Дело № 2-2109/2025

УИД 23RS0047-01-2024-008419-34

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

г. Краснодар 05 августа 2025 г.

Советский районный суд г. Краснодара в составе:

судьи Скрипка О.В.

при секретаре Хотовой А.Б.,

при участии:

истца ФИО1,

представителя истца, по доверенности, ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к АО «Краснодаргоргаз», третьему лицу ООО «Газпром газификация» об обязании исполнить условия договора, взыскании убытков,

установил:

ФИО1 обратился в суд с иском к АО «Краснодаргоргаз», третьему лицу ООО «Газпром газификация», просит суд обязать АО «Краснодаргоргаз» и ООО «Газпром газификация» (третье лицо) исполнить договор №-Т.П.(т) от 06.09.2023г. о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, объекта - жилого дома, расположенного по адресу: адресу: Российская Федерация, <адрес>; взыскать с АО «Краснодаргоргаз» в пользу истца денежные средства в размере 285 203,6 руб., в том числе: 66 066,07 руб. - неустойка за просрочку исполнения по договору со стороны ответчика, 30 000 руб. - компенсация морального вреда; 42 603 руб. - убытки, понесенные истцом, 50 000 руб. - оплата услуг представителя по подготовке искового заявления и представление интересов в суде, 2 200 руб. - оплата нотариальных услуг по заверению доверенности представителя; 94 334,5 руб. 50 коп. - штраф согласно п.6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 г. "О защите прав потребителей", в размере 50% от заявленных требований; взыскать с АО «Краснодаргоргаз» в пользу истца денежные средства в размере 9 490 руб. - расходы за уплату государственной пошлины за подачу настоящего искового заявления в суд.

В обоснование требований указано, что 06.09.2023 между ФИО1, АО «Краенодаргоргаз» (ответчик), ООО «Газпром газификация» (третье лицо) заключен договор №-Т.П. о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, объекта - жилого дома, расположенного по адресу: адресу: Российская Федерация, <адрес>. Согласно пункту 3 договора (с учетом дополнительного соглашения от 25.03.2024.) установлен срок выполнения мероприятий по подключению домовладения и пуску газа - до 19 июля 2024г. В свою очередь, на основании п. 12 договора (с учетом дополнительного соглашения от 25.03.2024) истец принял на себя обязательство оплатить услуги по данному договору в размере 66 066,07 руб. Данное обязательство истец выполнил в полном объеме, им оформлены и представлены все необходимые документы для подключения к сетям газоснабжения. Согласно п. 4 Договора, исполнитель - АО «Краснодаргоргаз», должен направить заявителю в течение 5 рабочих дней после окончания разработки - проектную документацию, не позднее дня окончания срока, равного 2/3 срока осуществления мероприятий по подключению установленного договором в п.З. Согласно этому пункту, ответчик принял на себя обязательство выполнить разработку проектной документации в срок до 05.12.2023. С окончательной версией проекта сети газопотребления от границ земельного участка до газоиспользующего оборудования, в рамках осуществления деятельности по подключению истец ознакомлен и получил проект на руки 20.02.2024г, что является нарушением договора. Этот срок превысил на 32 дня срок выполнения всех мероприятий по подключению и пуску газа согласно п.3 договора, и на 77 дней срока разработки проектной документации на основании п.4. договора. 20.03.2024 в центре обслуживания клиентов АО «Краснодаргоргаз» истец подал заявление о стройготовности на жилое помещение и представил все необходимые документы. При подаче заявления ему сообщили, что после окончания проектирования изменилась сметная стоимость, необходимо подписать дополнительное соглашение об изменении размера платы за подключение (технологическое присоединение). 25.03.2024 между истцом и АО «Краснодаргоргаз» заключено дополнительное соглашение к договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения в рамках догазификации № -Т-П(т) от 6 сентября 2023г., согласно которому внесены изменения в п. 12 и п.3 Договора в части размера платы за подключение (технологическое присоединение) и срока подключения объекта капитального строительства и пуску газа (срок продлен до 19 июля 2024г). 25.04.2024 произведены монтажные работы сети газопотребления от границ земельного участка до газоиспользующего оборудования. 27.05.2024 представителем АО «Краснодаргоргаз» проведено обследование объекта строительства на предмет его строительной готовности. Никаких замечаний в адрес истца со стороны ответчика не поступило, из чего истец считает, что с его стороны все обязательства выполнены, необходимые работы проведены, документы представлены. Однако, до настоящего времени, ответчик не выполнил условия договора, жилой дом истца к сети газопотребления не присоединен. Считает, что ответчиком нарушены истца как потребителя, ему причинен моральный вред. Так как его жилой дом не подлючен ответчиком к сети газораспределения, в нарушения принятых обязательств, истцу пришлось купить электрические обогреватели для отопления, на сумму 42 603 руб., что является убытком.

