2-1939/2025

47RS0№-19

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

21 июля 2025 г. <адрес>

Тосненский городской суд <адрес> в составе председательствующего судьи Коваленко Н.В.,

при помощнике судьи ФИО4,

с участием представителя истца ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2 о признании договора строительного подряда расторгнутым, взыскании денежных средств по договору, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

установил:

ФИО1 обратился в суд с исковым заявлением к ФИО2 о признании договора строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ, взыскании стоимости оплаченных по договору строительного подряда денежных средств в размере 210 000 руб., неустойки в размере 240 300 руб., компенсации морального вреда в размере 100 000 руб., штрафа в размере 50- % от присужденной судом суммы, указав в обоснование, что ДД.ММ.ГГГГ между сторонами заключен договор строительного подряда, согласно которому ответчик, как профессиональный участник рынка работ и услуг, взял на себя обязательство по изготовлению и установке откатных ворот, калитки и каркаса забора на земельном участке истца, расположенном по адресу: Нурминское сельское поселение, д. Жоржино. Стоимость работ согласовано по договору подряда в сумме 240 300 руб. Срок выполнения работ до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ истец внес предоплату в размере 190 000 руб., и ДД.ММ.ГГГГ предоплату в размере еще 20 000 руб. Итого, ФИО1 внесена полная предоплата по договору подряда в размере 210 000 руб. Данные обстоятельства подтверждаются распиской ответчика. Таким образом, обязательства истца по договору подряда выполнены в полном объеме, и в установленные договором сроки. До настоящего времени работы не выполнены. Общение с ответчиком в рамках телефонных переговоров к результату не привели. ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес ответчика отправлена претензия с требованием предоставить и смонтировать предоплаченные заказчиком изделия в надлежащем качестве согласно условиям договора, а также выплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств. ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес ответчика отправлена вторая претензия (уведомление) об отказе от договора, и требование возврата оплаченной истцом суммы в размере 210 000 руб., а также начисленной неустойки. ДД.ММ.ГГГГ истец обратился с письменным заявлением в ОМВД России по <адрес> по данным обстоятельствам (КУСП 14769 от ДД.ММ.ГГГГ). На основании положений ст. 31 Закона в случае, если требование потребителя не удовлетворено в 10-ти дневный срок, исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в порядке установленном в п. 5 ст. 28 Закона, т.е. в размере 3% стоимости заказа за каждый день такой просрочки. Таким образом, учитывая изложенное, ответчик обязан уплатить истцу неустойку в размере 240 300 руб. В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» от ДД.ММ.ГГГГ №, моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения продавцом прав потребителя, предусмотренных законом и правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты прав потребителя, подлежит компенсации причинителем вреда. Истец оценивает нравственные страдания в сумме 100 000 руб. Согласно ст. 13 Закона «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, извещен о месте и времени судебного заседания надлежащим образом.

Представитель истца ФИО5 в судебном заседании настаивала на удовлетворении исковых требований, поддержала доводы, изложенные в исковом заявлении.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, извещен о месте и времени судебного заседания надлежащим образом, возражений относительно исковых требований не представил.

В соответствии с положениями ст.167 ГПК РФ суд определил о проведении судебного заседания в отсутствии сторон.

Исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 425 ГК РФ договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 703 ГК РФ договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 (заказчик) и ФИО2 (исполнитель) заключен договор строительного подряда в соответствии с которым заказчик поручает, а подрядчик обязуется собственными силами и с использованием своих материалов выполнить следующие строительные работы: изготовить и установить ворота откатные, калитку, каркас забора. Работы предусмотренные в п. 1 данного договора будут выполняться по адресу: <адрес>, д. Жоржиной.

Согласно п. 4 договора строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ подрядчик гарантирует окончание выполнения работ в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п. 5 договора строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ стоимость выполняемых работ составляет 240 300 руб. Указанную сумму заказчик выплачивает подрядчику в следующем порядке: 190 000 руб. на закупку материалов.

Согласно п. 6 договора строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ приемка заказчиком выполненных подрядчиком работ осуществляется посредством оформления актов, которые подписываются двумя сторонами.

Согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 получил 190 000 руб. на строительство забора и ворот, а также монтажа.

Согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 получил дополнительно сумму в размере 20 000 руб.

Согласно ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 направил ФИО2 претензию в срок не более 5 рабочих дней предоставить и монтировать предоплаченные заказчиком изделия в надлежащем качестве согласно условиям договора, а также выплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств подрядчика в размере 13 324,59 руб., либо вернуть произведенную оплату в размере 210 000 руб. и выплатить законную неустойку за просрочку исполнения обязательств в размере 13 324,59 руб., в срок не более 5 рабочих дней с момента получения настоящей претензии.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 направил в адрес ФИО2 претензию о расторжении договора и возврате денежных средств.

Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Ответчиком не представлены доказательства исполнения условий договора от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно ст. 31 Закона РФ «О защите прав потребителей» от ДД.ММ.ГГГГ № требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования. За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона. В случае нарушения сроков, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона.

Согласно ст. 31 Закона РФ «О защите прав потребителей» от ДД.ММ.ГГГГ № если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя. В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги). Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

С учетом установленных обстоятельств и представленных доказательств, суд приходит к выводу о взыскании в пользу истца с ответчика денежных средств по договору подряда в размере 210 000 руб., неустойки в размере 240 300 руб., соглашаясь с расчетом истца.

Согласно ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» от ДД.ММ.ГГГГ № при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда (ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

Поскольку, со стороны ответчика имело место нарушение прав истца, с учетом обстоятельства дела, сроков нарушения обязательства по договору, в пользу истца надлежит взыскать компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб.

С учетом положений Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей» суд взыскивает в пользу истца с ответчика штраф в размере 250 150 руб.( 450 300 + 50000) :2).

На основании положений ст.103 ГПК РФ суд взыскивает с ответчика, не освобожденного от уплаты государственной пошлины в бюджет муниципального образования <адрес> в размере 16757.50 руб.

Руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования ФИО1 к ФИО2 о признании договора строительного подряда расторгнутым, взыскании денежных средств по договору, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа удовлетворить частично.

Признать договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО1 и ФИО2 расторгнутым.

Взыскать с ФИО2 (паспорт <...> выдан ДД.ММ.ГГГГ) в пользу ФИО1 (паспорт <...> выдан ДД.ММ.ГГГГ) денежные средства по договору в размере 210 000 рублей, неустойку в размере 240 300 рублей, штраф в размере 250 150 рублей.

В удовлетворении остальных исковых требований ФИО1 отказать.

Взыскать с ФИО2 в бюджет Тосненского муниципального района <адрес> расходы по уплате государственной пошлины 16757 рублей 50 копеек.

Решение может быть обжаловано в Ленинградский областной суд в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме (ДД.ММ.ГГГГ) путем подачи апелляционной жалобы через Тосненский городской суд.

Судья: