Решение по делу № 02-0497/2025 от 17.03.2025

Дело №2- 497/2025

УИД 77RS0002-02-2024-006053-66

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 февраля 2025 года адрес

Басманный районный суд адрес в составе председательствующего судьи Куделькиной С.Н., при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-497/2025 по иску ФИО1 к адрес о признании дополнительного соглашения незаключенным, о взыскании неустойки, убытков, компенсации морального вреда, штрафа,

установил:

фио обратилась в суд с иском, уточненным в порядке статьи 39 ГПК РФ, к адрес о признании дополнительного соглашения незаключенным, о взыскании неустойки, убытков, компенсации морального вреда, штрафа.

Исковые требования мотивированы тем, что 29 декабря 2022 г. истец и ответчик заключили договор №МГ-ДДТП-14459 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, в соответствии с условиями которого ответчик обязался осуществить подключение газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства с кадастровым номером 50:27:0020226:544, расположенного по адресу: адрес, вблизи адрес, принадлежащего истцу на праве собственности, к сети газораспределения или к технологически связанными с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а истец - обеспечить готовность сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению), и оплатить услуги по подключению к сети газораспределения. Срок выполнения мероприятий по подключению объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску марка автомобиля составляет 165 дней со дня заключения договора. Определенная договором оплата за подключение (технологическое присоединение) истцом произведена полностью. Ответчиком срок выполнения мероприятий по подключению объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску марка автомобиля, предусмотренный договором, нарушен. Подключение к газоиспользующему оборудованию произведено 14 декабря 2023 г. Акт о подключении (технологическом присоединении), содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, подписан 11 апреля 2024 г. При этом строительно-монтажные работы ответчиком выполнены с отступлением от проектной документации, ГРП смонтирован из материалов истца, ответчиком допущены нарушения по лакокрасочному покрытию. По мнению истца, в связи с нарушением установленных договором сроков выполнения работ с ответчика на основании пункта 5 статьи 29 Закона о защите прав потребителей подлежит взысканию неустойка за период с 13 июня 2023 г. по 14 апреля 2024 г. в размере сумма Вследствие просрочки ответчиком исполнения обязательств истец была вынуждена использовать электронагревательные приборы в холодное время года, что привело к значительному увеличению расходов на электроэнергию и причинению убытков, подлежащих взысканию с ответчика. Действиями ответчика истцу причинен моральный вред.

С учетом уточненных исковых требований, изложенных в дополнительном заявлении, истец просит признать незаключенным между истцом и ответчиком дополнительное соглашение №1 от 7 ноября 2023 г. к договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения от 29 декабря 2022 г. №МГ-ДДТП-14459; взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за нарушение сроков исполнения обязательства в размере сумма, убытки в размере сумма, убытки в размере сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма, штраф за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке.

Истец фио в судебное заседание не явилась, о времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом, дело в суде ведет через представителей.

В судебном заседании представитель истца по доверенности ФИО2 уточненные исковые требования по изложенным в исковом заявлении основаниям поддержал, просил исковые требования удовлетворить.

Представитель ответчика - адрес по доверенности фио исковые требования не признал по основаниям, изложенным в возражениях относительно иска, просил в удовлетворении исковых требований отказать.

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ полагает возможным рассмотреть настоящее гражданское дело в отсутствие истца.

Заслушав объяснения представителя истца, представителя ответчика, исследовав письменные материалы гражданского дела, суд отказывает в удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

Судом установлено и из материалов гражданского дела следует, что 29 декабря 2022 г. адрес (исполнитель) и фио (заявитель) заключили договор №МГ-ДДТП-14459 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения.

На подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства к сети газораспределения согласованы и выданы технические условия №48-27-1265/22.

В соответствии с условиями договора №МГ-ДДТП-14459 от 29 декабря 2022 г. исполнитель обязался осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства - гаража с котельной и хозблоком, кадастровый номер 50:27:0020226:544, расположенного по адресу: адрес, вблизи адрес, к сети газораспределения, принадлежащего исполнителю на праве собственности или ином законном основании, или к технологически связанными с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом марка автомобиля) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязался обеспечить готовность сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению), и оплатить услуги по подключению к сети газораспределения, а единый оператор газификации или региональный оператор газификации - обеспечить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Подключение (технологическое присоединение) осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям газораспределения (пункт 2 договора).

