Решение по делу № 2-1310/2025 от 30.09.2025 - о защите прав потребителя, возложении обязанности по исполнению договора, взыскании убытков, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа.

.

.

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 сентября 2025 года город Новокуйбышевск

Новокуйбышевский городской суд Самарской области в составе:

председательствующего судьи Бегишевой Н.В.

при помощнике судьи Сергеевой В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1310/2025 по иску ФИО1, ФИО2 к ООО "Средневолжская газовая компания" о защите прав потребителя, возложении обязанности по исполнению договора, взыскании убытков, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

Истцы ФИО1, ФИО2 обратились в суд с вышеуказанным исковым заявлением, в котором просили обязать ответчика Общество с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания» произвести подключение газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в соответствии с договором <№> от <Дата>, взыскать с ответчика убытки в размере 79 915,53 руб., неустойку в размере 1 163 233,5 руб., компенсацию морального вреда – 50 000 руб., штраф – 50% от присужденной суммы.

В обоснование заявленных требований указывает на то, что <Дата> между ФИО1 и ответчиком был заключен договор <№> о подключении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации жилого дома, по адресу: <Адрес>. Пунктом 3 договора установлен срок выполнения мероприятий по подключению объекта и пуску газа, который составляет 205 дней с момента заключения договора, то есть не позднее <Дата>. Истец исполнил свои обязательства по договору, перечислив денежные средства на счет ответчика. При этом ответчик принятые на себя обязательства не исполнил. Так как ответчиком подключение к газоснобжению не было произведено, истцы были вынуждены нести дополнительные расходы на отопление дома электрической энергией, в общей сумме 79 915,53 руб. 27.11.2024 года в адрес ответчика была направлена претензия с требованием исполнить обязательства по договору в 10-ти дневный срок года, однако она оставлена без удовлетворения. Подключение не было выполнено.

Истец ФИО2, действующий как в своих интересах, так и в интересах ФИО1, в судебном заседании требования поддержал, по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика – Общества с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания» в судебное заседание не явился, доказательств уважительных причин не явки суду не представлено, в материалы дела представлены письменные возражения на иск (л.д. 98-102)

Представитель третьего лица ООО «Газпром межрегионгаз Самара», привлеченный к участию в деле в судебное заседание не явился.

Суд определил в соответствии со ст. 167 ГПК РФ рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Изучив основания заявленных требований, возражений, выслушав участников процесса, исследовав материалы по делу, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении требований по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 154 ГК РФ сделки могут быть двух- или многосторонними (договоры) и односторонними. Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны. Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).

Согласно ч. 1 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Согласно части 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. При этом, существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В силу положений ст. 426 ГК РФ публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.). Лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения публичного договора, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами. В публичном договоре цена товаров, работ или услуг должна быть одинаковой для потребителей соответствующей категории. Иные условия публичного договора не могут устанавливаться исходя из преимуществ отдельных потребителей или оказания им предпочтения, за исключением случаев, если законом или иными правовыми актами допускается предоставление льгот отдельным категориям потребителей.Отказ лица, осуществляющего предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 786 настоящего Кодекса. При необоснованном уклонении лица, осуществляющего предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, от заключения публичного договора применяются положения, предусмотренные пунктом 4 статьи 445 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации, а также уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти могут издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.). Условия публичного договора, не соответствующие требованиям, установленным пунктами 2 и 4 настоящей статьи, ничтожны.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ст. 310 ГК Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательств, одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев предусмотренных законом.

Согласно ст. ст. 2, 18 Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", газоснабжение - одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа.

Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 N 1547 утверждены Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

"Подключение (технологическое присоединение)" - совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, осуществления предпринимательской (профессиональной) деятельности (ч. 1 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения).

Согласно п. 5, п. 6 Правил, подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении. Договор о подключении заключается между заявителем, исполнителем и единым оператором газификации или региональным оператором газификации. В случае если подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства осуществляется к сети газораспределения, принадлежащей региональному оператору газификации, либо к сети основного абонента, которая технологически связана с сетью газораспределения, принадлежащей региональному оператору газификации, то договор о подключении заключается между заявителем и региональным оператором газификации (исполнителем). По договору о подключении: исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - технические условия); заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению); единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечивает подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объекта капитального строительства к сети газораспределения.На основании положений ч.1, ч.2 ст. 27 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами. Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).

Как установлено в ходе судебного разбирательства и подтверждается материалами дела, <Дата> между истцом ФИО1 – заявитель, и ответчиком – Общество с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания» - исполнитель, был заключен договор <№> о подключении (технологического присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации жилого дома, по адресу: <Адрес>, кадастровый номер <№>. (л.д. 14-17)

Согласно условиям вышеуказанного договора, исполнитель обязался осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети жилой дом, по адресу: <Адрес>, кадастровый номер <№>.

В соответствии с п. 3 договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 205 дней со дня заключения настоящего договора.

Размер платы за технологическое присоединение составляет 89 136,71 (п. 12)

Согласно п. 13 договора внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке:

- 50% платы, что составляет 44 568,35 руб., в том числе НДС 7 428, 06 руб. вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения настоящего договора;

- 50% платы, что составляет 44 568,35 руб., в том числе НДС 7 428,06 руб. вносится в течении 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).

Плата за технологическое присоединение внесена ФИО2 в размере 44 568,35 руб. (л.д. 18)

<Дата> между ФИО1 и ООО «Средневолжская газовая компания» было заключено дополнительное соглашение <№> к договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации <№> от <Дата> (л.д. 107)

Согласно п. 1 дополнительного соглашения срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа не позднее <Дата>

Ввиду неисполнения сетевой организацией принятых на себя обязательств, ФИО1, в лице представителя ФИО2 в адрес ответчика 27.11.2024 г., направлена претензия, с требованием в 10-ти дневный срок осуществить технологическое присоединение по договору <№> от <Дата>. (л.д. 19-21)

Однако, до настоящего времени обязательства Обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания» не исполнены.

Учитывая установленные по делу обстоятельства, неисполнение ответчиком надлежащим образом обязательств по осуществлению технологического присоединения по договору <№> от <Дата> для газоснабжения дома, принадлежащего истцу, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения иска в данной части.

Разрешая требования ФИО3 о взыскании неустойки, суд приходит к следующему.

В судебном заседании установлено, что требование истца в установленный законом срок не выполнено.

Согласно п. 15 договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 52 Правил подключения договор о подключении содержит следующие существенные условия, в том числе: и) обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течении 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки.

Истцом заявлены требования о взыскании с ответчика неустойки за период, с <Дата> по <Дата> – 1 163 233,5 руб., расчет которой произведен истцом на основании п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Суд находит данный расчет неверным, в связи с чем, производит расчет заявленной к взысканию неустойки с учетом п. 15 договора <№> от <Дата>, п. 52 Правил подключения, а также принимает за начало периода взыскания таковой <Дата> - ввиду истечения на указанную дату срока исполнения – <Дата>, согласно дополнительному соглашению.

В результате произведенного расчет размер подлежащей с ответчика в пользу истца неустойки за период с <Дата> по <Дата> составляет 5 849,60 руб. (7,5% - ключевая ставка Центрального банка РФ на день заключения договора – <Дата> х 0,014 х 44 568,35 руб. – сумма внесенная в счет оплаты исполнения по договору) : 100% х 125 дней (период с <Дата> по <Дата>)

На основании ст.15 Закона «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

При решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Требование истца о компенсации морального вреда в соответствии со ст.15 Законом «О защите прав потребителей» в размере 50 000, 00 руб., суд, с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости, приходит к выводу о компенсации морального вреда в размере 5 000, 00 руб.

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с исполнителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В пункте 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» содержится разъяснение о взыскании указанного штрафа в пользу потребителя, с учетом которых, учитывая, что исковые требования удовлетворены частично, суд полагает, что сумму штрафа следует определить в размере 5 424,80 руб. (5849,60 руб.+ 5 000 руб. х 50%)

Истцами ФИО1, ФИО2 заявлены требования о взыскании убытков, причиненных в связи с неисполнением ответчиком обязательств по подключению к газоснабжению в размере 79 915,53 руб., поскольку за период с 2023 – январь 2025 года в зимний период времени, были понесены дополнительные расходы на отопление дома электрической энергией, за которую была произведена оплата.

Оснований для удовлетворения заявленных истцом требований о взыскании убытков судом не усматривается, поскольку в нарушение ст.56 ГПК РФ материалы дела не содержат договор электроснабжения, а размер расходов на отопление именно за счет электрической энергии истцом документально не подтвержден (квитанции об оплате об указанном не свидетельствуют, а лишь подтверждаются факт оплаты за оказанные коммунальные услуги), кроме того отсутствуют доказательства, подтверждающие применение электрического отопительного прибора, а также отсутствуют доказательства учета представленных затрат отдельно на отопление с использование электроэнергии.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Требования ФИО1, ФИО2 к ООО "Средневолжская газовая компания" о защите прав потребителя, возложении обязанности по исполнению договора, взыскании убытков, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа – удовлетворить частично.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания» по договору <№> от <Дата> осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации - объекта жилой дом (кадастровый номер <№>), расположенного на земельном участке по адресу: <Адрес>, кадастровый номер <№>.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания» в пользу ФИО2 неустойку за период с <Дата> по <Дата> – 5 849, 60 руб., компенсацию морального вреда – 5 000 руб., штраф – 5 424, 80 руб.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Самарский областной суд через Новокуйбышевский городской суд Самарской области в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Решение в окончательной форме принято 30.09.2025г.

Судья /подпись/ Н.В.Бегишева

.