86RS0001-01-2025-005347-41

дело №2-3908/2025

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

19 ноября 2025 года город Ханты - Мансийск

мотивированное решение

изготовлено ДД.ММ.ГГГГ

Ханты – Мансийский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе:

председательствующего судьи Вахрушева С.В.,

при ведении протоколирования с использованием аудиозаписи секретарём судебного заседания Иванищевым А.А.,

с участием:

представителя истца МП «Ханты-Мансийскгаз»- ФИО1, действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ №,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-3908/2025 по иску Муниципального предприятия «Ханты-Мансийскгаз» к ФИО2 о взыскании задолженности и пени,

установил:

истец Муниципальное предприятие «Ханты-Мансийскгаз» муниципального образования город Ханты-Мансийск (далее по тексту МП «Ханты-Мансийскгаз») обратилось в суд с иском к ответчику ФИО2 о взыскании задолженности и пени.

Исковые требования мотивированы тем, что между МП «Ханты-Мансийскгаз» (Взыскатель) и ФИО2 (Должник) заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее по тексту договор), по которому МП «Ханты-Мансийскгаз» является Исполнителем, а ФИО2 - Заявителем. В рамках указанного договора МП «Ханты-Мансийскгаз» приняло на себя обязательство осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства: административное здание к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, а ФИО2 обязалась обеспечить готовность объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ей земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> (<адрес> № и оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разделом III настоящего договора (п. 1 Договора). На основании п. 12 раздела III договора, внесение платы осуществляется Заявителем в следующем порядке: 25 процентов платы, что составляет 140 342 (Сто сорок тысяч триста сорок два) рубля 29 копеек, в том числе НДС 20%, вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения настоящего договора; 25 процентов платы, что составляет 140 342 (Сто сорок тысяч триста сорок два) рубля 29 копеек, в том числе НДС 20%, вносится в течение 1 года со дня заключения настоящего договора, но не позже фактического присоединения; 25 процентов платы, что составляет 196 479 (Сто девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 20 копеек, в том числе НДС 20%, вносится в течение 1 года со дня заключения настоящего договора, но не позже фактического присоединения; 15 процентов платы, что составляет 84 205 (Восемьдесят четыре тысячи двести пять) рублей 37 копеек, в том числе НДС 20%, вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении). В силу требований пункта 72 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям! газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, Исполнитель обязан осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором о подключении дня подключения (технологического присоединения) (но не ранее подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению)). МП «Ханты-Мансийскгаз» принятые на себя обязательства по договору выполнило в полном объеме, что подтверждается письмом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, которым МП «Ханты-Мансийскгаз» уведомило Должника о выполнении работ по созданию сети газораспределения до точек подключения, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа, направленным Должнику посредством почтового отправления. Также письмом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Заявителя направлено уведомление о выполнении МП «Ханты-Мансийскгаз» в полном объеме мероприятий по созданию сети газораспределения до точки подключения, а также подготовку сети газораспределения к подключению и пуску газа, этим же письмом МП «Ханты-Мансийскгаз» указало на необходимость оплаты оставшейся по договору суммы в размере 421 026 рублей 87 копеек. В связи с нарушением сроков оплаты по договору в адрес Должника направлено письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором МП «Ханты-Мансийскгаз» уведомило об одностороннем расторжении договора. Во исполнение условий договора и части «а» пункта 72 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 №, МП «Ханты-Мансийскгаз» составлен односторонний акт готовности сети газораспределения № от ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время Должником оплачена сумма задолженности в размере 140 342 рубля 29 копеек. Свое обязательство по оплате выполненных работ на сумму 421 026 рублей 87 копеек Должник не исполнил. Впоследствии между сторонами заключено Соглашение о рассрочке платежа от ДД.ММ.ГГГГ, которое Должник также не исполнил. Договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг. В соответствии с п. 18 Раздела 4 Договора в случае нарушения заявителем и (или) исполнителем сроков выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению), нарушившая сторона обязуется по требованию другой стороны уплатить неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы по настоящему договору за каждый день просрочки. Таким образом, размер пени, подлежащий уплате Должником, составляет 232 236 рублей 46 копеек. На основании изложенного, истец просит суд: взыскать с ответчика ФИО2 в пользу Муниципального предприятия «Ханты-Мансийскгаз» муниципального образования город Ханты-Мансийск задолженность в размере 653 263 рубля 33 копейки, из которой: 421 026 рублей 87 копеек - основной долг, 232 236 рублей 46 копеек – пени за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также в порядке распределения судебных расходов почтовые расходы в размере 76 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 18 065 рублей; взыскать с ФИО2 в пользу муниципального предприятия «Ханты-Мансийскгаз» муниципального образования город Ханты-Мансийск, пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ на сумму 653 263 рубля 33 копейки, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день фактической оплаты денежных средств.

Представитель истца МП «Ханты-Мансийскгаз» - ФИО1 в судебном заседании настояла на удовлетворении заявленных требований, изложив суду доводы искового заявления.

Ответчик ФИО2, надлежаще извещённая о времени и месте судебного заседания (л.д.33), не явилась, о причинах своей неявки суд не известила, свои возражения по существу заявленного иска не представила. Суд, руководствуясь ч.4 ст.167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГПК РФ), определил рассмотреть дело в отсутствие ответчика.

Суд, заслушав представителя истца, исследовав и оценив представленные доказательства в их совокупности, приходит к следующим выводам.

Как установлено судом и не оспаривается сторонами, ДД.ММ.ГГГГ между газораспределительной организацией МП «Ханты-Маисийскгаз» (исполнителем) и собственником земельного участка (объекта капитального строительства) в лице ФИО2 заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения №-№

В соответствии с п. 1 договора исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства: «садовый дом» (далее - объект капитального строительства) к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, или к технологически связанными с сетями исполнителя сетям газораспределения (или) газопотребления основного абонента (далее по тексту сеть газораспределения) учётом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, расположенного: <адрес> (к/н №) и оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

Подключение (технологическое присоединение) осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения по форме согласно приложению № (далее - технические условия), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения (далее - мероприятия по подключению (технологическому присоединению) и пуску газа составляет 135 дней со дня заключения настоящего договора.

Последний день срока установленного в абзаце первом настоящего пункта, считается днем подключения (технологического присоединения). В том случае, если этот день выпадает на выходной или праздничный день, днем подключения (технологического присоединения) считается следующий за ним рабочий день.

В силу п. 4 договора исполнитель обязан: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору: обеспечить разработку проектной документации сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка заявителя (далее - проектная документация сети газораспределения) и получить на нее положительное заключение экспертизы (если проектная документация сети газораспределения подлежит экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации); направить заявителю в течение 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации сети газораспределения, но не позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), установленных настоящим договором, информацию о расположении точек подключения (технологического присоединения) сети газораспределения в случае, если точка подключения не определена в технических условиях, предусмотренных приложением № к договору; направить заявителю документы и сведения, представленные в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в целях установления платы по индивидуальному проекту, в случае поступления обращения заявителя; осуществить строительство (реконструкцию) сети газораспределения за траншами земельного участка заявителя до точки (точек) подключения нс позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящею договора (при необходимости выполнения таких мероприятий); обеспечить подготовку сети газораспределения к подключению объекта капитального строительства заявителя и пуску таза не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора; уведомить заявителя об окончании срока действия настоящего договора нс позднее 20 рабочих дней до дня подключения (технологического присоединения), определенного в настоящем договоре; согласовать с собственником земельного участка строительство сети газораспределения, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сети газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц; в случае поступления в соответствии пунктом 12 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее - Правила), обращения заявителя осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка заявителя, и (или) по установке газоиспользующего оборудования, и (или) строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) по установке прибора учета газа и (или) по поставке газоиспользующего оборудования, и (или) по поставке прибора учета газа; осуществить фактическое присоединение объектов капитального строительства заявителя (но не ранее подписания акта о готовности) и составить акт о подключении (технологическом присоединении), содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (далее - акт о подключении (технологическом присоединении).

В силу п.5 договора исполнитель вправе: участвовать в приемке скрытых работ при строительстве заявителем газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения в случае, если заявитель не обращался к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ своего земельного участка; по обращению заявителя, направленному не позднее 10 рабочих дней до дня подключения, определенного настоящим договором, продлить срок действия технических условий, но не более чем на половину срока, определенного настоящим договором, при невыполнении заявителем технических условий в согласованные в настоящем договоре сроки и соблюдении исполнителем требований, указанных в пункте 58 Правил; при нарушении заявителем сроков исполнения возложенных на него обязательств по осуществлению присоединения (технологического присоединения) требовать неустойку в размере, определенном настоящим договором; при нарушении заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) на 6 и более месяцев при условии, что исполнителем выполнены мероприятия но подключению (технологическому присоединению), за исключением мероприятий по мониторингу и фактическому присоединению, в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

В соответствии с п. 6 договора заявитель обязан: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе выполнить возложенные на заявителя обязательства по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка, на котором расположен присоединяемый объект капитального строительства заявителя; осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка; уведомить исполнителя о выполнении технических условий в порядке, определенном настоящим договором; обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального строительства и газоиспользующему оборудованию для осуществления мониторинга выполнения заявителем технических условий: внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, которые установлены настоящим договором.

В силу п. 11 договора размер платы за подключение (технологическое присоединение) (далее - плата), за исключением случаев, когда размер платы устанавливается по индивидуальному проекту, определяется в соответствии с решением Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (РСТ Югры) от 13.12.2022 № 126-нп и составляет 561 369 рублей 15 копеек, в том числе НДС 20%.

Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке: 25 процентов платы, что составляет 140 342 (Сто сорок тысяч триста сорок два) рубля 29 копеек, в том числе НДС 20%, вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения настоящего договора; 25 процентов платы, что составляет 140 342 (Сто сорок тысяч триста сорок два) рубля 29 копеек, в том числе НДС 20%, вносится в течение 3 месяцев со дня заключения настоящего договора, но не позже дня фактического присоединения; 35 процентов платы, что составляет 196 479 (Сто девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят девять) рубля 20 копеек, в том числе НДС 20%, вносится в течение 1 года со дня заключения настоящего договора, но не позже дня фактического присоединения; 15 процентов платы, что составляет 84 205 (Восемьдесят четыре тысячи двести пять) рублей 37 копеек, в том числе НДС 20%, вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).

Стоимость согласования проектной документации сети газопотребления входит в состав платы и дополнительно заявителем не оплачивается.

Датой исполнения обязательства заявителя но внесению платы считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный снег организации исполнителя.

В случае нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) исполнитель, выполнивший мероприятия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные настоящим договором, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного настоящим договором дня подключения, вправе требовать от заявителя исполнения обязательства по внесению платы в соответствии с настоящим договором и по истечении 10 рабочих дней со дня нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) направить заявителю уведомление с требованием внести 100 процентов платы, а заявитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения такого уведомления исполнить требование исполнителя. Указанная обязанность исполняется заявителем без внесения изменений в настоящий договор и вне зависимости от последующего выполнения иных мероприятий, предусмотренных настоящим договором (п. 13 договора).

В случае нарушения заявителем и (или) исполнителем установленных настоящим договором сроков выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению), нарушившая сторона обязуется по требованию другой стороны уплатить неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения настоящего договора, и платы, определенной в соответствии с разделом III настоящего договора, за каждый день просрочки (п. 18 договора).

Уплата неустойки, указанной в пункте 18 настоящего договора, не освобождает стороны от необходимости полного и надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему договору.

В дальнейшем между сторонами заключено соглашение о рассрочке платежа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым газораспределительная организация предоставляет заявителю рассрочку платежа по задолженности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства внутри границ земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> (к/н №) для заявителей в размере 421 026 рублей 87 копеек, а заявитель обязуется погасить указанную сумму долга в порядке, предусмотренном настоящим соглашением. Срок рассрочки долга по соглашению сторон установлен с марта 2025 года по август 2025 года включительно.

Оплата долга производится заявителем равными долями по 70 000 рублей, размер первого платежа – 71 026 рублей 87 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ ответчиком ФИО2 произведена оплата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 140 342 рубля 28 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ МП «Ханты-Мансийскгаз» подписан односторонний акт готовности сети газораспределения к объекту: административное здание по адресу: <адрес>, согласно которого выполнены работы по созданию сети газораспределения, предусмотренные договором, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объекта капитального строительства ФИО2 и пуску газа.

ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес ответчика направлено уведомление о готовности сети газораспределения и оплате в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления внести остаток платы за подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения в размере 421 026 рублей 86 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес ответчика направлено уведомление об одностороннем расторжении договора в связи с нарушением заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому соединению) на 6 и более месяцев при условии, что исполнителем в полном объеме выполнены мероприятия по подключению.

Задолженность в размере 421 026 рублей 87 копеек по оплате выполненных работ ответчиком до настоящего времени не погашена.

Истцом произведен расчет пени за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, что составляет 232 236 рублей 46 копеек из расчета:

Период просрочки

задолженность

с

по

дней

Ставка

Формула

140 342,29

ДД.ММ.ГГГГ

Новая задолженность на 140 342,29 руб.

140 342,29

ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ

274

9.5

140 342,29 х 274 х 0,014 х 9.5%

51 143,54 р.

336 821,49

ДД.ММ.ГГГГ

Новая задолженность на 196 479,20 руб.

336 821,49

ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ

153

9.5

336 821,49 х 153 х 0,014 х 9.5%

68 539,81 р.

421 026,86

ДД.ММ.ГГГГ

Новая задолженность на 84 205,37 руб.

421 026,86

ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ

201

9.5

421 026,86 х 201 х 0,014 х 9.5%

112 553,11 р.

Сумма основного долга: 421 026,86 руб.

Сумма неустойки: 232 236,46 руб.

Как заявлено истцом и не опровергнуто ответчиком, задолженность ответчиком до настоящего времени не погашена.

Суд, установив фактические обстоятельства дела, при принятии решения руководствуется следующими основаниями.

Согласно ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг. К правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются, помимо специальных норм, положения главы 39 ГК РФ, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

На основании п. 1 ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Согласно ч. 10 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГрК РФ) порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за подключение (технологическое присоединение), а также порядок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения может устанавливаться Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

В пункте 1 названных Правил под подключением (технологическим присоединением) объекта капитального строительства к сети газораспределения понимается совокупность организационных и технических действий, включающих в себя врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения.

Фактическим присоединением признается комплекс технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение, контакт) объектов исполнителя и объектов заявителя с осуществлением пуска газа на объекты заявителя (п. 2 упомянутых выше Правил в редакции на дату заключения договора).

Исходя из п. 3 указанных Правил порядок подключения объектов капитального строительства к сети газораспределения предполагает, в том числе выполнение заявителем и исполнителем технических условий и составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению).

В порядке пп. 59, 60 этих Правил подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении, по которому исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

В силу п. 83 Правил договор о подключении должен содержать перечисленные существенные условия, в том числе перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению, выполняемых заявителем и исполнителем, обязательства сторон по выполнению этих мероприятий, порядок разграничения балансовой принадлежности сети газораспределения, сети газопотребления и эксплуатационной ответственности сторон, а также размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере газоснабжения.

Установив, что ответчиком не оспаривается факт подключения принадлежащего ему объекта капитального строительства к сети газораспределения, при этом доказательств выполнения мероприятий по подключению объекта капитального строительства не истцом, а иными лицами, ответчиком суду не представлено, суд, оценив представленные по делу доказательства в их совокупности, признает ненадлежащим исполнение ответчиком обязательств по договору на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к газораспределительной сети, и полагает, что требование о взыскании задолженности по оплате выполненных работ в размере 46 061 рубль законным и обоснованным.

Таким образом, исходя из доказанности факта заключения между сторонами договора № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к газораспределительной сети, выполнения истцом работ по подключению принадлежащего ответчику объекта капитального строительства к газораспределительной сети, а также наличия у ответчика задолженности по оплате по данному договору, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика ФИО2 задолженности в размере 421 026 рублей 87 копеек.

В случае нарушения заявителем и (или) исполнителем установленных настоящим договором сроков выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению), нарушившая сторона обязуется по требованию другой стороны уплатить неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения настоящего договора, и платы, определенной в соответствии с разделом III настоящего договора, за каждый день просрочки (п. 18 договора).

Истцом произведен расчет пени за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, что составляет 232 236 рублей 46 копеек.

Указанный расчёт не оспорен стороной ответчика, суд признаёт его математически верным, в связи с чем указанная сумма задолженности подлежит взысканию с ответчика.

Согласно пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с пунктом 1 статьи 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Аналогичное положение содержится в пункте 69 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».

В рассматриваемой ситуации суд не усматривает основания для применения положений статьи 333 ГК РФ для снижения неустойки.

Согласно разъяснениям, изложенным в абз. 2 п. 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 (ред. от 22.06.2021) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства

Таким образом, с ответчика ФИО2 подлежат взысканию пени за период с ДД.ММ.ГГГГ по день фактической оплаты денежных средств в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ на сумму 653 263 рубля 33 копейки.

В соответствии с ч.1 ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесённые по делу судебные расходы, которые согласно ст.88 ГПК РФ, состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.

При этом специального заявления стороны о распределении судебных расходов не требуется.

При таких обстоятельствах суд, полагает необходимым взыскать с ответчика судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 18 065 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.98, 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

удовлетворить полностью иск Муниципального предприятия «Ханты-Мансийскгаз» (ИНН <***>) к ФИО2 (СНИЛС № о взыскании задолженности и пени.

Взыскать с ФИО2 в пользу Муниципального предприятия «Ханты-Мансийскгаз» задолженность по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 421 026 рублей 87 копеек, пени за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 232 236 рублей 46 копеек; а также в порядке распределения судебных расходов сумму оплаченных почтовых услуг в размере 76 рублей и сумму оплаченной при обращении в суд государственной пошлины в размере 18 065 рублей; а всего к взысканию 671 404 (шестьсот семьдесят одна тысяча четыреста четыре) рубля 33 (тридцать три) копейки.

Взыскать с ФИО2 в пользу Муниципального предприятия «Ханты-Мансийскгаз» пени за период с ДД.ММ.ГГГГ по день фактической оплаты денежных средств в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ на сумму 653 263 рубля 33 копейки.

Решение может быть обжаловано в суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в течении месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, путем подачи апелляционной жалобы через Ханты-Мансийский районный суд.

Председательствующий подпись С.В. Вахрушев

копия верна:

Судья Ханты – Мансийского

районного суда С.В.Вахрушев