РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

77RS0032-02-2022-019984-10

11 апреля 2023 года дело № 2-1254/23

Черемушкинский районный суд адрес в составе судьи Чурсиной С.С., при секретаре фио., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО фио о защите прав потребителей, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

фио С.Г. обратился в суд с иском к ООО фио о защите прав потребителей, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, судебных расходов, мотивируя иск тем, что 20.05.2020 года заключил с ответчиком Договор подряда № 10520, согласно которому ответчик обязуется произвести работы по проектированию и изготовлению жилого модуля фио18.1 ur» в соответствии с требованиями, указанными в Договоре.

Срок производства работ по договору определен 40 дней, при этом согласно п. 2.6, 3.1.5 Договора работа считается выполненной после подписания сторонами Акта приемки работ.

Истец исполнил свои обязательства по договору, произвел предоплату работ в размере сумма 25.05.2020 года и 18.06.2020 года, однако до настоящего времени подрядчик не начал выполнение работ.

26.07.2022 года истец направил ответчику претензию об уплате неустойки, однако ответчик ответил ему отказом в удовлетворении требований.

Истец просит суд взыскать с ответчика в его пользу неустойку в размере цены выполненной работы сумма за нарушение сроков начала и окончания работы по состоянию на 22.06.2022 года, компенсацию морального вреда в размере сумма, штраф в размере 50 % удовлетворенных требований за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке, судебные расходы.

Истец ФИО1 в судебное заседание явился, требования поддержал.

Представитель ответчика ООО фио по доверенности фио в судебное заседание явился, возражал против удовлетворения требований истца, пояснил, что в течение 10 рабочих дней после подписания Договора подрядчик предоставляет заказчику Эскизный проект, калькуляцию и техническое задание. Датой начала производства является дата подписания Технического задания. Согласно п. 4.2. Договора заказчик предоставляет предоплату по подготовке Эскизного проекта в размере сумма в течение 5 рабочих дней с момента подписания Договора, то есть не позднее 27 мая 2020 года. Истец перечислил сумма 25.05.2020 года и сумма 18.06.2020 года, то есть не произвел необходимую по договору предоплату в размере сумма Согласно п. 4.3. Договора заказчик производит оплату по договору, но не позднее 30 июня 2020 года в размере сумма Истец не исполнил свои обязательства по Договору, поэтому подрядчик вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения обязательства и потребовать возмещения убытков. Истец завысил размер неустойки, определив ее ценой договора, однако это необоснованно, как и требование о взыскании штрафа и компенсации морального вреда, просил в удовлетворении иска отказать.

Заслушав объяснения истца, представителя ответчика, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 702 ГК РФ 1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Поскольку истец - гражданин, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, к данным правоотношениям применяются требования Закона РФ «О защите прав потребителей».

В соответствии со ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» 1. За нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

2. Если иное не установлено законом, убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной законом или договором.

3. Уплата неустойки (пени) и возмещение убытков не освобождают изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченную организацию или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) от исполнения возложенных на него обязательств в натуре перед потребителем.

4. Изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.

5. Требования потребителя об уплате неустойки (пени), предусмотренной законом или договором, подлежат удовлетворению изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в добровольном порядке.

6. При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В силу ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» 1. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

назначить исполнителю новый срок;

поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);

отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

1. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

5. В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

Согласно ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Судом установлено, что 20 мая 2020 года ООО фио заключил с Лисом С.Г. Договор подряда № 010520, в соответствии с которым подрядчик обязуется произвести работы по проектированию и изготовлению жилого модуля из своих материалов своими силами или с привлечением третьих лиц в соответствии с Эскизным проектом.

