УИД: 50RS0010-01-2024-006993-69

Дело № 2-1212/2025

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

01 июля 2025 года г.о. Балашиха

Московская область

Железнодорожный городской суд Московской области в составе судьи Мининой В.А., с участием истца ФИО1, представителя ответчика ФИО2, при секретаре Маммаевой С.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к АО «Мособлгаз» о обязании исполнить договор, отозвать доверенность, установить гарантийный срок, предупредить об уголовной ответственности, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

встречному иску АО «Мособлгаз» к ФИО1 о внесении изменений в договор, взыскания судебных расходов

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском к АО «Мособлгаз» об обязании исполнить договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, взыскании судебной неустойки, взыскании неустойки за нарушение срока исполнения договора, штрафа, компенсации морального вреда, возмещении расходов.

Требования ФИО1, с учетом уточнения в порядке ст. 39 ГПК РФ, основаны на том, что 02.05.2023 между ФИО1 и АО «Мособлгаз» был заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации № по условиям которого ответчик обязался подвести газ до границ земельного участка ФИО1 с кадастровым номером № по адресу: <адрес>. Согласно условиям договора срок выполнения газификации составляет 200 дней. ФИО1 свои обязанности по договору исполнил, внес оговоренную условиями договора денежную сумму в размере 104 086,19 руб. Однако ответчик в нарушение условий договора о сроках завершения технологического присоединения, обязанность по газификации домовладения не исполнил. На основании изложенного, ФИО1 просит обязать АО «Мособлгаз» продлить срок для исполнения договора от 02.05.№ в установленный законом срок, не превышающий 45 дней со дня вступления в законную силу судебного решения, взыскать неустойку в размере 208 172,32 руб., взыскать штраф в размере 104 086,18 руб., гарантийный срок использования газоиспользующего оборудования исчислять со дня пуска газа в жилой дом, предупредить ответчика об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

АО «Мособлгаз» обратилось в суд с встречным иском к ФИО1 о внесении изменений в договор о подключении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации в части сроков выполнения работ, возмещении судебных расходов.

Требования АО «Мособлгаз» по встречному иску основаны на том, что в соответствии с поданной ФИО1 заявкой, между АО «Мособлгаз» и ФИО1 заключен договор от № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в отношении домовладения, расположенного по адресу: Московская <адрес>. На текущий момент заключенный договор не соответствует нормативным актам в части срока исполнения мероприятий по догазификации. Срок окончания выполнения указанных мероприятий запланирован на ДД.ММ.ГГГГ, согласно пообъектного плана-графика догазификации, являющегося приложением к Разделу 2 Программы Правительства Московской области "Развитие газификации в Московской области до 2035 года" в редакции постановления Правительства Московской области от 20.12.2004 N 778/50.

На основании изложенного, АО «Мособлгаз» просит суд внести изменения в договор от 02.05.2023 года № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, изложив абзац первый пункта 3 Договора в следующей редакции: «3. Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения (далее – мероприятия по подключению (технологическому присоединению) и пуску газа составляет не позднее 31.12.2025 года»; изложить пункт 6 технических условий № № (Приложение № к Договору) в следующей редакции: «6. Срок подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства не позднее 31.12.2025 года»; в пункте 8 технических условий № № (Приложение № к Договору) слова 200 дней заменить словами «не позднее 31.12.2025 года»; изложить пункт 14 технических условий № № (Приложение № к Договору) в следующей редакции: «14. Срок действия настоящих технических условий до 31.12.2025 года со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации»; взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения г. Железнодорожный Московской области (паспорт №) в пользу АО «Мособлгаз» (ИНН <***>) расходы по оплате государственной пошлины в размере 20 000 руб.

Истец ФИО1 в судебное заседание явился, заявленные требования поддержал в полном объеме, возражал против удовлетворения встречных требований.

Представитель ответчика ФИО2 в судебное заседание явилась, против удовлетворения исковых требований возражала, встречные исковые требования поддержала в полном объеме.

Представитель третьего лица Администрации г.о. Балашиха в судебное заседание не явился, извещен, возражений и ходатайств не представил.

Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии со ст.420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Согласно п.1 и 4 ст.421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой.

В соответствии п.1 и 2 со ст.423 ГК РФ договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным.

Безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления.

В силу п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с п. 1 ст. 451 ГПК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Пунктом 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора", установлено определение публичного договора, согласно которому публичным признается договор, который заключается лицом, обязанным по характеру деятельности продавать товары, выполнять работы, оказывать услуги в отношении каждого, кто к нему обратится, например, договоры в сфере розничной торговли, перевозки транспортом общего пользования, оказания услуг связи, энергоснабжения, медицинского, гостиничного обслуживания.

В соответствии с п. 16 указанного Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 к лицам, обязанным заключить публичный договор, исходя из положений пункта 1 статьи 426 ГК РФ относятся коммерческая организация, некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, а равно индивидуальный предприниматель, которые по характеру своей деятельности обязаны продавать товары, выполнять работы и/или оказывать услуги в отношении каждого, кто к ним обратится (потребителя).

В целях реализации новых положений Закона о газоснабжении внесены изменения в п. 26(22) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 N 1021 (далее - Основные положения), касающиеся так называемой бесплатной газификации домовладений граждан.

Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования физических лиц для использования газа в личных целях осуществляется без взимания с них средств. Условиями такого подключения является следующее:

- в населенном пункте, в котором располагается домовладение заявителя, проложены газораспределительные сети, по которым осуществляется транспортировка газа, или программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в текущем календарном году предусмотрено строительство газораспределительных сетей до границ такого населенного пункта;

- наличие у физического лица документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на домовладение и земельный участок, на котором расположено это домовладение.

Подключение газоиспользующего оборудования физические лица могут осуществить не более 1 раза в течение 3 лет.

При этом в бесплатное подключение не включается выполнение мероприятий в границах земельных участков, на которых располагаются домовладения этих физических лиц.

Порядок подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения урегулирован Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года N 1547 (далее Правила).

Пунктом 2 Правил закреплено понятие "догазификация" - осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа.

Под догазификацией также понимается осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в объектах капитального строительства, в которых размещены фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, кабинеты (отделения) врачей общей практики и врачебные амбулатории, входящие в состав имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, намеревающихся использовать газ для отопления и горячего водоснабжения указанных объектов капитального строительства, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, занятых указанными объектами капитального строительства, без взимания платы при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются такие объекты капитального строительства, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа.

В соответствии с п. 8 Перечня поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию, утвержденного Президентом Российской Федерации от 02.05.2021 N Пр-753 Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, публичным акционерным обществом "Газпром" и иными газораспределительными организациями поручено обеспечить в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов.

Выполнение мероприятий по догазификации предусмотрено Программой Правительства Московской области "Развитие газификации в Московской области до 2030 года" (далее - программа социальной газификации), утвержденной постановлением Правительства Московской области от 20 декабря 2004 года N 778/50 (с последующими изменениями и дополнениями).

Постановлением Правительства Московской области от 13.07.2021 N 560/24 "О назначении регионального оператора газификации и формировании источника финансирования мероприятий по социальной газификации населенных пунктов Московской области" Правительство Московской области определило региональным оператором газификации Московской области Акционерное общество "Мособлгаз".

Согласно пункту 5 Правил подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

В соответствии с пунктом 9 Правил договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, определенных настоящими Правилами. Договор о подключении заключается в письменной форме (на бумажном носителе или в виде электронного документа).

Судом установлено и материалами дела подтверждается, что 02.05.2023 между ФИО1 и АО «Мособлгаз» был заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации №, по условиям которого ответчик обязался подвести газ до границ земельного участка ФИО1 с кадастровым номером 50:50:0020219:7 по адресу: Московская <адрес> <адрес>, со сроком выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения и пуску газа 200 дней.

Указанный договор между сторонами заключен в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 N 1547 (далее - Правила подключения N 1547).

