Дело № 2-596/9-2025
46RS0029-01-2025-000826-25
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
20 мая 2025 года г. Курск
Кировский районный суд г. Курска в составе:
председательствующего судьи Якушевой М.Н.,
с участием истца – ФИО1,
представителя ответчика по доверенности – ФИО2,
при ведении протокола судебного заседания
секретарем судебного заседания – Корягиной А.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к АО «Газпром газораспределение Курск» о защите прав потребителей,
Установил:
ФИО1 обратился в суд с иском к АО «Газпром Газораспределение Курск» о защите прав потребителей. Требования мотивировал тем, что 15.12.2023 г. между ФИО1 и АО «Газпром газораспределение Курск» и ООО «Газпром газификация» заключен Договор №№ о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства к сети газораспределения. Согласно п.1 договора исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства – принадлежащего истцу жилого дома: <адрес>, з/у с кад. номером: № к сети газораспределения, а истец обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования ОКС и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего истцу земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, з/у с кад. номером: № и оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению), а единый оператор газификации обеспечить подключение (технологическое присоединение) ОКС к сети газораспределения. В силу п. 3 договора срок выполнения мероприятий по подключению ОКС к газораспределения и пуску газа составляет 135 дней со дня заключения настоящего договора. На основании п.11 договора размер платы за подключение (технологическое присоединение) определяется в соответствии с решением Постановления по тарифам и ценам Курской области №№ от 08.11.2022 г. и составляет 38174,56 руб. В соответствии с техническими условиям к договору, исполнитель в установленный договором срок должен спроектировать и построить газопровод от существующей сети газораспределения - подземного газопровода низкого давления по адресу: <адрес>, з/у с кад. номером: № до точки подключения диаметром 32мм и протяженностью 85м. Заявитель должен осуществить строительство сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования. Срок действия указанных технических условий составляет 3 года со дня заключения договора ОКС к сети газораспределения. 15.12.2023 г. истец в полном объеме исполнил свои договорные обязательства по оплате в размере 38 174,56 рублей, что подтверждается кассовым чеком. В свою очередь, ответчик свои обязательства по вышеуказанному договору в установленный срок не исполнил, технологическое присоединение объекта истца к сетям газораспределения осуществлено не было, так как крайний срок исполнения обязательства исполнителем датируется -29.04.2024 г. (135 дней с даты заключения договора). На дату подачи искового заявления - 04.09.2025 г. период просрочки составил 339 дней. Пунктом 18 договора сторонами предусмотрена неустойка в размере 0,014 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки в случае нарушения сторонами обязательств по договору. Однако данный пункт договора не основан на законе, следовательно применению подлежит ч.5. ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей», в силу которой в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Истцу причинены нравственные страдания, он вынужден был постоянно обращаться к ответчику за информацией о сроках подключения, в холодный период времени отапливать дом за счет электроснабжения, что повлекло увеличение оплаты за электричество и как следствие повышенное потребление и расходы. На многочисленные звонки истца, ответчик лишь переносил сроки подключения и спустя без малого год, газ так ответчиком и не подключен. Компенсацию морального вреда, причиненного в результате нарушения сроков передачи товара и обнаружения в нем явных дефектов (недостатков), истец оценивает в 20000,00 руб. Истец обратился в адрес ответчика с письменной претензией 24.03.2025 г., однако претензия ответчиком оставлена без удовлетворения, следовательно, с ответчика за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя подлежит взысканию штраф в размере 50% от удовлетворенной судом суммы. В силу ст. 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму в соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения. Истец полагает, что разумным размером астрента (судебной неустойки) в рамках п. 5 исковых требований будет являться денежная сумма в размере 3 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта. На основании изложенного истец ФИО1 просит обязать АО «Газпром газораспределение Курск» исполнить обязательства по договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства к сети газораспределения №№ от 15.12.2023 г., осуществив подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес>, земельный участок с кадастровым номером №, к сети газораспределения в течение 3 дней с момента вступления решения суда в законную силу; взыскать с АО «Газпром газораспределение Курск» в пользу ФИО1 неустойку в размере 38 174, 56 руб. за нарушение сроков исполнения обязательства по договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства к сети газораспределения № № от 15.12.2023 г. начиная с 30.04.2024 г. по день вынесения решения суда; взыскать с АО «Газпром газораспределение Курск» в пользу ФИО1 штраф в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу истца; взыскать с АО «Газпром газораспределение Курск» в пользу ФИО1 компенсацию морального вреда 20000,00 руб.; взыскивать с АО «Газпром газораспределение Курск» в пользу ФИО1 сумму в размере 3000,00 руб. за каждый день на случай неисполнения решения суда с момента вступления решения в законную силу по день фактического исполнения.
