РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
адрес 12 мая 2025 года
Щербинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Слизовского А.А., при секретаре фио,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-7143/2025 по исковому заявлению адрес к ФИО1 о внесении изменений в Договор о подключении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, встречное исковое заявление ФИО1 к адрес о взыскании денежных средств,
УСТАНОВИЛ:
Истец адрес обратился в суд с иском к ответчику ФИО1, в котором просит внести изменения в Договор от 27 декабря 2022 года № 06/14833-Д28038-22 o подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, заключенный между адрес и ФИО1, изложив абзац первый пункта 3 Договора в следующей редакции:
«3. Cpoк выполнения мероприятий по подключению (технологичeскoмy присоединению) домовладения (далее - мероприятия по подключению (технологическому присоединению) и пуску марка автомобиля составляет не позднее 31.12.2027 г.».
Изложить пункт 6 технических условий № Д28038-356-Д/3 (Приложение № 1 к Договору) в следующей редакции:
«6. Срок подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства не позднее 31.12.2027 г.».
B пункте 8 технических условий № Д28038-356-Д/З (Приложение № 1 к Договору) слова «200 дней» заменить словами «не позднее 31.12.2027 г.».
Изложить пункт 14 технических условий № Д28038-356-Д/3З (Приложение № 1 к Договору) в следующей редакции:
«14. Срок действия настоящих технических условий до 31.12.2027 со дня заключения договора о подключении (технологическим присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации».
Требования мотивированы тем, что Требования мотивированы тем, что пунктом 121 Правил подключения предусмотрено, что срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем. Постановлением Правительства адрес от 23.01.2025 № 45-ПП внесeны изменения в программу социальной газификации (постановление опубликовано на официальном сайте Правительства адрес (https://mosreg.ru/). Новая редакция программы социальной газификации включает в себя мероприятия по догазификации, в том числе принадлежащего ответчику домовладения, включенного в Раздел 2 «Пообъектный план-график догазификации» в Приложении к Программе (п. 41942 – стр. 1122). Изменения в Программу были внесены в связи с согласованием ООО «Газпромгазификация» новых редакций сводного и пообъектного планов-графиков догазификации, сформированных исходя из установленного ПАО «Газпром» лимита финансирования мероприятий по социальной газификации на текущий год. Выполнение мероприятий по догазификации домовладения ответчику возможно не ранее срока, установленного в новой редакции программы социальной газификации (декабрь 2026 года), поскольку для осуществления технологического присоединения газоиспользующего оборудования домовладения требуется строительство газораспределительной сети и соответствующее финансирование. Финансирование исполнения программы социальной газификации осуществляется в рамках Договора о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, заключенного между адрес и ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации). B cоответствии с изменениями, внесенными в программу социальной газификации изменилось финансирование выполнения мероприятий по подключению, в связи с чем у адрес отсутствовала возможность исполнения Договора о подключении в первоначальный срок, установленный пунктом 3 Договора. адрес не отказывается от исполнeния обязательств по Договору, заключенному с ответчиком по встречному иску, подтверждает их наличие и безусловноe намерение исполнить свои обязательства.
ФИО1 обратился со встречным иском, в котором просит взыскать пени зa просрочку по Дoговopy № 06/14833-Д28038-22 oт 27.12.2022 в размере сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма, штраф, расходы по оплате услуг представителя в размере сумма
Требования мотивированы тем, что между истцом и ответчиком 27.12.2022 был заключен Договор № 06/14833-Д28038-22 o поставке природного марка автомобиля и подключeнии (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. Сумма по договору составляет сумма, которая истцом оплачена по счету № 06 ТП-030986 от 29 ноября 2022 года согласно условиям договора 50 % в размере сумма Оставшиеся 50% платы вносятся в течениe 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении). В соответствии с условиями договора адрес принял обязательства по осуществлению технолoгичeского приcoeдинения к системе к системе газоснабжения индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: адрес кадастровым номером 50:55:0010139:2182. При этом, адрес обязался, в частности, осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки подключения, а также по подготовкe сети газораспределения к подключению объекта и пуску марка автомобиля не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора. B соответствии с п. 3 Договора срок выполнения меропpиятий по технологическому присоединению и пуску марка автомобиля дней до 15.07.2023. На сегодняшний день адрес условия договора не выполнил, в связи с чем он просит взыскать неустойку за нарушение условий договора.
Представитель истца в судебное заседание явился, доводы иска поддержал, возражал против удовлетворения встречного иска.
Ответчик в судебное заседание не явился, извещен о дате, времени и месте рассмотрения дела.
Выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.
В соответствии со ст.420 ч.1 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
В соответствии со ст.421 ч.1 и 4 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).
В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой.
В соответствии со ст.423 ч.1 и 2 ГК РФ договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным.
Безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления.
В силу ч. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии с п. 1 ст. 451 ГПК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.
Согласно статье 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» развитие газификации адрес осуществляется единым оператором газификации, региональным оператором газификации совместно с органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами публичной власти федеральных территорий в соответствии с принятыми в установленном порядке межрегиональными и региональными программами газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, схемами расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения марка автомобиля, на основании топливно-энергетического баланса, утверждаемого высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), руководителем исполнительно-распорядительного органа территории. Порядок разработки, утверждения и реализации указанных схем устанавливается Правительством Российской Федерации.
В соответствии с пунктами 3 и 7 Правил разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 903, разработку программы газификации осуществляют органы государственной власти субъектов Российской Федерации (органы публичной власти территории) совместно с единым оператором газификации (региональным оператором газификации).
Программы газификации формируются на 10 лет и утверждаются руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. При необходимости в программы газификации вносятся изменения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее Правила) утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от № 1547.
Понятие «догазификация» в соответствии с Правилами, - осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать марка автомобиля для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка марка автомобиля.
Особенности подключения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации определены в пунктах 119 - 126 Правил (раздел VII).
В соответствии с требованием пункта 121 Правил срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.
Согласно пункту 122 Правил в случае отсутствия в программе газификации домовладения заявителя срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела не может превышать:
30 дней - в случае, если газораспределительная сеть проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, или отсутствует необходимость строительства газораспределительной сети до границ земельного участка;
100 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью до 30 метров;
135 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 30 до 200 метров;
200 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 200 до 500 метров;
один год - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью свыше 500 метров.
Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) может быть продлен не более чем:
на 30 дней - в случае необходимости устройства пунктов редуцирования марка автомобиля;
на 30 дней - в случае необходимости бестраншейного способа прокладки газопровода протяженностью до 30 метров;
на 30 дней - в случае пересечения сети газораспределения с коммуникациями ресурсоснабжающих организаций и (или) автомобильными дорогами местного значения;
на 50 дней - при необходимости оформления публичного сервитута для строительства газопроводов на земельных участках, находящихся в частной собственности;
на 200 дней - в случае пересечения сети газораспределения с автомобильными дорогами регионального или федерального значения, железными дорогами, водными преградами, прокладки газопровода на территории земель лесного фонда или необходимости вырубки зеленых насаждений и (или) прокладки газопровода протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, и (или) по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых территорий, и (или) в границах зон охраны памятников историко-культурного наследия.
Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) продлевается не более чем на 70 дней (200 дней - для случаев, для которых настоящим пунктом предусмотрено продление срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) на 200 дней).
В случае если указанные в абзацах восьмом - двенадцатом настоящего пункта обстоятельства стали известны при разработке проектной документации на сеть газораспределения, подписывается дополнительное соглашение к договору в рамках догазификации об изменении срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению).
В силу пункта 123 Правил в случае если для подключения заявителя требуется осуществление мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе по ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем), в договоре в рамках догазификации указывается срок, определяемый указанным в Программе газификации наибольшим сроком окончания строительства и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем) и сроком, необходимым для строительства газораспределительной сети до границы земельного участка заявителя, определяемым в порядке, установленном пунктом 122 настоящих Правил.
Судом установлено, что выполнение мероприятий по догазификации предусмотрено Программой Правительства адрес «Развитие газификации в адрес до 2035 года», утвержденной Постановлением Правительства MO от 20.12.2004 № 778/50 (далee - программа социальной газификации).
AO «Мocоблгaз» является исполнителем программы социальной газификации, государственным заказчиком которой является Министерство энергетики адрес.
Постановлением Правительства адрес от 13.07.2021 № 560/24 «O назначeнии регионального оператора газификации и фopмировании источника финансирования мероприятий по социальной газификации адрес» Правительство адрес определило региональным оператором газификации адрес Акционерное Общество «Мособлгаз».
Согласно пунктy 5 Правил подключения подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.
B cooтветствии с пунктом 9 Правил подключения договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, определенных указанными Правилами.
B cooтветствии с требованиями Правил подключения на основании заявки фио и в целях газификации объекта капитального строительства - жилого дома, расположенного по aдpecy: адрес, Подольск г., адрес кадастровым номером 50:55:0010139:2182 (далее - домовладения), между адрес и ФИО1 заключен Договор от 27.12.2022 № 06/14833-Д28038-22 o подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации (далее - Договор).
Договор заключен по типовой форме, предусмотренной Правилами подключения.
В соответствии с пунктом 1 Договора в рамках догазификации исполнитель (адрес) обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю (ФИО1), намеревающемуся использовать марка автомобиля для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети, к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом марка автомобиля) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспeчить готовность газоиcпользyющeго оборудования и ceтeй газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 Правил подключения.
В соответствии с пунктом 1 Договора стоимость выполняемых мероприятий до границ земельного адрес составляет сумма
Cогласно пункту 3 Договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску марка автомобиля составляет 200 дней.
Пунктом 121 Правил подключения предусмотрено, что срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в paмкax настоящего раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.
В соответствии с пунктом 123 Правил подключения в случае если для подключения заявителя требуется осуществление мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе по ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем), в договоре в рамках догазификации указывается срок, определяемый указанным в программe газификации наибольшим сроком окончания строительства и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том чиcлe ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем) и сроком, необходимым для строительства газораспределительной сети до границы земельного участка заявителя, определяемым в порядке, установленном пунктом 122 указанных Правил.
Постановлением Правительства адрес от 23.01.2025 № 45-ПП внесeны изменения в программу социальной газификации (постановление опубликовано на официальном сайте Правительства адрес (https://mosreg.ru/).
Новая редакция программы социальной газификации включает в себя мероприятия по догазификации, в том числе принадлежащего Ответчику по встречному иску домовладения, включенного в Раздел 2 «Пообъектный план-график догазификации» в Приложении к Программе (п. 41942, стр. 1122).
Срок окончания выполнения указанных мероприятий запланирован на декабрь 2027 (пункт 41942) Пообъектного плана-графика догазификации, являющегося приложением к Разделу 2 Пpилoжeния к Программе Правительства адрес «Развитиегазификации в адрес до 2035 года» в редакции постановления Правительства адрес от 20.12.2004 № 778/50.
Изменения в Программу были внесены в связи с согласованием ООО «Газпромгазификация» новых редакций сводного и пообъектного планов-графиков догазификации, сформированных исходя из установленного ПАО «Газпром» лимита финансирования мероприятий по социальной газификации на текущий год.
Выполнение мероприятий по догазификации домовладения фио возможно не ранее срока, установленного в новой редакции программы социальной газификации (декабрь 2026 года), поскольку для осуществления технологического присоединения газоиспользующего оборудования домовладениятребуется строительство газораспределительной сети и соответствующее финансирование.
Финансирование исполнения программы социальной газификации осуществляется в рамках Договора о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, заключенного между адрес и ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации).
Tак, согласно ст. 8 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (далее - Закон о газоснабжении) Правительство Российской Федeрации в области газоснабжения осуществляет свои полномочия в соответствии с Федеральным законом «О Правительстве Российской Федерации», в том числе, утверждает порядок взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператopa газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий, газотранспортных организаций, а также газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или pегиональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.
Согласно ст. 17 Закона о газоснабжении Единый оператор газификации, региональный оператор газификации на федеральной территории и территории соответствующего субъекта Российской Федерации участвуют в разработке (во внесении изменений) и согласовании межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, разработке схем расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения марка автомобиля, a также обеспечивают реализацию таких программ и схем (в случае, если мероприятия по технологическому присоединению или расходы на их проведение осуществляются единым оператором газификации в порядке, установленном абзацем третьим части четвертой статьи 23.2 настоящего Федерального закона, полномочия по разработке (внесению изменений) и согласованию межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций наряду с региональным оператором газификации реализуются единым оператором газификации).
B cоответствии с частью 4 статьи 23.2 Закона о газоснабжении в случае, если финансовых средств газораспределительных организаций, получаемых в результате установления тарифа на услуги по транспортировке марка автомобиля по газораспределительным сетям, введения специальных надбавок к такому тарифу, а также иных источников финансирования, недостаточно для покрытия расходов указанных организаций на технологическое присоединение к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования отдельных категорий заявителей, определяемых Правительством Российской Федерации, мероприятия по такому технологическому присоединению выполняются или финансируются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, единым оператором газификации, в том числе в случае недостаточности финансовых средств у регионального оператора газификации для покрытия указанных расходов.
Пpавила взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 (далее - Правила взаимодействия № 1550).
В соответствии с п. 15 Правил взаимодействия № 1550 финансирование единым оператором газификации расходов газораспределительных организаций на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, понесенных газораспределительными организациями, расположенными в субъектах Российской Федерации, где действует региональный оператор газификации, осуществляется в случае недостаточности финансовых средств у регионального оператора газификации для покрытия указанных расходов газораспределительной организации и регионального оператора газификации.
B cоответствии с изменениями, внесенными в программу социальной газификации изменилось финансирование выполнения мероприятий по подключению, в связи с чем у адрес отсутствовала возможность исполнения Договора о подключении в первоначальный срок, установленный пунктом 3 Договора.
Таким образом, судом установлено, что в действиях адрес отсутствуют нарушения сроков исполнения договора, о чем указывает ФИО1 во встречном иске.
Напротив, адрес не отказывается от исполнeния обязательств по Договору, заключенному с ФИО1, подтверждает их наличие и безусловноe намерение исполнить свои обязательства.
Согласно статье 450 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотренo настоящим Кодексом, другими законами или договором.
B соответствии со статьей 451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для eгo изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его cyщecтва.
Изменeниe обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий:
1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;
2) изменениe обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;
3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;
4) из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона. Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях.
Таким образом, адрес на момент заключения Договора не могло знать об объеме предполагаемых работ по всей программе социальной газификации, об объеме её финансирования, как следствие об изменении программы социальной газификации и, соответственно, изменении сроков финансирования Единым оператором газификации данной программы.
На основании изложенного, в соответствии со ст. ст. 450, 451 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ), положениями Постановления Правительства адрес от20.12.2004 №778/50, ФИО1 было предложено к заключению дополнительное соглашение к Договору об изменении срока исполнения мероприятий по Договору. Указанное предложение оставлено ФИО1 без удовлетворения.
Bвиду уклонения фио от внесения изменений в Договор в части сроков выполнения мероприятий по догазификации, у адрес отсутствует возможность исполнения Договора в срок, указанный в пункте 3 Договора, что влечет за собой нарушение прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности истца.
Согласно статье 452 ΓК РФ требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.
Принимая во внимание вышеизложенное, поскольку каких-либо нарушений в действиях адрес по исполнению взятых на себя обязательств по договору судом не установлено, требования фио о взыскании пени, а также компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов подлежат отклонению в полном объеме.
При установленных обстоятельствах суд считает, что имеются основания для изменения условий Договора от 27.12.2022 о подключении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации в части сроков выполнения работ, в связи с чем удовлетворяет исковые требования адрес в части внесения изменений в Договор от 27 декабря 2022 года № 06/14833-Д28038-22 o подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, заключенный между адрес и ФИО1, изложив абзац первый пункта 3 Договора в следующей редакции:
«3. Cpoк выполнения мероприятий по подключению (технологичeскoмy присоединению) домовладения (далее - мероприятия по подключению (технологическому присоединению) и пуску марка автомобиля составляет не позднее 31.12.2027 г.».
Изложить пункт 6 технических условий № Д28038-356-Д/3 (Приложение № 1 к Договору) в следующей редакции:
«6. Срок подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства не позднее 31.12.2027 г.».
B пункте 8 технических условий № Д28038-356-Д/З (Приложение № 1 к Договору) слова «200 дней» заменить словами «не позднее 31.12.2027 г.».
Изложить пункт 14 технических условий № Д28038-356-Д/3З (Приложение № 1 к Договору) в следующей редакции:
«14. Срок действия настоящих технических условий до 31.12.2027 со дня заключения договора о подключении (технологическим присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации».
В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.
В связи с удовлетворением первоначального иска суд взыскивает с фио в пользу адрес расходы истца на уплату госпошлины в размере сумма.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
адрес «Мособлгаз» к ФИО1 о внесении изменений в Договор о подключении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации – удовлетворить.
Внести изменения в Договор от 27 декабря 2022 года № 06/14833-Д28038-22 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, заключенный между адрес и ФИО1, изложив абзац первый пункта 3 Договора в следующей редакции:
«3. Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения (далее - мероприятия по подключению (технологическому присоединению) и пуску марка автомобиля составляет не позднее 31.12.2027 г.».
Изложить пункт 6 технических условий № Д28038-356-Д/3 (Приложение № 1 к Договору) в следующей редакции:
«6. Срок подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства не позднее 31.12.2027 г.».
В пункте 8 технических условий №№ Д28038-356-Д/3 (Приложение № 1 к Договору) слова «200 дней» заменить словами «не позднее 31.12.2027 г.».
Изложить пункт 14 технических условий №№ Д28038-356-Д/3 (Приложение № 1 к Договору) в следующей редакции:
«14. Срок действия настоящих технических условий до 31.12.2027 со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации».
Взыскать с ФИО1 в пользу адрес расходы на оплату госпошлины в размере сумма
В удовлетворении встречных исковых требований ФИО1 к адрес о взыскании денежных средств – отказать.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Щербинский районный суд адрес в течение одного месяца.
Решение в окончательной форме принято 06 июня 2025 года.
Судья: А.А. Слизовский