В рамках сложившихся правоотношений между сторонами по Договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения на основании заявления ФИО1 стороны пришли к согласию о выполнении возмездных мероприятий, предусмотренных п. 12 Правил подключения N 1547, в границах земельного участка за плату.

Стоимость указанных мероприятий составила 208 172,37 руб., с учетом Распоряжений Комитета по ценам и тарифам Московской области.

При этом, истцом выплачена стоимость строительно-монтажных работ в размере 104 086,70 руб.

Подключение (технологическое присоединение) осуществляется на основании заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Согласно п. 9 Правил подключения N 1547 Договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, определенных настоящими Правилами.

Согласно п. 1 статьи 426 ГК РФ публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или инею приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).

Положения абзаца 2 пункта 1 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, являются, в том числе, одним из основополагающих принципов, направленных на ограничение недобросовестной конкуренции и монополистической деятельности на товарных рынках.

Согласно п. 5 ст. 426 ГК РФ предусмотрено, что условия публичного договора, не соответствующие требованиям, установленным пунктами 2 и 4 настоящей статьи, ничтожны.

Согласно пункту 4 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации, а также уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти могут издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.).

В соответствии с положениями п. 121 Правил подключения N 1547 в действующей редакции срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.

В рамках заключенного Договора о подключении (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения, мероприятия по подключению до границ принадлежащего заявителю земельного участка осуществляются при наличии проложенных газораспределительных сетей в населенном пункте. Вместе с тем, с учетом отсутствия газораспределительных сетей (далее - ГРС), выполнение мероприятий по осуществлению подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования возможно только после их строительства в соответствии с Программой Правительства Московской области "Развитие газификации в Московской области до 2035 года", утвержденной в редакции постановления Правительства Московской области от 04.03.2025 N 191-ПП.

Согласно Программе Правительства Московской области срок выполнения указанных мероприятий определен до конца 31.12.2025, согласно пообъектного плана-графика догазификации, являющегося приложением к подразделу 2.2. приложения к Программе Правительства Московской области "Развитие газификации в Московской области до 2035 года" в редакции постановления Правительства Московской области от 04.03.2025 N 191-ПП).

Таким образом, осуществление технологического присоединения газоиспользующего оборудования к сети газораспределения ранее срока, указанного в Программе безвозмездной газификации, не представляется возможным ввиду отсутствия сетей газораспределения, территориально и технически позволяющих осуществить пуск газа в домовладение истца.

Доказательств готовности сети газораспределения ранее сроков, указанных в Программе, истцом не предоставлено.

В настоящее время газораспределительная сеть, к которой возможно подключение (технологическое присоединение) домовладения истца отсутствует, а соответственно исполнить требование истца о подключении в разрез сроков, закрепленных Программой развития газификации, не представляется возможным.

Таким образом, суд не усматривает оснований для удовлетворения требования истца продлить срок для исполнения договора от 02.05.2023 № в установленный законом срок, не превышающий 45 дней со дня вступления в законную силу судебного решения.

В тоже время в связи с установленным судом фактом отсутствия возможности подключении в разрез сроков, закрепленных Программой развития газификации суд приходит к выводу об удовлетворении встречных исковых требований АО «Мособлгаз» о внести изменения в договор от 02.05.2023 года № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, изложив абзац первый пункта 3 Договора в следующей редакции: «3. Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения (далее – мероприятия по подключению (технологическому присоединению) и пуску газа составляет не позднее 31.12.2025 года»; изложить пункт 6 технических условий № № (Приложение № к Договору) в следующей редакции: «6. Срок подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства не позднее 31.12.2025 года»; в пункте 8 технических условий № (Приложение № к Договору) слова 200 дней заменить словами «не позднее 31.12.2025 года»; изложить пункт 14 технических условий № (Приложение № к Договору) в следующей редакции: «14. Срок действия настоящих технических условий до 31.12.2025 года со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации».

Кроме того, при принятии указанного решения суд учитывает требования ст. 13 ГПК РФ об обязательности судебных постановлений, ст. 210 ГПК РФ об исполнении решения суда в совокупности с положениями пункта 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2003 N 23 "О судебном решении", решение суда должно быть исполнимым.

Одним из способов обеспечения исполнения обязательств согласно п. 1 ст. 329 ГК РФ является неустойка.

В силу пп. "и" п. 52 Правил подключения N1547 существенным условием договора о подключении является условие об обязанности каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0, 014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором подключении не предусмотрен больший размер неустойки (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII Правил).

Размер ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на момент подписания Дополнительного соглашения N1 от 01.03.2024 г. составляет 16% годовых.

Поскольку Дополнительным соглашением, подписанным сторонами сред установлен до 30.06.2024 года, а Постановлением Правительства Московской области от 04.03.2025 N 191-ПП был продлен срок догазификации до 31.12.2025 года, то неустойка подлежит взысканию с 07.07.2024 года по день вынесения указанного постановления, т.е. до 04.03.2025 года.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка за период с 01.07.2024 года по 04.03.2025 года (в размере 25 901,83 руб.

Статьей 151 ГК РФ предусмотрено, что если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие гражданину другие не материальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

В силу ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

При этом в п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 г. N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" разъяснено, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

В силу п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2022 г. N 33 "О практике применения судами норм о компенсации морального вреда", вина в причинении морального вреда предполагается, пока не доказано обратное. Отсутствие вины в причинении вреда доказывается лицом, причинившим вред. Оценивая характер и объем причиненных истцу нравственных страданий вследствие нарушения ответчиком обязательств по исполнению договора, суд считает возможным взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в пользу истца в сумме 10 000 руб.

Как указано в п. 46 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей", при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в размере 50 % от присужденной судом суммы, исходя из расчета: (25 901,83 + 10 000) / 2 = 17 950,91 руб.

Требования истца о исчислении гарантийного срока использования газоиспользующего оборудования со дня пуска газа в жилой дом и предупреждении ответчика об уголовной ответственности за неисполнение решения суда не мотивированы и не обоснованы, ввиду чего не подлежат удовлетворению.

В силу ч.1 ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса.

В связи с удовлетворением встречного иска суд взыскивает с ФИО1 в пользу АО «Мособлгаз» расходы истца по встречному иску на уплату госпошлины в размере 20 000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск ФИО1 к АО «Мособлгаз» о обязании исполнить договор, отозвать доверенность, установить гарантийный срок, предупредить об уголовной ответственности, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа – удовлетворить частично.

Взыскать с АО «Мособлгаз» (ИНН <***>) в польз ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, место рождения <адрес> <адрес> (паспорт №) неустойку за период с 01.07.2024 года по 04.03.2025 года в размере 25 901,83 руб., компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб., штраф в размере 17 950,91 руб.

Иск ФИО1 к АО «Мособлгаз» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа в большем размере, обязании отозвать доверенность, установить гарантийный срок, предупредить об уголовной ответственности – оставить без удовлетворения.

Встречный иск АО «Мособлгаз» к ФИО1 о внесении изменений в договор, взыскании судебных расходов – удовлетворить.

Внести изменения в Договор от 02.05.2023 года № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, заключенный между АО «Мособлгаз» и ФИО1 изложив абзац первый пункта 3 Договора в следующей редакции:

«3. Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения (далее – мероприятия по подключению (технологическому присоединению) и пуску газа составляет не позднее 31.12.2025 года».

Изложить пункт 6 технических условий № № (Приложение № к Договору) в следующей редакции:

«6. Срок подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства не позднее 31.12.2025 года».

В пункте 8 технических условий № № (Приложение № к Договору) слова 200 дней заменить словами «не позднее 31.12.2025 года».

Изложить пункт 14 технических условий № (Приложение № к Договору) в следующей редакции:

«14. Срок действия настоящих технических условий до 31.12.2025 года со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации».

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес> <адрес> (паспорт №) в пользу АО «Мособлгаз» (ИНН <***>) расходы по оплате государственной пошлины в размере 20 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд в течение месяца со дня изготовления его в окончательной форме через Железнодорожный городской суд Московской области.

Судья В.А. Минина

Мотивированный текст решения

суда изготовлен 11 июля 2025 года.