Согласно пункту 3 договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску марка автомобиля составляет 165 дней со дня заключения договора. Последний день срока считается днем подключения (технологического присоединения).

Пунктом 13 технических условий №48-27-1265/22 предусмотрено, что срок действия технических условий соответствует сроку выполнения мероприятий по договору о подключении (технологическом присоединении).

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) определен в пункте 11 договора и составляет сумма

Пунктом 26 договора установлено, что заявитель не позднее 20 дней до дня окончания срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) представляет исполнителю уведомление о выполнении технических условий с приложением документов, предусмотренных пунктом 95 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. №870, а также копии сертификатов соответствия на газоиспользующее оборудование и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации.

По результатам мониторинга выполнения заявителем технических условий исполнитель составляет акт о готовности (пункт 28 договора).

Пунктом 18 договора установлено, что в случае нарушения заявителем и (или) исполнителем установленных договором сроков выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению), нарушившая сторона обязуется по требованию другой стороны уплатить неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора, и платы, определенной договором, за каждый день просрочки.

1 декабря 2023 г. адрес и фио на основании ее заявления от 7 ноября 2023 г. о продлении срока действия технических условий заключили дополнительное соглашение №1 к договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения от 29 декабря 2022 г. №МГ-ДДТП-14459, которым пункты 3 и 11 изложены в следующей редакции:

срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску марка автомобиля составляет 368 дней со дня заключения договора (пункт 3);

размер платы за подключение (технологическое присоединение) составляет сумма (пункт 11).

Согласно пункту 13 технических условий №48-27-1265/22 на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения (приложение №1 к договору), срок действия технических условий соответствует сроку выполнения мероприятий по договору о подключении (технологическом присоединении), ранее выданные технические условия №48-27-1265/22 аннулированы (пункт 14).

Обусловленная договором плата за подключение (технологическое присоединение) ФИО1 внесена полностью.

В период с 29 декабря 2022 г. по 12 июня 2023 г. адрес осуществляло проектирование сети газопотребления.

27 марта 2023 г. фио уведомила адрес об обеспечении готовности объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению) и выполнении технических условий в части ответственности заявителя по обеспечению подключаемого объекта капитального строительства газоиспользующим оборудованием и приборами учета марка автомобиля, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

При этом доказательств представления в адрес документов для осуществления мониторинга выполнения технических условий до истечения установленного договором срока - 12 июня 2023 г. истцом не представлено.

26 июля 2023 г. адрес приступило к выполнению работ.

27 июля 2023 г. работы были приостановлены по причине отказа управляющей компании адрес пруды» в согласовании подключения (технологического присоединения) до предоставления проектной документации.

29 августа 2023 г. адрес был направлен сводный план подземных коммуникаций.

19 сентября 2023 г. адрес направило управляющей компании адрес пруды» для согласования сводный план подземных коммуникаций с нанесенной вновь прокладываемой трассой газопровода.

27 сентября 2023 г. адрес получено согласование от управляющей компании адрес пруды».

1 ноября 2023 г. строительно-монтажные работы были завершены в полном объеме.

7 ноября 2023 г. адрес и фио подписали акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению), который содержит замечания ФИО1 о том, что строительно-монтажные работы выполнены с отступлением от проектной документации, ГРП смонтирован из материалов истца, антикоррозийная защита воздушной части газопровода вне здания имеет нарушения лакокрасочного покрытия.

На письменные запросы ФИО1 о предоставлении информации о планируемых датах начала и завершения ключевых этапов работ, выполняемых исполнителем по договору, и фактической их реализации от 29 марта 2023 г., о предоставлении недостающей проектной документации для согласования с управляющей компанией от 1 августа 2023 г., претензии ФИО1 с требованием об исполнении обязательств по договору, предоставлении информации об исполнении и дате завершения работ от 30 июня 2023 г. и от 24 октября 2023 г. адрес даны письменные ответы.

Письмом от 10 ноября 2023 г. адрес уведомило фио о выполнении строительно-монтажных работ в полном объеме.