В судебном заседании истец и его представитель на иске настаивали, просили удовлетворить.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещен. В ходе судебного разбирательства представитель по доверенности ФИО3 возражал

по основаниям, изложенным в письменном отзыве, просил в иске отказать.

Суд, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

Отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей", другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310 ГК РФ).

Как установлено судом и следует из материалов дела, между ФИО1 и АО "Краснодаргоргаз" (исполнитель) и ООО "Газпром газификация" (единый оператор газификации) заключен договор №№-Т.П.(с) о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации № №-Т.П.(т) от 06.09.2023, на основании которого исполнитель обязуется осуществить подключение газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю (домовладение: жилой дом площадью 185,0 кв.м., расположенный по адресу: Россия, <адрес>).

Согласно п. 3 договора срок выполнения мероприятий по подключению установлен в 135 дней со дня заключения договора.

Истец указал, что на основании п. 12 договора (с учетом дополнительного соглашения от 25.03.2024) истец принял на себя обязательство оплатить услуги по данному договору в размере 66 066,07 руб. Данное обязательство истец выполнил в полном объеме, что подтверждает платежными документами, им оформлены и представлены все необходимые документы для подключения к сетям газоснабжения.

Согласно абз. 4 п.4 Договора, исполнитель обязан направить заявителю в течение 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации сети газораспределения, но не позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), установленных настоящим договором, информацию о расположении точки (точек) подключения (технологического присоединения) (при необходимости строительства (реконструкции) сети газораспределения в случае, если точка подключения не определена в технических условиях, предусмотренных приложением N 1 к настоящему договору).

Данным абзацем предусмотрена обязанность Исполнителя в установленный абзацем срок после окончания разработки проектной документации сети газораспределения уведомить Заказчика именно о точке подключения в случае, если точка подключения не определена в технических условиях, о сроках разработки проектной документации сети газопотребления не сказано.

При этом в п. 9 Технических условий № ТУШУ 1901-09/2023/4001 от 31.07.2023. являющихся приложением к Договору, содержится информация о точке подключения.

Таким образом, положения абз. 4 п.4 Договора не применимы к рассматриваемому делу.

Дополнительным соглашением от 25.03.2024, заключенному между ФИО1 и АО "Краснодаргоргаз", ООО "Газпром газификация" предусмотрено, что п. 3 договора от 06.09.2023 изложен в следующей редакции: выполнить мероприятия по подключению (технологическому подключению) объекта капитального строительства и пуску газа в срок до 19.07.2024.

Согласно пункту 1 статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Согласно абз. 11 ч. 2 ст. 8 ФЗ от 31.03.1999 № 69 «О газоснабжении в Российской Федерации», Правительство Российской Федерации в области газоснабжения осуществляет свои полномочия в соответствии с Федеральным законом «О Правительстве Российской Федерации», в том числе утверждает правила технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям.

Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 утверждены Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения утв. (далее – Правила № 1547).

Как указано в абз. 10 п. 2 Правил № 1547, подключение (технологическое присоединение) - совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, осуществления предпринимательской (профессиональной) деятельности.

Согласно п. 3 Правил № 1547, подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке: а) направление заявителем на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению N 1 (далее - заявка о подключении); б) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению № 2 (далее - договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении; в) выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении; г) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме согласно приложению № 3 (далее - акт о готовности); д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по типовой форме согласно приложению N 4 (далее - акт о подключении).

В соответствии с п. 72 Правил № 1547, исполнитель обязан: а) осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения при исполнении заявителем возложенных на него обязательств по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению); б) осуществлять мониторинг выполнения заявителем технических условий (за исключением случая, если договор о подключении содержит обязательства исполнителя осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка); в) осуществить действия по подключению (технологическому присоединению), не позднее установленного договором о подключении дня подключения (технологического присоединения) (но не ранее подписания акта о готовности, указанного в подпункте "г" пункта 71 настоящих Правил); г) по запросу заявителя не позднее 10-го дня со дня получения запроса направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению); д) не позднее чем за 20 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, уведомить заявителя об окончании срока действия договора о подключении; е) согласовать с собственником земельного участка строительство сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц; ж) обратиться в уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления за установлением публичного сервитута для строительства сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц (при недостижении согласия с собственником земельного участка).

Исходя из изложенных норм материального права и положений договора, единственным доказательством исполнения обязательств по договору о технологическом присоединении, является акт о подключении (технологическом присоединении).

Материалами дела установлено, что обществом исполнены обязательства по строительству сети газопотребления, что подтверждается Актами приемки сети газопотребления после строительства от 30.08.2024. Также Обществом осуществлены строительно-монтажные работы по созданию сети газораспределения до границы земельного участка, осуществляется проверка исполнительно-технической документации для дальнейшей передачи на согласование в Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Более того, дополнительным соглашением от 18.04.2025, заключенному между ФИО1 и АО "Краснодаргоргаз", ООО "Газпром газификация" предусмотрено, что п. 3 договора от 06.09.2023 изложен в следующей редакции: выполнить мероприятия по подключению (технологическому подключению) объекта капитального строительства и пуску газа в срок до 25.04.2025.

Акт № о подключении (технологическом присоединении), содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, подписан сторонам 24.04.2025, то есть в установленный дополнительным соглашением от 18.04.2025 срок.

В соответствии с п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п, либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности, при этом в соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, а в соответствии с п. 1 ст. 408 ГК РФ надлежащее исполнение прекращает обязательство.

Таким образом, оснований для обязании ответчика исполнить договор от 06.09.2023 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения, не усматривается.

Требования истца о взыскании неустойки удовлетворению не подлежат

В соответствии со ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей", если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Суд, анализируя представленные доказательства, находит, что ответчиком не нарушены обязательства по договору, вследствие чего права и законные интересы истца как потребителя услуги, не нарушены.

Рассматривая требования истца о взыскании убытков в размере 42 603 рублей по оплате электрического обогревателя, суд исходит из следующего.

В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

По смыслу указанной статьи возмещение убытков является мерой гражданско-правовой ответственности, применение которой возможно лишь при наличии определенных условий для наступления ответственности, предусмотренных законом.

Для удовлетворения иска о взыскании убытков истцом должны быть доказаны факт наличия у него убытков и их размер, неправомерность действий ответчика, причинная связь между этими действиями и причиненным вредом (убытками).

Наличие совокупности вышеуказанных обстоятельств должно доказать лицо, обращающееся в суд с требованием о возмещении убытков. Недоказанность одного из вышеуказанных обстоятельств возмещения убытков исключает возможность удовлетворения исковых требований.

Сам факт предоставления суду чеков о покупке, без доказанности совокупности указанных выше обстоятельств не является основанием для возмещения ответчиком понесенных истцом расходов.

Как разъяснено в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

Представленные истцом доказательства не достаточны для вывода о том, что его расходы по покупке электрического обогревателя понесены в результате неисполнения ответчиком обязанности ответчиком и непосредственно связаны с данным обстоятельством.

Требования о взыскании компенсации морального вреда и штрафа являются производными, удовлетворению также не подлежат.

Содержание ст. 56 ГПК РФ следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Поскольку истцу суд отказывает в удовлетворении требований, понесенные им расходы на основании ст. 98 ГПК РФ и ст. 100 ГПК РФ, возмещению не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

В удовлетворении исковых требований ФИО1 к АО «Краснодаргоргаз» о защите прав потребителя отказать.

Решение может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Советский районный суд г. Краснодара в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы.

Судья Советского

районного суда г. Краснодара О.В. Скрипка

Мотивированное решение изготовлено 13.08.2025 г.

Судья Советского

районного суда г. Краснодара О.В. Скрипка