В судебном заседании истец ФИО1 заявленные исковые требования поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить. Пояснил, что со своей стороны он исполнил все условия договора: произвел оплату за подключение к сети газораспределения, в пределах границ, принадлежащего ему земельного участка, осуществил мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению, обеспечил разработку проектной документации газопотребления, которую переда ответчику. Построенный им объект капитального строительства является деревянным срубом. Отсутствие отопления в деревянном доме может привести к негативным последствиям, так как древесина может трескаться, терять прочность и влагостойкость. При строительстве дома его инженерные системы были смонтированы в целях отопления дома газом. Отсутствие газа в доме препятствует истцу с семьей переселиться в дом, в результате чего, он вынужден жить с семьей в квартире родителей.
Представитель ответчика - АО «Газпром газораспределение Курск» по доверенности ФИО2 в судебном заседании исковые требования не признала в полном объеме, просила отказать в их удовлетворении. Пояснила, что АО «Газпром газораспределение Курск» планирует осуществить технологическое присоединение жилого дома истца к сети газоснабжения в срок до 30.05.2025 г., в настоящее время ведутся технические работы. В срок, предусмотренный договором, технологическое присоединение не было осуществлено не только по вине АО «Газпром газораспределение Курск», но и по вине истца ФИО1, который не устранил замечания, выявленные при проведении мониторинга выполнения заявителем технических условий, отраженных в акте от 14.05.2024 г.
Представитель третьего лица – ООО «Газпром газификация» в судебное заседание не явился. О дате, времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом. В суд от представителя по доверенности ФИО3 поступило возражение на исковое заявление, в котором он просит рассмотреть дело в его отсутствие.
В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося представителя третьего лица.
Изучив материалы дела, выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, суд приходит к следующему.
В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают в том числе из договоров или иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.
В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Пунктом 1 ст. 310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
В соответствии с п.1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Пунктами 1,2 ст. 708 ГК РФ предусмотрено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.
В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса (п. 1 ст. 709 ГК РФ).
Согласно абз. 2 ст. 4 Федерального закона от 31 марта 1999 г. №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» одним из принципов государственной политики в области газоснабжения в Российской Федерации является государственная поддержка развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения, обеспечения технического прогресса и создания условий для развития экономики Российской Федерации с учетом промышленной и экологической безопасности.
На основании статьи 8 указанного Федерального закона постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. №1547 утверждены Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации (дале по тексту Правила №1547).
В соответствии с п. 1 Правил №1547 настоящие Правила определяют порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения.
Заявителем в соответствии с п. 2 Правил №1547 признается юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, намеренные осуществить или осуществляющие строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к сети газораспределения или подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения, а также в случае присоединения сети газораспределения к другой сети газораспределения - юридическое лицо, осуществляющее строительство сети газораспределения или реконструкцию существующей сети газораспределения, принадлежащей ему на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве. Исполнителем является газораспределительная организация, владеющая на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства или сети газораспределения заявителей, а также осуществляющая строительство перспективных сетей газораспределения, к которым планируется подключение (технологическое присоединение) перспективных объектов капитального строительства, а в случае, если подключение возможно к существующим сетям газораспределения или газопотребления основных абонентов, - газораспределительная организация, с сетями которой технологически связаны сети газораспределения или газопотребления, к которым планируется подключение объектов капитального строительства заявителей, в том числе через сети других основных абонентов.
Пунктом 5 Правил №1547 предусмотрено, что подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.
Данный договор в соответствии с п. 6 Правил №1547 является многосторонним и заключается между заявителем, исполнителем и единым оператором газификации или региональным оператором газификации. По договору о подключении: исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - технические условия); заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению); единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечивает подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объекта капитального строительства к сети газораспределения.
Подпунктом «б» п. 52 Правил №1547 предусмотрено, что срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) является существенным условием договора о подключении.