Письмом от 13 ноября 2023 г. адрес сообщило ФИО1 о том, что условиями договора разработка проекта не предусмотрена, согласование от управляющей компании получено 27 сентября 2023 г., строительно-монтажные работы завершены 1 ноября 2023 г.

2 декабря 2023 г. осуществлено фактическое подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства к сети газораспределения, что подтверждается нарядом-допуском на первичный пуск марка автомобиля в газопроводы и газовое оборудование объектов коммунально-бытового назначения от 2 декабря 2023 г. №148 и актом о первичном пуске марка автомобиля на внутридомовое газовое оборудование, подписанным адрес и ФИО1

14 декабря 2023 г. адрес и фио подписали акт на подключение к газоснабжению.

11 апреля 2024 г. составлен акт №1/14459 о подключении (технологическом распределении), содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

Претензии ФИО1 от 30 июня 2023 г. и от 24 октября 2023 г. с требованием уплате неустойки за нарушение срока выполнения предусмотренных договором работ адрес оставлены без ответа.

Постановлением УФАС России от 3 мая 2024 г. №17650/24 производство по делу об административном правонарушении №077/04/9.21-2825/2024, возбужденному в отношении адрес, прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

В соответствии с частью 1 статьи 52.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи (далее - сети инженерно-технического обеспечения), определение платы за такое подключение (технологическое присоединение) осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, о теплоснабжении, о газоснабжении, о водоснабжении и водоотведении, о связи с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

Федеральным законом от 31 марта 1999 г. №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», определяющим правовые, экономические и организационные основы отношений в области газоснабжения в Российской Федерации, утверждение правил технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям отнесено к полномочиям Правительства Российской Федерации (часть 2 статьи 8).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. №1547 утверждены Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее - Правила), определяющие порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения (далее - объект капитального строительства).

Согласно пункту 9 Правил договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, определенных настоящими Правилами.

Пунктом 2 Правил установлено, что подключение (технологическое присоединение) представляет собой совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск марка автомобиля, дающих возможность использовать марка автомобиля для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, осуществления предпринимательской (профессиональной) деятельности.

Под фактическим присоединением понимается комплекс технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) сети газораспределения исполнителя или сети газораспределения и (или) сети газопотребления основного абонента с сетью газопотребления объекта капитального строительства заявителя с осуществлением пуска марка автомобиля в газоиспользующее оборудование заявителя, а в случае присоединения сети газораспределения к другой сети газораспределения - в сеть газораспределения заявителя.

Пунктом 3 Правил определен порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Согласно подпункту «б» пункта 3 Правил заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения предусмотрено по типовой форме с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении.

В соответствии с пунктом 52 Правил договор о подключении содержит следующие существенные условия:

а) перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению), выполняемых заявителем и исполнителем, а также обязательства сторон по выполнению этих мероприятий. В случае если сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и отсутствует необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя, в перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению) включаются только мероприятия по строительству, выполняемые внутри границ земельного участка заявителя, мониторингу исполнителем выполнения заявителем технических условий (за исключением случая, предусмотренного абзацем первым пункта 12 настоящих Правил) и фактическому присоединению;

б) срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению);

в) порядок разграничения имущественной принадлежности сети газораспределения, сети газопотребления и эксплуатационной ответственности сторон;

г) размер платы за подключение (технологическое присоединение), определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере газоснабжения (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII настоящих Правил);

д) порядок и сроки внесения заявителем платы за подключение (технологическое присоединение) (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII настоящих Правил);

е) стоимость разработки проектной документации, обеспеченной исполнителем, и проведения ее экспертизы (если плата за подключение (технологическое присоединение) определяется по индивидуальному проекту);

ж) положение об ответственности сторон за несоблюдение сроков исполнения обязательств, установленных договором о подключении и настоящими Правилами;

з) технические условия, включающие в том числе информацию, указанную в пункте 42 настоящих Правил;

и) обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII настоящих Правил);

к) право заявителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре о подключении;

л) обязанность исполнителя выполнить условия договора о подключении при необходимости осуществления строительства сетей газораспределения на земельном участке, находящемся в собственности третьих лиц, при условии оформления исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации права пользования таким земельным участком для целей строительства сетей газораспределения;

