустойку в размере 35941 руб. 95 коп., судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 4702 руб.

Представитель истца ООО «Спецгидравлика» в судебное заседание не явилась, представила заявление о рассмотрении дела в свое отсутствие, заявленные требования поддержала в полном объеме.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещалась по месту регистрации, сведений об уважительности причин неявки суду не предоставил.

Суд, с учетом мнения истца, счел возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившегося ответчика в порядке заочного производства

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд считает заявленные исковые требования подлежащими удовлетворению в следующем объеме и по следующим основаниям.

В силу ст. ст. 8, 9 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

Суд осуществляет защиту нарушенных или оспоренных прав в силу ст. 11 ГК РФ.

Исходя из вышеназванных положений закона, сторона по делу самостоятельно определяет характер правоотношений, и если считает, что какое-либо ее право нарушено, то определяет способ его защиты в соответствии со ст. 12 ГК РФ, а суд осуществляет защиту нарушенных или оспоренных прав.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров (ст. 702 ГК РФ).

В соответствии со ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Указанные в п. 2 ст. 405 ГК РФ последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков (п. 3 ст. 708 ГК РФ).

В силу п. 2 ст. 405 ГК РФ, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

В соответствии со ст. 740 ГК РФ, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с п. 3 ст. 424 настоящего Кодекса (ст. 709 ГК РФ).

Согласно ст. 405 ГК РФ должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой, и за последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения. Если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков. Должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (ст. 309 ГК РФ).

Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Статьей 56 ГПК РФ определено, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Спецгидравлика» и ФИО1 заключен договор подряда на проведение ремонтно-отделочных работ.

Согласно п. 1.1. указанного договора подрядчик (ФИО1) обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию заказчика (ООО «Спецгидравлика») работы по ремонту стены общей площадью 230 кв.м, в объекте, расположенном по адресу: <адрес>, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную договором цену.

Сметный расчет от ДД.ММ.ГГГГ составлен ФИО1 и является приложением № к заключенному сторонами договору.

Срок выполнения работ согласован сторонами в п. 4.2 договора и составляет 15 рабочих дней с момента начала выполнения работ, предусмотренного п. 4.1. настоящего договора (начальный срок выполнения работ ДД.ММ.ГГГГ конечный срок выполнения работ ДД.ММ.ГГГГ).

Цена договора определена п. 5.1. договора и составляет 239613 руб.

Ответчик приступил к выполнению работ в согласованный сторонами срок.

Указанный факт не оспаривается истцом.

Согласно п. 6.1. договора авансовые платежи в размере (71883 руб. 90 коп.) 30 % от общей суммы, указанной в п. 5.1. настоящего договора производятся заказчиком в течение 1 банковского дня с даты подписания настоящего договора.

Перечисление авансового платежа в согласованный сторонами срок, то есть не позднее следующего за датой подписания договора – ДД.ММ.ГГГГ, материалами дела не подтверждается.

Окончательный расчет в размере (167729 руб. 10 коп.) 70% от общей суммы, указанной в п. 5.1. настоящего договора 230519 руб. 26 коп. производится заказчиком после окончания работ в течение 1 банковского дня с даты подписания акта выполненных работ, который является неотъемлемой частью настоящего договора.

Подрядчик согласно условиям договора взял на себя обязательства выполнить следующие работы: составление сметы-расчета, установка монтаж лесов, демонтаж кладки кирпича, усиление армирование кадки, кладка кирпича колодечная, подъем материалов на высоту, погрузка материалов, устройство инженерного комплекса, монтаж инженерного комплекса, кроме того: закупка материалов на объект и доставка материалов на объект.

ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком и подрядчиком подписан акт приема промежуточный, согласно которого подрядчик выполнил работы по объекту на сумму 92713 руб.

Оплата за выполненные работы произведена заказником платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 15883 руб. 90 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 руб., всего оплата произведена на сумму 231883 руб. 90 коп.

Сведений об окончании работ в материалы дела не представлено.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Спецгидравлика» направило в адрес ФИО1 претензию с требованием о возврате (перечислении на расчетный счет ООО «Спецгидравлика») денежную сумму в размере 139170 руб. 90 коп., а также уплатить неустойку.

Претензия, направленная в адрес ФИО1 по адресу, указанному в договоре: <адрес>А, <адрес>, оставлена ответчиком без внимания.

Исходя из правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в п. 63 постановления Пленума от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю (п. 1 ст. 165.1 ГПК РФ).

При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзацах первом и втором настоящего пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск вызванных этим последствий (пункт 1 статьи 20 ГК РФ). Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу.

Сведений об изменении адреса направления корреспонденции на имя ФИО1 материалы дела не содержат.

Таким образом, юридически значимое сообщение направлено в адрес ФИО1 в установленном законом порядке.

Из установленных обстоятельств следует, что подрядчик ФИО1, получив оплату в размере 231883 руб. 90 коп., выполнил работы на 92713 руб., от завершения работ уклонился, срок выполнения работ просрочил, по претензии истца денежные средства, излишне оплаченные не возвратил.

Ответчик от предоставления доказательств, опровергающих доводы истца, уклонился.

С учетом изложенного, требование истца о взыскании оплаченной по договору суммы в размере 139170 руб. 90 коп. (231883 руб. 90 коп. – 92713 руб.) подлежит удовлетворению.

В силу принципа свободы договора стороны вправе установить в договоре ответственность в виде неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Однако такое условие должно быть четко выражено в договоре с указанием размера и вида штрафных санкций, порядка их определения, оснований для применения (пункт 2 статьи 1, статья 421 ГК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. При этом, по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно ст. 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства, и данные требования закона при заключении кредитного договора сторонами было выполнено.

Сторонами при заключении договора согласован размер неустойки и основания для взимания неустойки.

Согласно п. 9.2. договора в случае нарушения подрядчиком сроков договора по причинам, не оговоренным в настоящем договоре, заказчик вправе удержать из подлежащей к оплате сумме неустойку в размере 1% за каждый день просрочки от суммы договора, но не более 15 %.

Судом установлено, что в срок до ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 работы по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ не исполнил.

В соответствии с п. 5.1 договора и сметным расчетом, являющимся приложением № к договору, общая сумма договора составляет 239613 руб. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (266 дней) из расчета 1 % в день составляет 239613 руб. * 1% / 100% * 266 = 35941 руб. 95 коп.

В связи с условиями 9.2. договора данная сумма уменьшена истцом до 15 % от суммы договора, в связи с чем размер неустойки составляет 35941 руб. 95 коп.

Суд соглашается с представленным расчетом неустойки, находит его обоснованным и математически верным.

Оснований для снижения неустойки в большем размере или об освобождении ответчика от такого вида ответственности не усматривается.

Кроме того, истцом заявлено о взыскании судебных расходов.

Согласно ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Согласно ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

С ответчика в пользу истца подлежит также взысканию оплаченная при подаче искового заявления государственная пошлина в размере 4702 руб. (л.д. 8).

Руководствуясь статьями 12, 56, 194-199, 237 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Спецгидравлика» к ФИО1 о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, судебных расходов, - удовлетворить.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН <данные изъяты> в пользу общества с ограниченной ответственностью «Спецгидравлика», ИНН <***> денежные средства в счет возврата оплаты по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ в размере 139170 руб. 90, коп., неустойку в размере 35941 руб. 95 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 4702 руб., всего взыскать 179814 руб. 85 коп.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мотивированное решение суда составлено 14 декабря 2023 г.

Председательствующий: