УИД 77RS0019-02-2022-017933-62
Дело № 2-1981/2023
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
08 июня 2023 г. адрес
Останкинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Хуснетдиновой А.М., при секретаре фио,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО “КРАФТБРУС” о взыскании денежных средств,
УСТАНОВИЛ:
Истец ФИО1 обратилась в суд с иском к ООО «КРАФТБРУС» о защите прав потребителей, в котором просила взыскать с ответчика денежные средства, уплаченные по Договору строительного подряда №1505-СП от 15.05.2021 в сумме сумма
В обоснование заявленных требований истец указала, что 15.05.2021 между сторонами был заключен договор строительного подряда №1505-СП, согласно п. 2.1 которого ответчик обязался выполнить работы по строительству индивидуального жилого дома из клееного бруса, по индивидуальному проекту по адресу: адрес, с.адрес, адрес, СНТ «Миронцево», участок 91. Общая стоимость работ по договору, включая дополнительные работы, составила сумма И была оплачена истцом в общей сумме сумма в соответствии с графиком финансирования №2 от 28.06.2022. Срок выполнения работ согласно п. 3.4. Договора составляет 10 месяцев с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки и Акта определения пятна застройки. Акт приема-передачи строительной площадки подписан сторонами 16.06.2021. Таким образом срок выполнения работ по Договору -16.04.2022. Стоимость выполненных работ согласно Смете на проведение строительно-монтажных работ составила сумма Однако строительство объекта не завершено, работы по договору не выполнены в полном объеме. Сумма неотработанного аванса составила сумма
12.08.2022 истец направил в адрес ответчика претензию о расторжении договора и возврате денежных средств. Претензию истца ответчик в добровольном порядке не удовлетворил.
Истец ФИО1 в судебное заседание не явилась, о рассмотрении дела извещена.
Представитель ответчика ООО «КРАФТБРУС» в судебное заседание не явился, о рассмотрении дела извещен, письменные возражения относительно иска не направил.
Суд, исследовав представленные доказательства, приходит к следующему.
В соответствии со ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:
назначить исполнителю новый срок;
поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);
отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
Согласно ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);
безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
Судом установлено, что 15.05.2021 между ФИО1 и ООО «КРАФТБРУС» был заключен договор строительного подряда №1505-СП.
Согласно п. 2.1 договора ответчик обязался выполнить работы по строительству индивидуального жилого дома из клееного бруса, по индивидуальному проекту по адресу: адрес, с.адрес, адрес, СНТ «Миронцево», участок 91.
Общая стоимость работ по Договору, включая дополнительные работы, составила сумма
Срок выполнения работ согласно п. 3.4. Договора составляет 10 месяцев с даты подписания сторонами акта приема-передачи строительной площадки и Акта определения пятна застройки.
Акт приема-передачи строительной площадки подписан сторонами 16.06.2021.
Таким образом срок выполнения работ по Договору -16.04.2022.
Порядок оплаты работ согласован сторонами в графике финансирования, №2 от 28.06.2022, оформленном приложением № 3 к договору.
Истец осуществил оплату работ в размере сумма в соответствии с графиком финансирования № 2 от 28.06.2022, в том числе:
- сумма (квитанция к приходному кассовому ордеру №1 от 15.05.2021);
- сумма (Чек-ордер ПАО СБЕРБАНК 9038/1702 от 11.06.2021);
- сумма (Выписка по счету от 05.08.2021);
- сумма (Чек-ордер ПАО СБЕРБАНК 9038/1702 от 20.09.2021);
- сумма (Чек ПАО СБЕРБАНК от 23.05.2022);
-сумма (ПП №28686 от 03.06.2022);
- сумма (Чек ПАО СБЕРБАНК от 13.06.2022);
- сумма (ПП № 86249 от 14.06.2022)
- сумма (Чек ПАО СБЕРБАНК от 20.06.2022);
- сумма (ПП№ 70410 от 24.06.2022);
- сумма (ПП№ 80706 от 27.06.2022);
- сумма (ПП №60424 от 30.06.2022);
- сумма (ПП №75423 от 01.07.2022);
- сумма
Стоимость выполненных работ согласно смете на проведение строительно-монтажных работ и актам выполненных работ составила сумма
Сторонами подписаны акты выполненных работ Договору на общую сумму сумма:
- акт приема-сдачи работ по фундаменту от 13.09.2021 на сумму сумма;
- акт приема-передачи работ на возведение домокомплекта из клееного бруса от 24.06.2022 на сумму сумма
Согласно Смете на проведение строительно-монтажных работ (Приложение №1 к Договору) и Графику финансирования №2 от 28.06.2022 стороны согласовали уменьшение стоимости работ по возведению домокомплекта из клееного бруса путем предоставления скидки сумма на материалы и скидки сумма на работы.
Таким образом стоимость выполненных работ по акту приема-передачи от 24.06.2022 составляет сумма (сумма - сумма = сумма).
Кроме того, истцом приняты работы по Актам приема-передачи работ, подписанным в одностороннем порядке, на общую сумму сумма:
- Акт приема-передачи работ и материалов на сумма от 13.09.2021;
- Акт приема-передачи работ на сумма от 24.06.2022.
- Акт приема-передачи работ и материалов на сумма от 30.11.2022;
Таким образом, до настоящего времени Ответчик обязательства по договору в полном объеме не исполнил, сумма неотработанного аванса составила сумма
12.08.2022 истец направил в адрес ответчика претензию об отказе об исполнении договора и возврате денежных средств. Претензию истца ответчик в добровольном порядке не удовлетворил.
Ответчик в добровольном порядке денежные средства не возвратил.
В соответствии со ст. 450.1 ГК РФ, в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.
При таких обстоятельствах требования истца о взыскании суммы уплаченных по договору денежных средств подлежат удовлетворению в сумме сумма
На основании ст. 13 п. 6 Закона от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей", п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 г. N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", учитывая, что требование истца не было удовлетворено в добровольном порядке ответчиком, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере сумма (995 724/2).
На основании ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход бюджета адрес подлежит взысканию государственная пошлина в размере сумма
Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Иск удовлетворить.
Взыскать с ООО “КРАФТБРУС” в пользу ФИО1 уплаченные по договору денежные средства в размере сумма, штраф – сумма
Взыскать с ООО “КРАФТБРУС” в доход бюджета адрес государственную пошлину в размере сумма
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме через Останкинский районный суд адрес.
Судьяфио