м) обязанность исполнителя обратиться в уполномоченные исполнительные органы субъектов Российской Федерации, орган местного самоуправления за установлением публичного сервитута для строительства сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц (при недостижении согласия с собственником земельного участка);

н) порядок осуществления исполнителем мониторинга исполнения заявителем технических условий при строительстве газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения и порядок выдачи исполнителем необходимых рекомендаций в связи с осуществлением такого мониторинга (за исключением случая, предусмотренного абзацем первым пункта 12 настоящих Правил).

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) не может превышать (с учетом положений пункта 54 Правил): 135 дней - для заявителей первой категории; 1,5 года - для заявителей второй категории, если иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон; 2 года - для заявителей, плата за подключение (технологическое присоединение) которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей третьей категории, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон (пунктом 53 Правил).

Согласно пункту 58 в случае если мероприятия по подключению (технологическому присоединению), выполняемые заявителем, не могут быть осуществлены в срок, предусмотренный заключенным договором о подключении, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) может быть продлен по инициативе заявителя (за исключением случая установления срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в соответствии с пунктом 57 настоящих Правил).

Предусмотренное пунктом 58 Правил продление срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) не является нарушением заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), установленного пунктом 53 Правил, если предусмотренный настоящим пунктом порядок такого продления соблюден заявителем.

В соответствии с пунктом 71 Правил мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя:

а) разработку проектной документации согласно обязательствам сторон договора о подключении, за исключением случая, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

б) выполнение заявителем и исполнителем технических условий;

в) мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических условий (за исключением случая, если заявка о подключении содержит просьбу заявителя к исполнителю осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка);

г) подписание исполнителем и заявителем акта о готовности;

д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении).

Исполнитель обязан осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором о подключении дня подключения (технологического присоединения) (но не ранее подписания акта о готовности) (подпункт «в» пункта 72 Правил).

В силу пункта 78 Правил изменение условий договора о подключении осуществляется при согласии сторон договора о подключении и оформляется дополнительным соглашением.

Согласно пункту 79 Правил после проведения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) стороны договора о подключении составляют акт о подключении, содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

Установлено, что 29 декабря 2022 г. истец и ответчик заключили договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Исходя из условий заключенного сторонами договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску марка автомобиля определен равным 165 дням со дня заключения договора.

Предусмотренный договором срок изменен дополнительным соглашением, заключенным сторонами 1 декабря 2023 г., и составляет 368 дней со дня заключения договора.

Согласно пункту 1 статьи 452 ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное.

Пунктом 9 Правил определено, что договор о подключении заключается в письменной форме (на бумажном носителе или в виде электронного документа).

Дополнительное соглашение к договору о подключении заключено в письменной форме на основании заявления истца от 7 ноября 2023 г. и подписано сторонами.

Доводы истца и ее представителя о том, что в заявлении от 7 ноября 2023 г. истец просила продлить срок действия технических условий, не могут служить основанием для признания дополнительного соглашения незаключенным.

Технические условия являются неотъемлемой частью договора о подключении (подпункт «б» пункта 3 Правил), срок действия технических условий равен сроку выполнения мероприятий по договору (пункт 13 технических условий), с заявлением о продлении срока действия технических условий истец обратилась к ответчику за пределами срока, предусмотренного договором о подключении.

Согласно пункту 2 статьи 420 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) к договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках, предусмотренные главой 9 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Кодексом.

В силу пункта 5 статьи 166 ГК РФ заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в частности если его поведение после заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки.

Установлено, что 7 ноября 2023 г. адрес и фио подписали акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому распределению).

1 декабря 2023 г. адрес и фио на основании ее заявления заключили дополнительное соглашение к договору о подключении.

14 декабря 2023 г. адрес и фио подписали акт на подключение к газоснабжению.

Обусловленная дополнительным соглашением плата за подключение (технологическое присоединение) ФИО1 внесена полностью.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что поведение истца после заключения дополнительного соглашения давало основание ответчику полагаться на действительность дополнительного соглашения к договору о присоединении.