Пунктом 2 Договора определены сроки выполнения и сдачи работ: В течение 10 рабочих дней после подписания Договора подрядчик предоставляет заказчику Эскизный проект, калькуляцию и Технические задание. Датой начала работ является дата подписания Технического задания. В соответствии с п. 4 Договора стоимость работ по договору определена в размере сумма

Заказчик осуществляет предоплату работ по подготовке Эскизного проекта в размере сумма в течение 5 рабочих дней с момента подписания Договора. (п. 4.2.)

В течение 5 рабочих дней с момента подписания Технического задания, но не позднее 30 июня 2020 года заказчик производит оплату по договору в размере сумма (п. 4.3) Окончательные расчеты производятся после подписания Акта приемки перед отгрузкой модуля.

Согласно п. 3.2.1. Договора при неисполнении заказчиком обязанностей по оплате, предусмотренных п. 4 договора подрядчик имеет право приостановить выполнение работ до выполнения заказчиком своих обязанностей. В случае приостановки выполнения работ, а равно задержки приемки объекта по вине заказчика на срок более 10 рабочих дней, подрядчик имеет право требовать пересмотра стоимости выполняемых работ в соответствии с понесенными в связи с остановкой производства расходами и возросшими расценками. (л.д. 6-9)

25.05.2020 года ФИО1 перечислил ООО фио денежные средства в размере сумма, что подтверждается платежным поручением № 34087. (л.д. 54)

18.06.2020 года ФИО1 перечислил ООО фио денежные средства по договору № 010520 в размере сумма в соответствии с платежным поручением № 201516. (л.д. 53)

Согласно Акту сверки расчетов по Договору № 010520 от 20 мая 2020 года иных платежей по договору не поступало. (л.д. 52)

Ответчиком представлены приложение № 2 к Договору подряда – калькуляция работ и приложение № 3 к договору – Техническое задание. Работы выполнены 29.05.2020 года. (л.д. 55-64)

07.06.2022 года ФИО1 направил ответчику претензию о нарушении сроков исполнения договора, с требованием уплаты неустойки в размере сумма (л.д. 14-16)

26.07.2022 года ООО фио в ответе на претензию указал, что требование не подлежит удовлетворению в связи с неисполнением заказчика обязанностей по договору. (л.д. 10-11)

09.11.2022 года ОООфио направил Лису С.Г. предложение о расторжении договора № 010520 от 20 мая 2020 года. (л.д. 45-47)

Суду представлено заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по адрес, в котором представитель Управления указывает, что потребитель услуг является экономически слабой стороной и нуждается в особой защите своих прав и соответственно, соразмерно его социальной значимости должен быть защищенным, просит заявленные требования удовлетворить, рассмотреть дело в отсутствие своего представителя.

Суд, не может принять данное заключение в обоснование удовлетворения требований истца, поскольку данное заключение не содержит мотивировки, по какой именно причине необходимо удовлетворить требование потребителя, не приводит фактических обстоятельств дела. Удовлетворить требования истца только на основании того, что потребитель является слабой стороной, суд не может, поскольку стороны в гражданском процессе имеют равные права и равные обязанности по предоставлению доказательств, о чем говорится в ст. 56 ГК РФ. Представитель Управления не был лишен права представлять интересы потребителя, осуществить его юридическую поддержку.

Анализируя представленные доказательства, суд полагает, что ФИО1 не исполнил свои обязательства по Договору подряда от 20.05.2020 года, не произвел в установленные сроки оплату по договору, в связи с чем, подрядчик приостановил выполнение работы. Невыполнение ответчиком работ по договору подряда обусловлено нарушением со стороны истца обязательств по договору подряда, поэтому суд полагает, что вины ответчика в нарушении сроков выполнения работ по договору подряда не имеется.

Поскольку ответчик не нарушил права потребителя, суд полагает, что отсутствуют основания для удовлетворения требований истца о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении требований ФИО1 к ООО фио о защите прав потребителей, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, судебных расходов – отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через районный суд в течение одного месяца после вынесения решения в окончательной форме.

Судья фио

решение изготовлено в окончательной форме 17.04.2023 года