Оговорка ФИО1 в дополнительном соглашении о продлении только срока технических условий сама по себе о незаключении дополнительного соглашения не свидетельствует.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что исковые требования о признании незаключенным истцом и ответчиком дополнительного соглашения №1 от 7 ноября 2023 г. к договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения от 29 декабря 2022 г. №МГ-ДДТП-14459 не обоснованы и удовлетворению не подлежат.

Поскольку факт нарушения ответчиком предусмотренного договором от 29 декабря 2022 г. №МГ-ДДТП-14459 срока выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения не установлен, а также учитывая, что исковые требования о взыскании с ответчика неустойки за нарушение срока исполнения обязательства по договору производны от исковых требований о признании незаключенным дополнительного соглашения к договору от 29 декабря 2022 г. №МГ-ДДТП-14459, в удовлетворении которых истцу отказано, суд отказывает истцу в удовлетворении исковых требований о взыскании с ответчика неустойки за нарушение сроков исполнения обязательства в размере сумма

Согласно пункту 1 статьи 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе (пункт 2 статьи 307 ГК РФ).

При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию (пункт 3 статьи 307 ГК РФ).

На основании пункта 1 статьи 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, под убытками согласно пункту 2 статьи 15 ГК РФ понимается в том числе реальный ущерб - расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества.

Возмещение убытков в полном размере означает, что в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом (пункт 2 статьи 393 ГК РФ).

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в абзаце первом пункта 12 постановления от 23 июня 2015 г. №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснил, что по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков.

При установлении причинной связи между нарушением обязательства и убытками необходимо учитывать, в частности, то, к каким последствиям в обычных условиях гражданского оборота могло привести подобное нарушение. Если возникновение убытков, возмещения которых требует кредитор, является обычным последствием допущенного должником нарушения обязательства, то наличие причинной связи между нарушением и доказанными кредитором убытками предполагается (абзац второй пункта 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»).

Факт выполнения ответчиком мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения в срок, предусмотренный договором о подключении, установлен.

Доказательств, подтверждающих, что расходы истца на электроэнергию за период с октября 2023 г. по декабрь 2023 г. в размере сумма, вследствие использования электронагревательных приборов, находятся в причинной связи с действиями ответчика, суду не представлено, равно как и не представлено доказательств несения истцом расходов на материалы, из которых смонтирован ГРП, а также, что несение истцом таких расходов было обусловлено действиями ответчика, не установлены такие обстоятельства и при рассмотрении дела.

При таких обстоятельствах суд отказывает истцу в удовлетворении исковых требований о взыскании с ответчика убытков в размере сумма, убытков в размере сумма

При разрешении исковых требований о компенсации морального вреда суд исходит из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1099 ГК РФ основания и размер компенсации гражданину морального вреда определяются правилами, предусмотренными главой 59 и статьей 151 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

В соответствии со статьей 15 Закона о защите прав потребителей моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Согласно пункту 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Поскольку судом не установлено нарушение ответчиком прав истца, а также учитывая, что требования истца о взыскании с ответчика компенсации морального вреда и штрафа производны от исковых требований о признании незаключенным дополнительного соглашения к договору от 29 декабря 2022 г. №МГ-ДДТП-14459, взыскании неустойки, убытков, в удовлетворении которых истцу отказано, суд отказывает истцу в удовлетворении исковых требований о взыскании с ответчика компенсации морального вреда в размере сумма и штрафа за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке.

При решении вопроса о судебных расходах суд исходит из следующего.

Государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, подлежит взысканию с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в соответствующий бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований (часть первая статьи 103 ГПК РФ).

Поскольку решение суда состоялось не в пользу истца, правовых оснований для взыскания с ответчика в соответствующий бюджет государственной пошлины, от уплаты которой истец был освобожден, не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194–198 ГПК РФ,

решил:

В удовлетворении исковых требований ФИО1 (паспортные данные...) к адрес (ИНН <***>) о признании дополнительного соглашения незаключенным, о взыскании неустойки, убытков, компенсации морального вреда, штрафа отказать.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Апелляционная жалоба подается через Басманный районный суд адрес.

Судья фио

Решение суда в окончательной форме принято 17.03.2025г.